Convention de Rénovation Urbaine Montconseil
Transcription
Convention de Rénovation Urbaine Montconseil
GIP CENTRE ESSONNE VILLE DE CORBEIL-ESSONNES QUARTIERS DE MONTCONSEIL ET LA NACELLE CONVENTION PARTENARIALE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE RENOVATION URBAINE 2007-2012 Montconseil La Nacelle SOMMAIRE SIGNATAIRES DE LA CONVENTION .................................................................................................... 4 PREAMBULE .......................................................................................................................................... 4 Historique et contexte général du projet ........................................................................................................ 4 Objectifs généraux du projet ........................................................................................................................... 5 Titre I - LES DEFINITIONS ................................................................................................................... 10 Titre II - LE PROJET ............................................................................................................................. 11 Article 1 - Le contenu du projet urbain ..........................................................................................................11 Article 2 - L'organisation de la conduite de projet d'ensemble ...................................................................11 Article 3 - La concertation et l’information sur le projet ..............................................................................14 TITRE III - LE PROGRAMME SUBVENTIONNE PAR L’ANRU............................................................ 17 Article 4 - Les opérations subventionnées par l’ANRU................................................................................17 Article 5 - Les contreparties cédées à Foncière Logement..........................................................................28 Article 6 - L’échéancier de réalisation............................................................................................................31 Article 7 – Le plan de financement des opérations subventionnées par l’ANRU ......................................31 TITRE IV - LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES ET ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME CONTRIBUANT A LA REUSSITE DU PROJET ......................................................... 33 Article 8 - Les opérations non subventionnées par l’ANRU .......................................................................33 Article 9- Le plan de relogement ....................................................................................................................33 Article 10 - Les mesures de développement économique et social............................................................33 Article 11 - Les mesures d’insertion par l’économie et l’emploi des habitants .........................................35 TITRE V - LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES................................................. 36 Article 12 - Les engagements financiers des signataires ............................................................................36 TITRE VI- L’EVALUATION ET L’EVOLUTION DU PROJET ET DES OPERATIONS .........................................36 Article 13- Les modalités de suivi, de compte-rendu et de contrôle...........................................................36 Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 2 Article 14 - Les missions d’évaluation...........................................................................................................37 Article 15 - Les avenants à la convention......................................................................................................38 Article 16 - Les conséquences du non respect des engagements..............................................................38 TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES................................................................................................ 40 Article 17 - Archives filmographiques et photographiques .........................................................................40 Article 18 – La clause de renégociation de la convention............................................................................40 Article 19 – Le traitement des litiges..............................................................................................................40 Article 20 – Signalétique des chantiers .........................................................................................................40 COMPOSITION DES ANNEXES :......................................................................................................... 41 Annexe 1 : Annexe 1A1 : PRU de Montconseil – Planches graphiques Annexe 1A2 : PRU de La Nacelle – Planches graphiques Annexe 1B : Diversification introduite par le projet Annexe 1C : Reconstitution globale de l’offre Annexe 1D : Stratégie de relogement Annexe 1E : Insertion et lutte contre les discriminations Annexe 1F : Développement durable en Seine Essonne Annexe 1G : Développement économique et commercial dans le cadre des PRU Annexe 2 : A1- Planning de réalisation des opérations à Montconseil A2 – Planning de réalisation des opérations à La Nacelle B- Tableau financier et échéancier Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 3 SIGNATAIRES DE LA CONVENTION Il est convenu entre, L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, ci-après dénommée l’ANRU ou l’Agence, représentée par Philippe VAN DE MAELE, son Directeur Général, La Commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Serge DASSAULT, son Sénateur-Maire ci-après dénommé le porteur de projet, La Communauté d’Agglomération Seine Essonne, représentée par François GROS, son Président, Le Conseil Général de l’Essonne, représenté par Michel BERSON, son Président, L’Association Foncière Logement, représentée par Alain SIONNEAU, son Président, ci-après désignée Foncière Logement, Le GIP Centre Essonne, représenté par Stéphane BEAUDET, son Président Immobilière 3F, représentée par Yves LAFFOUCRIERE, son Directeur Général, Logement Francilien, représenté par Gérard SEIGNE, son Président de Directoire, L’OPIEVOY, représenté par Jean-François RAYNAL, son Président, La RUF, représentée par Jean-Marie ANDRE, son Président Directeur Général, Les collectivités locales, les bailleurs sociaux et les maîtres d’ouvrage publics ou privés concernés, ci-après dénommés les maîtres d’ouvrage, la Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Claude BLANCHET, son Directeur Inter-Régional Ile de France et l’Etat, représenté par Gérard MOISSELIN, Préfet de l’Essonne, responsable de la mise en œuvre de la rénovation urbaine dans le département, Ce qui suit : PREAMBULE Historique et contexte général du projet La Ville de Corbeil-Essonnes (39 951 habitants et 42% de logements sociaux) est actuellement engagée dans trois projets de rénovation urbaine qui concernent plus d’un tiers de la population communale (50% de la population de la Ville réside dans un quartier de la politique de la Ville). Cette restructuration lourde des trois principaux quartiers d’habitat social de Corbeil-Essonnes constitue l’une des priorités de la municipalité, et vise à s’inscrire dans le programme National de Rénovation Urbaine. Une convention partenariale pour la mise en œuvre d’un projet de Rénovation Urbaine pour le quartier des Tarterêts a été signée en novembre 2004. La volonté partagée des partenaires d’engager au plus vite la rénovation des quartiers de Montconseil et La Nacelle a conduit à la signature en juillet 2006 d’un protocole de préfiguration, préalable à la signature de la présente convention. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 4 Montconseil Le quartier de Montconseil, d’environ 20 hectares, est situé au Sud de la commune, à proximité du centre-ville entre la RN 7 et les berges de la Seine. Il est délimité, au Nord par la rue de la Dauphine, à l’Est par la RN 191 (boulevard Henri Dunant) et à l’Ouest par la RN 7 (boulevard de Fontainebleau). Il compte 4 497 habitants dont 33,2% ont moins de 20 ans. Le taux de chômage des 15-24 ans est de 33,7%, 22,5% des familles sont monoparentales et 20,8% des habitants sont de nationalité étrangère. Enfin, le quartier de Montconseil compte 1 777 logements dont 70% sont des logements sociaux. La Ville de Corbeil-Essonnes et les trois bailleurs sociaux du quartier (Immobilière 3F, Logement Francilien et l’OPIEVOY) ont affirmé une forte volonté de changer radicalement le cadre de vie des habitants et l’image du quartier. Dans ce cadre, l’agence RDE travaille depuis 2001 à l’élaboration d’un projet de rénovation urbaine répondant à ces ambitions. D’abord centré sur le patrimoine d’Immobilière 3F, le projet fut étendu à l’ensemble de la ZRU en 2003 pour constituer un projet global et cohérent. Il intègre aujourd’hui l’aménagement progressif du site de l’hôpital à l’Est du quartier qui devrait totalement être désaffecté en 2010. Cette intervention participera à la mise en valeur du quartier de Montconseil reposant essentiellement sur la transformation du statut du boulevard Henri Dunant par la création d’un cœur de quartier avec une réelle urbanité et par la diversification des fonctions et des types d’habitat. Le principe d’un échange de patrimoine entre Logement Francilien et Immobilière 3F a été acté sur les sites de Mantes-laJolie et Corbeil-Essonnes. Il se traduira par la reprise du patrimoine de Logement Francilien par Immobilière 3F sur Montconseil, sous réserve de la signature de la présente convention ANRU intégrant la démolition des cinq tours, propriété actuelle de Logement Francilien. Un protocole d’échange signé par Logement Francilien, Immobilière 3F et la Ville de Corbeil-Essonnes formalise l’engagement des bailleurs dans cette démarche et définit les termes de l’échange. La Nacelle Situé au sud-ouest de la commune, le quartier de La Nacelle compte 1 525 habitants qui résident dans près de 500 logements, propriété de la RUF (Résidence Urbaine de France, filiale d’Immobilière 3F), unique bailleur du quartier. Il s’agit du dernier quartier d’habitat social construit sur la Ville. La population qu’il accueille compte 35% de moins de 20 ans, 20% d’étrangers. Le taux de chômage des 15-24 ans est de 40%. La Ville et la RUF se sont engagées dès 2001 dans un projet de requalification du quartier, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants. Initialement limité à une légère restructuration, ce projet s’est étoffé pour respecter le principal engagement des maîtres d’ouvrage : changer la physionomie du quartier dans les cinq années à venir. Depuis 2003, la Ville et le bailleur ont confié à HB Architectes la définition d’un projet de rénovation urbaine ambitionnant de modifier significativement le cadre de vie, l’organisation et le fonctionnement de ce quartier classé en Zone Urbaine Sensible (ZUS). Les efforts de requalification impacteront l’ensemble du quartier, et tous les habitants bénéficieront de ces changements. Objectifs généraux du projet Montconseil Avec environ 4 500 habitants, le quartier de Montconseil est le deuxième quartier prioritaire « politique de la ville » de Corbeil-Essonnes. Classé en ZUS, il cumule les caractéristiques des quartiers en difficulté : insécurité du site (délinquance, trafic, toxicomanie,…), précarité financière et sociale des habitants, patrimoine déqualifié soumis à de nombreuses dégradations, … Le quartier pâtit d’une image négative, vit replié sur lui-même, à l’écart de la ville malgré sa proximité avec le centre-ville. Peu attractif aujourd’hui, il dispose d’un potentiel intéressant qui doit permettre de l’inscrire dans un processus Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 5 de requalification et de revalorisation ambitieux au cours des cinq prochaines années, dans les dynamiques de développement communal. Le diagnostic du quartier a permis de dégager cinq objectifs majeurs pour le projet de rénovation urbaine, objectifs partagés par l’ensemble des partenaires du projet. Il s’agit de : • Recomposer fortement la structure urbaine du secteur et préparer la mutation des terrains de l’hôpital : La requalification d’un tissu urbain dégradé, qui manque d’espaces publics et d’équipements accessibles et de qualité, s’accomplira par une transformation en profondeur de la structure urbaine du quartier basée sur son intégration à la dynamique urbaine et à la structure viaire de la commune. La création d’une trame viaire lisible et hiérarchisée se traduira par la division d’îlots actuellement trop vastes grâce à la création de pénétrantes et de liaisons secondaires et tertiaires. La création de ces nouvelles voies participera à l’amélioration de la desserte interne du quartier. Les nouveaux îlots créés seront structurés par des fronts bâtis s’appuyant sur des programmes requalifiés, des programmes de logements neufs et de nouveaux équipements. Cette nouvelle restructuration de l’espace permettra de créer une urbanité interne de qualité autour d’une place, véritable centralité ouverte sur le reste de la Ville et le secteur de l’hôpital, créée le long du boulevard Henri Dunant (RN 191), requalifié en boulevard urbain. L’avenue René Pierre constituera la principale traversée du cœur du quartier reliant les deux axes majeurs bordant le quartier et améliorera la desserte du centre commercial existant. Des liaisons secondaires assureront la continuité entre les différentes parties du quartier à partir de cette principale traversée Est-Ouest et permettront de joindre directement les pôles d’animation du secteur. Le pôle des équipements publics sera réorienté : les relations entre les différents bâtiments seront réorganisées autour d’une « agora », place piétonne reliée à l’avenue René Pierre par un axe secondaire. L’aménagement progressif du secteur de l’hôpital préparera la mutation de cette zone liée au départ de l’hôpital en 2010. L’implantation d’équipements sur ce secteur permettra de répondre à différents besoins de la population du quartier de Montconseil élargi. • Requalifier l’offre de logements sociaux : Les démolitions induites par la recomposition de la structure viaire du quartier et par l’obsolescence d’une partie du patrimoine des bailleurs sociaux seront compensées par la construction sur le quartier et sur le bassin d’habitat d’ensemble d’habitations très diversifiées qui favoriseront la mixité sociale et assureront les conditions pour une véritable qualité de vie dans ce quartier. La requalification de l’offre de logements sociaux est fondée : - d’une part, sur la réhabilitation et la résidentialisation du patrimoine que les bailleurs sociaux souhaitent conserver sur le quartier à long terme. Elles concernent uniquement 450 logements et permettront d’améliorer sensiblement les conditions de vie des locataires; - d’autre part, sur la construction de nouveaux logements en petites unités. 415 logements sociaux seront reconstruits sur site entre 2006 et 2012, au sein de petits collectifs (R+3) et d’opérations de taille modeste réalisées par Immobilière 3F. L’Association Foncière Logement (locatif libre) ou des opérateurs privés (accession à la propriété) interviendront également, permettant ainsi de diversifier l’offre de logements. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 6 • Créer des équipements et des espaces publics de qualité et clarifier leurs usages : La Ville de Corbeil-Essonnes souhaite compléter et qualifier l’offre de services et d’équipements publics destinés à la population de Montconseil et des quartiers périphériques. De plus, la majorité des espaces publics sera requalifiée et leur statut clarifié ; d’autres seront créés avec des vocations bien identifiées. L’intervention principale portera, en matière d’équipements et de services, sur les équipements destinés aux enfants. Un nouveau groupe scolaire (maternelle et élémentaire) sera reconstruit pour compenser la démolition des écoles Paul Langevin. De plus, le groupe scolaire « Paul Eluard – La Source » sera restructuré. La Ville créera de nouveaux locaux visant à accueillir sur le quartier un « jardin d’enfants » (crèche familiale) et un centre de loisirs sans hébergement (CLSH). Pour ce qui est des équipements sportifs, un terrain de sport sera aménagé, et un terrain multisports sera créé en lieu et place du centre commercial démoli. Des espaces publics majeurs feront l’objet d’interventions lourdes. Une place sera créée sur le boulevard Henri Dunant, espace minéral qui aura vocation à être très fréquenté. Une plaine de jeux sera aménagée dans le secteur sud du quartier, à la place du centre commercial démoli. Le square planté autour de la chapelle sera réhabilité afin d’en faire un espace de convivialité pour la vie du quartier. • Diversifier et enrichir la typologie d’offre de logement pour favoriser la mixité sociale : La diversification de l’offre de logement sur le quartier « élargi » sera facilitée par les démolitions importantes réalisées par Immobilière 3F et par l’urbanisation progressive du secteur de l’hôpital. L’offre de logement sera diversifiée tant du point de vue des types de bâtiments (petits collectifs et maisons individuelles groupées et/ou superposées) que du statut de ces logements (locatif social 1 , locatif libre et accession à la propriété). Cette diversification répondra à l’enjeu majeur du développement de la mixité sociale sur ce quartier. Plus de 150 logements en « locatif libre » seront construits sur le quartier de Montconseil au cours des cinq prochaines années par l’Association Foncière Logement (AFL). Par ailleurs, le projet urbain, tel que défini, vise à favoriser la réalisation d’opérations privées de plusieurs centaines de logements pour développer l’accession à la propriété sur le quartier. D’ici 2009, des terrains seront aménagés pour permettre la création de plus de 30 000 m2 de SHON destinés à des logements de ce type. • Redynamiser et renouveler l’offre commerciale : L’activité commerciale n’est pas florissante sur le quartier. L’un des deux centres commerciaux (au Sud du secteur) a été démoli début 2005, le second, au cœur du quartier (au Nord) est éloigné des principaux flux de circulation. La redynamisation de l’offre commerciale sur le quartier qui compte près de 4 500 habitants est un enjeu majeur du projet de rénovation urbaine. Ainsi, les acteurs publics souhaitent répondre aux attentes des habitants en créant autour de la nouvelle place un pôle de commerces et de services de proximité sur l’axe principal de quartier (boulevard Henri Dunant). Ce pôle commercial sera constitué d’une moyenne surface commerciale, de commerces de proximité et de services (activités libérales et bureaux) qui seront localisés au pied d’immeubles neufs construits par des promoteurs privés. Cette opération sera favorisée par la prolongation du dispositif d’exonérations fiscales et sociales pour les activités économiques présentes dans le périmètre de la ZRU. 1 Les enjeux liés au logement social ont été abordés précédemment. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 7 La Nacelle Ce projet a germé à partir du constat de l’état d’insécurité et de dégradation du parking couvert, propriété du bailleur, comprenant 190 places. Dès novembre 2000, les premières propositions d’aménagement conduisant à la neutralisation de ce parking sont envisagées mais n’apportent pas de solutions satisfaisantes notamment pour résoudre les difficultés de stationnement. Un projet plus global est alors envisagé intégrant au fur et à mesure des objectifs à l’échelle du quartier et audelà. Elaboré avec l’ensemble des partenaires du projet durant trois années en associant les habitants du quartier, il doit permettre à horizon 2008 à la commune de Corbeil-Essonnes et à la RUF de requalifier totalement le quartier tant en matière d’habitat et de circulations que d’aménagement des espaces publics et des équipements. Il s’agit de transformer cette cité relativement uniforme et monobloc en résidences mieux intégrées au reste de la Ville et agréables à vivre le long de l’Essonne. Trois objectifs majeurs ont donc été retenus pour la rénovation urbaine de ce quartier : • La restructuration lourde du réseau viaire, le désenclavement du quartier et le traitement des problèmes de stationnement : La restructuration lourde du réseau viaire vise à constituer des îlots résidentiels et à organiser une desserte satisfaisante du cœur de La Nacelle. Un meilleur partage de l’espace public entre les piétons, les cyclistes et la voiture sera favorisé. Le désenclavement du quartier s’appuie sur la création de deux voies principales qui traverseront le quartier : o une voie Est-Ouest reliant la rue de la Papeterie au pont sur l’Essonne (rue de La Nacelle * ) ; o une voie Nord-Sud, de la rue Bernardin de Saint Pierre à la rue de la Papeterie. Par ailleurs, les voies bordant le quartier (rue Bernardin de Saint Pierre et rue de La Papeterie) seront requalifiées. Le pont sur l’Essonne, situé à l’Ouest du quartier, sera totalement rénové afin de sécuriser les circulations tant automobiles que piétonnes permettant d’améliorer la desserte des établissements scolaires. Les aménagements de voirie seront réalisés pour permettre une meilleure desserte des nouveaux secteurs d’habitation et favoriser les échanges entre les quartiers tout en décourageant les circulations de transit. L’ensemble des circulations douces sera redéfini sur le quartier et les connexions avec les quartiers périphériques seront améliorées. Les itinéraires créés seront connectés aux itinéraires arrêtés dans le schéma départemental des circulations douces. Enfin, les arrêts de bus seront regroupés sur la nouvelle place créée le long de la rue de la Papeterie, place Alzira, ce qui participera à l’animation de ce pôle de centralité du quartier. • l’amélioration du parc social, la dédensification et la recherche de mixité de l’habitat : L’amélioration du parc social se traduira par une requalification des logements sociaux qui ne seront pas démolis. Ainsi, 362 logements seront réhabilités et résidentialisés. Les unités résidentielles créées comprendront un nombre réduit de logements (moins de 100 logements). Par ailleurs, 135 logements seront démolis, principalement afin d’organiser ces îlots résidentiels, de dédensifier et désenclaver le quartier. Il s’agit de trois petites tours et d’une barre de logements associée au parking silo. La recherche de mixité de l’habitat est considérée tant en matière de types de bâtiments (individuels, individuels superposés et petits collectifs) qu’en matière de types de logements (locatif social et locatif libre). Les constructions neuves de logements sociaux se feront sous la forme de petits collectifs, R+3, (58 logements) et de logements individuels superposés (20 logements), produits attractifs. Au total, 95 logements seront reconstruits sur le site : 78 logements sociaux et 17 * La rue de la Papeterie a été rebaptisée « rue Paul et Virginie» par délibération du Conseil Municipal du 11 avril 2007. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 8 logements en locatif libre par l’Association Foncière Logement. Ces logements de l’Association Foncière Logement participeront à la diversification de l’offre de logements sur La Nacelle. La taille du quartier ne permet pas d’envisager la construction de davantage de logements et les habitants souhaitent conserver un cadre de vie préservé avec des espaces verts de qualité. Sur les rives voisines de l’Essonne, la friche industrielle de la Papeterie bénéficiera dune opération d’aménagement qui contribuera à développer la mixité sociale au sein de ce nouveau quartier élargi. • la requalification des équipements et des espaces publics, en tirant partie des atouts du site : Equipements L’ensemble des établissements scolaires fera l’objet de travaux au cours des prochaines années. Le groupe scolaire maternelle et primaire sera réhabilité par la Ville de Corbeil-Essonnes et l’extension du Collège sera réalisée par le Conseil Général. L’extension de l’établissement d’enseignement secondaire implique le déplacement du terrain de sport et ainsi son amélioration. De même, les deux terrains de tennis seront réhabilités (avec la création d’un « mur fronton ») pour maintenir la pratique des jeux de raquette dans un cadre ludique. Une plateforme de skate-park sera réalisée dans la dite zone afin de répondre aux besoins exprimés par une part non négligeable de jeunes de la Ville dans le domaine des sports de « glisse ». Les services publics du quartier seront regroupés autour de la place d’Alzira et verront leur surface d’accueil augmentée pour répondre aux besoins des habitants. Ainsi, des services publics offrant des accueils périscolaires, des réponses aux problématiques liées à la formation et à l’insertion professionnelles ou encore à la santé des jeunes enfants et au soutien à la parentalité renforceront leur présence. Espaces publics Une requalification de l’ensemble des espaces publics est indispensable compte tenu de la restructuration lourde du quartier. La réorganisation de l’ensemble du réseau viaire impliquera par là même l’aménagement de nouveaux cheminements piétons reliant les lieux de vie du quartier (établissements scolaires, services publics, commerces, …). La requalification de la place d’Alzira à l’entrée du quartier, bordée de locaux de services et réservée principalement aux piétons, permettra de changer d’échelle de références et de retrouver une ambiance de « village ». Elle constituera le cœur du quartier et le lieu principal d’animation. Par son organisation, elle facilitera l’animation sociale du quartier. Les aires de jeux pour les jeunes enfants seront intégrées dans les secteurs résidentialisés. En revanche, un espace vert sera créé à proximité des berges de l’Essonne aux abords de la rue Bernardin de St Pierre, sous la forme d’un square comprenant un terrain multisports de proximité. Sur la rive gauche de l’Essonne, une plaine de jeux sera requalifiée pour compléter l’offre sportive ; le complexe sportif de Robinson et la base nautique de canoë-kayak sont à proximité du quartier. La requalification des berges de l’Essonne sera poursuivie par le SIARCE, après une première tranche de travaux réalisés en amont du pont sur l’Essonne. Cette opération contribuera également à améliorer le cadre de vie des habitants. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 9 Titre I - LES DEFINITIONS • Le projet : il représente la dimension à la fois urbaine et sociale de rénovation urbaine du quartier et comprend l’ensemble de toutes les actions à mener sur le quartier pour garantir sa transformation en profondeur et son inscription dans les objectifs de développement durable de la ville, de l’agglomération ou du territoire auquel il se rattache: les opérations aidées par l’ANRU et les opérations complémentaires menées par d’autres partenaires. • Le programme : il représente l’ensemble des opérations et actions pour lesquelles l’ANRU apporte une subvention • L’opération physique: elle est identifiée au sein du programme par un maître d’ouvrage unique et une action précise. • L’opération financière regroupe plusieurs opérations physiques concernant une même famille d’opérations subventionnées et un même maître d’ouvrage. • La typologie de l’habitat : il décrit les diverses composantes de l’habitat par : - Le type d’habitat : collectif, individuel, intermédiaire. - Le statut du logement : locatif public (PLAI, PLUS, PLS, PLAI) ; logements foyers, locatif privé ; propriétaire occupant ; accession ; location-accession ; accession sociale. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 10 Titre II - LE PROJET Article 1 - Le contenu du projet urbain Le projet qui sert de base à la conclusion de la présente convention est celui examiné les 4 décembre 2006 et 19 mars 2007 par le Comité d’Engagement de l’ANRU et ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration de l’Agence en date du 25 juin 2007 La présente convention en reprend les principales caractéristiques sur lesquelles s’engagent les parties pour la période 2007-2012. Elles sont reprises dans l’annexe 1 qui comporte : • Annexe 1A1 : PRU de Montconseil – Planches graphiques • Annexe 1A2 : PRU de La Nacelle – Planches graphiques • Annexe 1B : Diversification introduite par le projet • Annexe 1C : Reconstitution globale de l’offre • Annexe 1D : Stratégie de relogement • Annexe 1E : Insertion et lutte contre les discriminations • Annexe 1F : Développement durable en Seine Essonne • Annexe 1G : Développement économique et commercial dans le cadre des PRU Article 2 - L’organisation de la conduite du projet d’ensemble L’ingénierie du projet comprend à la fois la conduite de projet et les missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et d’études nécessaires à la bonne mise en œuvre de ce projet de rénovation urbaine. La mise en place du projet rénovation urbaine nécessite un pilotage stratégique fort qui s’appuie sur le Groupement d’Intérêt Public Centre Essonne, son conseil d’administration et l’équipe projet qui en dépend. 2-1 Le pilotage stratégique du projet d’ensemble La conduite du projet est partenariale et est organisée comme suit : Un Comité de Pilotage pour les quartiers de Montconseil/La Nacelle, présidé par le Sénateur-Maire de CorbeilEssonnes et composé des maîtres d’ouvrage (Ville de Corbeil-Essonnes, Communauté d’Agglomération Seine Essonne, Immobilière 3F, RUF, Logement Francilien, OPIEVOY et Conseil Général) et des partenaires du projet (ANRU, Préfecture, DDE, Conseil Régional, Conseil Général, CDC,…), se réunit en tant que de besoin afin de décider des orientations du projet et de contrôler sa mise en œuvre. Le Comité Technique, comprenant des représentants des maîtres d'ouvrage et des financeurs du projet, se réunit tous les trimestres afin de préparer les décisions du comité de pilotage, de suivre et d'accompagner le développement opérationnel du projet. Il est animé par le directeur de projet. Le Directeur de Projet, rend compte au CA, de la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine, sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration. Il est le responsable hiérarchique du chargé de mission rénovation urbaine. Il doit s’assurer de l’avancement effectif des actions validées par le CA et du respect des engagements des partenaires. Il organise le déploiement du projet et veille à sa mise en œuvre dans ses dimensions stratégiques et transversales Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 11 (pilotage des études pré opérationnelles, coordination des maîtrises d’ouvrage, suivi en matière d’ingénierie financière et administrative,…). Le Chargé de mission « rénovation urbaine », coordonne les études pré opérationnelles et les interventions programmées sur le site en liens étroits avec les maîtres d’ouvrage et les financeurs, définit et conçoit les outils de suivi des opérations tant du point de vue des plannings de réalisation que des enjeux financiers, et anime le partenariat nécessaire à la bonne mise en œuvre du projet. Un « groupe restreint » (animé par le GIP et composé d’un représentant de la DDE, du Directeur Général Adjoint Politique de la Ville et Développement de la Ville de Corbeil-Essonnes, du Directeur Général des Services de la CASE ou son représentant, des Chefs de projet renouvellement urbain de Logement Francilien, d’Immobilière 3F et de l’OPIEVOY) se réunit toutes les quinze jours afin de suivre au plus près la concrétisation des opérations programmées, d’apporter toute la cohérence au projet au sein duquel sont imbriquées des actions portées par les différents maîtres d’ouvrage. D’autres techniciens peuvent être associés à ce groupe de travail, selon les sujets abordés. 2-2 Le pilotage opérationnel du projet (Ordonnancement-pilotage-coordination) Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage et le bon déroulement et enchaînement des différentes opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, les signataires de la convention décident de confier le pilotage opérationnel du projet au GIP Centre Essonne. Le directeur de projet du pôle de Corbeil-Essonnes au GIP Centre Essonne, assure la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine sur les quartiers de Montconseil/La Nacelle. Il est en charge de la conduite du projet et de son développement opérationnel. Dans ce cadre, il assure notamment le pilotage des études pré-opérationnelles, la coordination des maîtrises d’ouvrage, le suivi en matière d’ingénierie financière et administrative ainsi que le secrétariat des comités techniques et des comités de pilotage. Le directeur de projet anime et coordonne les groupes de travail nécessaires à l’avancée de l’ensemble du projet territorial. Un « groupe aménagement » (animé par le directeur de projet et composé d’un représentant du délégué territorial de l’ANRU, d’un représentant de la Préfecture, du Directeur de la Mission Ville de la Ville de Corbeil-Essonnes, du Directeur Général Adjoint au cadre de vie – Directeur des services techniques de la CASE, des Chefs de projet renouvellement urbain de Logement Francilien, d’immobilière 3F et de l’OPIEVOY) se réunit tous les mois afin de coordonner la mise en opérationnalité du projet. Pour mener à bien cette mission, le directeur de projet est assisté d’un chef de projet OPC. 2-3 Les maîtrises d’ouvrage d’opérations Pour la mise en oeuvre du projet et pour tenir compte de la volonté de le réaliser rapidement, les maîtres d’ouvrages ont décidé chacun en ce qui le concerne d’organiser leurs équipes de la façon suivante : La Ville de Corbeil-Essonnes est dotée d’une équipe spécifique dédiée à l’ANRU comprenant les personnes suivantes : - un chargé de mission Grands Projets qui a en charge les projets de rénovation urbaine des trois quartiers et qui assure le poste de Directeur Général Adjoint Politique de la Ville et Développement Local, - un directeur « Politique de la Ville » chargé du suivi et de la coordination des PRU, - une directrice de la Voirie (Travaux / Domaine Public), rattaché à la DGA des Services Techniques, - et un agent de développement assurant des permanences d’information des habitants sur les PRU, au sein des quartiers. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 12 D’autres agents municipaux participent également aux projets de rénovation urbaine dans le cadre de leurs missions. Il s’agit des personnes suivantes : - un directeur général adjoint des services techniques, - une directrice de l’Urbanisme en charge, notamment, des échanges fonciers et des permis de construire, - une directrice de la Cohésion Sociale en charge de la mise en oeuvre de la clause d’insertion dans les marchés de travaux, - un directeur des finances et une assistante en charge des recettes ANRU, - un directeur chargé des marchés publics, - un chef de service Mission Ville chargé des dossiers d’investissement Politique de la Ville, - un agent de développement chargé des Comités Consultatifs des Habitants et de la Gestion Urbaine de Proximité. L’ensemble de ces agents municipaux travaillent en transversalité afin d’assurer une cohérence sur la mise en œuvre des trois projets de rénovation urbaine. Conscient de la nécessité de mettre en place des structures à la mesure des enjeux de la Rénovation Urbaine, Logement Francilien a créé dès janvier 2002 une Direction du Renouvellement Urbain ayant vocation à intégrer l’ensemble des compétences nécessaires à la gestion de ces projets et à mobiliser les « directions ressources ». Afin de répondre aux engagements opérationnels inscrits au dossier ANRU, le bailleur a recentré son organisation interne en mode de gestion de projet en réorganisant à la mi-2004 ses instances décisionnelles autour de 3 niveaux de management du projet (Comité stratégique / Direction de Projet / Ateliers du Renouvellement Urbain et Cellule Relogement). Pour sa part, Immobilière 3F mobilise, dans le cadre de ce projet de rénovation urbaine : • Le directeur du renouvellement urbain ou son adjoint pour le pilotage stratégique du projet ; • Un chargé de mission « renouvellement urbain » pour la gestion technique et administrative (montage des dossiers spécifiques au renouvellement urbain, coordination opérationnelle des intervenants internes, contact permanent avec les partenaires du projet...) ; • Un chargé de mission « gestion sociale » pour ce qui est de la gestion sociale et urbaine (concertation, communication, appui aux initiatives des habitants et à la vie de quartier...). Enfin, l’OPIEVOY a précisé son organisation et les moyens spécifiques dédiés aux projets de renouvellement de CorbeilEssonnes. La déclinaison de cette organisation sur Montconseil fait intervenir les personnes suivantes : Pour la Direction Régionale, basée à Evry : • la Directrice Régionale Sud • la Chargée de Développement Social et d’Insertion • la Chef du Département Administratif • le Conseiller Interculturel Pour l’agence, basée à Evry : • le Chef d’agence et son Adjointe • la Chargée de clientèle et l’Assistant technique en charge du relogement Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 13 Pour le siège, basée à Versailles : • le Directeur du renouvellement urbain et son adjoint, • le Chef de Projet renouvellement urbain, • une chargée d’opérations, • le chargé de gestion sociale, • un chargé d’affaires juridiques, • un prospecteur foncier. 2-4 Le choix et l’organisation de la maîtrise d’œuvre urbaine Dans le cadre des projets de réhabilitations et de résidentialisations de logements, de constructions de logements et d’équipements, et d’aménagements d’espaces publics, les maîtres d’ouvrage s’engagent à présenter aux partenaires, le plus en amont possible des autorisations administratives, les projets visés à la présente convention lors des réunions partenariales organisées par le GIP (groupe aménagement) afin de respecter la cohérence des partis architecturaux et urbains. Article 3 - La concertation et l’information sur le projet Le porteur du projet et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention s’engagent à mettre en œuvre les actions d’information et de concertation suivantes : 3.1 – Outils de concertation du porteur de projet Des réunions publiques ont été organisées à Montconseil et à La Nacelle invitant l'ensemble de la population des quartiers à découvrir les premières réflexions du projet de requalification urbaine de leur quartier. Ces réunions publiques ont permis aux habitants de s'approprier les phases préparatoires des projets urbains. Dans ce cadre, des attentes ont été exprimées par certains habitants, et pour partie prises en compte dans les schémas de référence urbain élaborés depuis 2001. Le Maire, conscient de l'utilité de la concertation, et de la nécessité de la structurer pour promouvoir une pratique régulière des échanges entre élus, acteurs institutionnels et associatifs, a décidé la création de Comité Consultatif des Habitants (CCH) par délibération du conseil municipal le 15 mars 2004. Cette instance de consultation et de concertation vise à échanger sur la phase préopératoire (définition des enjeux urbains et principes d'aménagement du quartier), et les phases opérationnelles du projet (les phases de travaux engagés par les maîtres d'ouvrage). A cet effet, des réunions avaient été organisées en décembre 2003, afin de préfigurer les CCH et de recenser les partenaires institutionnels et associatifs (voire les individualités telles que les commerçants et les parents d'élèves) prêts à se mobiliser dans ce cadre de concertation. C'est en juillet 2004 à Montconseil et en avril 2004 à La Nacelle que les CCH ont été officiellement installés par Monsieur le Maire. Ils se réunissent au rythme d'une réunion par trimestre, mais cette fréquence est adaptée si les phases opérationnelles des projets le nécessitent. Par ailleurs, le magazine municipal « Vivre à Corbeil-Essonnes » et une lettre du Maire informent régulièrement les habitants des intentions, projets et actions portés par la Ville de Corbeil-Essonnes. De plus, des réunions thématiques (sur les thématiques sociales notamment), mises en place par la municipalité et présidées par le Maire, sont organisées autant que de besoin. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 14 Dans un premier temps des panneaux d'exposition relatant les enjeux et principes du projet, ont été conçus par les maîtres d'ouvrage et installés dans les loges de gardien, à l'Espace Ville et éventuellement dans les préaux des établissements scolaires. Ces panneaux sont complétés par la réalisation d'un support vidéo sous la forme d'une animation en 3D. Locaux projets Dédiés à l’organisation de l’information et de la communication sur les projets urbains, les locaux du projet permettent une large diffusion de l’information technique fiable et régulière sur l’avancée des projets de rénovation urbaine, leurs différentes étapes, les actions et initiatives du volet social. Ces locaux seront également destinés à accueillir les habitants et les professionnels des quartiers en demande de renseignements. Leur fonctionnement est défini dans une convention interpartenariale entre la Ville de Corbeil-Essonnes et les bailleurs sociaux concernés. 3.2 – Outils de concertation des bailleurs ► Immobilière 3F et RUF Des outils spécifiques de communication ont été mis en œuvre par Immobilière 3F et la RUF, afin d’informer les habitants du quartier de l’avancée du projet. A Montconseil, un groupe d’habitants s’est constitué en Collectif des locataires d’Immobilière 3F. Ce groupe a été très régulièrement rencontré à la Péniche, espace ville de Corbeil-Essonnes. Un point sur les conditions de relogements des familles était transmis. Les éventuels dysfonctionnements ont pu être cadrés rapidement. Un suivi des réclamations sur l’entretien quotidien des bâtiments, qui se vident, a été instauré. Des visites du site sont organisées : 1 à 2 visites par mois. Elles sont effectuées en présence des représentants du Collectif et du Chef de Secteur d’Immobilière 3F. Elles font l’objet d’un compte rendu, qui relève les points à traiter. La Déléguée de l’Etat a également participé à un rendez vous. Une Charte de Relogement a été élaborée pour présenter « la procédure » de relogement et garantir à l’ensemble des locataires les mêmes droits. Immobilière 3F a pris des engagements. Cette Charte a fait l’objet d’une présentation, par petit groupe. Les locataires ont été conviés, cage d’escalier par cage d’escalier, en soirée à des réunions d’informations. Ils sont venus nombreux, ils ont posé leur question en toute liberté, ils ont pu échanger sur leurs inquiétudes. Ils ont rencontré leur référent. A La Nacelle, un groupe d’habitants relais représentatifs de l’ensemble des locataires de La Nacelle a été constitué par le bailleur dès novembre 2002 et est régulièrement consulté afin de prendre en compte leurs points de vue et leurs attentes. Une gazette intitulée « Conversations utiles » est éditée périodiquement pour informer les habitants de l’évolution du projet et distribuée à tous les locataires. Un numéro spécial a été consacré au relogement, dans lequel sont indiquées les différentes étapes du déménagement et toutes les informations pratiques indispensables (démarches administratives, obligations de l’entreprise de déménagement, …). Un livret du déménagement a été élaboré à Montconseil et est remis à chaque famille. Il y est consigné toutes les informations pratiques indispensables, les démarches administratives, les nouvelles adresses, etc.… Des permanences régulières sont organisées sur les sites, depuis les 1ères réunions publiques (mars 2003). Les référents, notamment chargés du relogement y accueillent les familles et font le point sur leur dossier, recueillent les souhaits, etc. A La Nacelle, des réunions seront organisées à l’échelle des îlots résidentialisés, pour que les habitants soient associés aux travaux visant la réhabilitation des bâtiments. Les habitants seront consultés sur les choix des matériaux ou équipements proposés (jeux d’enfants par exemple), dans le cadre des programmes de requalification des immeubles. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 15 ► OPIEVOY Accompagnement indispensable du projet urbain pour en assurer la réussite pleine et entière, la concertation est placée au cœur de la démarche de l’OPIEVOY. Le dispositif de concertation spécifique mis en place pour accompagner les opérations de la phase études jusqu’aux travaux est le suivant : ¾ Organisation de réunions de travail avec les représentants des locataires lors de l'élaboration du programme de travaux. ¾ Organisation de réunions publiques d'information à l’intention de l’ensemble des locataires en phase programme puis de démarrage de chantier. ¾ Consultation des locataires selon la circulaire De Charrette ponctuée par un vote validant le programme de réhabilitation. ¾ Etat des lieux de l'ensemble des logements avant travaux en présence du locataire, occasion d’expliquer à nouveau de manière individuelle la nature et le déroulement des travaux qui seront réalisés. ¾ Invitation aux locataires afin de visiter un logement témoin, exemple grandeur nature des travaux. ¾ Suivi régulier des réclamations en phase chantier grâce à un cahier de liaison disponible à la loge et dans le bureau de chantier. L’objectif poursuivi est l'adhésion des locataires au projet qui les concerne afin qu’ils se l’approprient. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 16 TITRE III - LE PROGRAMME SUBVENTIONNE PAR L’ANRU Article 4 - Les opérations subventionnées par l’ANRU Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de subvention tel que défini dans le tableau B de l’annexe 2 appliqué au coût de l’opération ; elles sont plafonnées opération financière par opération financière telles que définie dans le même tableau. Elles sont fermes et définitives. 4-1 L’intervention de l’ANRU sur l’ingénierie de projet Etudes préalables et expertises Les études nécessaires à la mise en œuvre des projets dont la maîtrise d’ouvrage est confiée au GIP Centre Essonne sont d’un montant de 1 223 000 € pour la période 2007-2012, subventionné par l’ANRU à hauteur de 458 900 €. La communication autour des projets urbains mise en œuvre par la Ville de Corbeil-Essonnes et notamment l’ouverture de locaux projets sur les quartiers, est estimée à 170 000 €, subventionnée par l’ANRU à hauteur de 71 070 €. Pilotage stratégique La conduite de projet animée par le GIP Centre Essonne pour la période 2007-2012 est estimée à 950 000 €, subventionnée par l’ANRU à 50% soit à hauteur de 475 000 €. Pilotage opérationnel de projet Le GIP Centre Essonne assurera une mission d’Ordonnancement, Pilotage, Coordination qui est estimée pour la période 2007-2012 à 146 480 €, subventionnée par l’ANRU à hauteur de 73 240 €. La Ville de Corbeil-Essonnes lancera pour sa part une mission d’AMO pour la période 2007-2009 estimée à 100 000 € (coût TTC) subventionnée à hauteur de 41 806 € par l’ANRU. La Ville de Corbeil-Essonnes renforce ses équipes avec des professionnels en charge des projets, nécessitant un soutien financier de l’ANRU évalué à 112 500 € pour un coût global de 225 000 €. Les bailleurs Immobilière 3F, OPIEVOY et Logement Francilien ont une compétence régionale et se sont organisés au niveau régional pour porter l'ingénierie de l'ensemble des projets de rénovation urbaine dont ils ont la charge. Cette ingénierie fera l’objet d'une aide de l'Agence selon les principes arrêtés par le comité d'engagement de l'Agence du 4 janvier 2007. Cette aide fera l'objet d'une convention spécifique entre l'Agence et chaque bailleur. 4-2 L’intervention de l’ANRU dans le champ du logement locatif à caractère social Démolition de logements sociaux Immobilière 3F a engagé dès 2002 le processus de libération progressive de ses 442 logements destinés à être démolis sur Montconseil et dès 2001 sur La Nacelle. Ceci a permis d’accélérer le projet de rénovation urbaine sur ces deux quartiers en permettant la démolition de 1043 logements sociaux dans le cadre de la convention. Compte tenu de ces éléments et de l’antériorité du processus, le financement de certaines démolitions se fera sur la base des règles de droit commun : coûts techniques, coût sociaux, capitaux restants dus subventionnés au taux de 70%, avec la non prise en compte des valorisations foncières et des pertes d’autofinancements. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 17 Sont concernées : o Les démolitions inscrites en opérations urgentes: • la démolition de la barre L (59 logements) sur La Nacelle ayant fait l’objet en 2003 d’une décision attributive de subvention en 2005. • la démolition du 75 Dauphine, 1-7 Allende (100 logements) sur Montconseil ayant fait l’objet en 2004 d’une décision attributive de subvention en 2005. o Les démolitions suivantes inscrites au protocole de préfiguration signé en juillet 2006 • la démolition des tours Q,J,C (76 logements) sur La Nacelle. • la démolition du 9 Drevet, 9-15 Allende (100 logements) sur Montconseil. • La démolition du 4-12 Brossolette, 3-6 Lecuyer, 15-23 Pierre (190 logements) sur Montconseil o Les démolitions suivantes à venir dans le cadre des opérations pré-conventionnées et conventionnées. • la démolition du 36-40 Allende (100 logements) sur Montconseil. Les autres démolitions inscrites à la convention feront l’objet d’un financement par l’Agence dans le cadre d’un bilan tel que le définit le Règlement Général de l’Agence. Montconseil Considérant que : o Le projet de démolir l’ensemble des cinq tours situés 80 boulevard H. Dunant et 17-19-23 et 25 avenue Salvador Allende (452 logements) était prévu initialement dans les études amont dès 2003 et que ce secteur des tours gérées par Logement Francilien correspond à un secteur du quartier de Montconseil, o Le repreneur Immobilière 3F s’est engagé à assurer le relogement de l’ensemble des familles à reloger, o Le bailleur Immobilière 3F a apporté globalement sur ce projet et sur l’ensemble des projets où il intervient un haut niveau d’investissement globalement supérieur à la part des subventions relatives à la compensation de la perte de capacité d’autofinancement, o L’implication de ce maître d’ouvrage sur le plan technique et l’implication politique de la Ville de Corbeil-Essonnes sont particulièrement fortes pour le portage du projet, o La disponibilité d’un foncier maîtrisé permet une reconstitution de l’offre accompagnant la réalisation des démolitions, o La cohérence du projet sur ce secteur par rapport au projet global présenté. Le Comité d’Engagement du 4 décembre 2006 a rendu un avis favorable exceptionnel pour que soit financé dans de cadre d’un bilan, l’ensemble du programme de démolition des cinq tours du patrimoine de Logement Francilien, cédé à Immobilière 3F (dans le respect du RGA et sans réduction particulière des taux). Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 18 Opération Maître d’ouvrage Nb Démolition du 9 Drevet et 9-15 Allende Immobilière 3F 100 1 439 197 € 1 007 438 € 2006 / 1 Démolition du 4-12 Brossolette, du 3-6 Lecuyer et du 15-23 Pierre Immobilière 3F 190 1 953 345 € 1 367 342 € 2006 / 2 Démolition du 2 Brossolette, - 1 Pierre OPIEVOY 14 674 355 € 620 512 € 2007 / 1 Démolition du 75 Dauphine et du 1-7 Allende Immobilière 3F 100 1 193 286 € 835 301 € 2005 / 2 Démolition du 36-40 Allende Immobilière 3F 52 517 239 € 362 067 € 2006 / 2 Démolition du 80 Dunant T5 Immobilière 3F 102 3 923 025 € 3 666 864 € 2007 / 2 Démolition du 17 Allende T4 Immobilière 3F 50 1 816 447 € 1 081 718 € 2007 / 2 Démolition du19 Allende T3 Immobilière 3F 100 3 443 708 € 2 701 032 € 2008 / 2 Démolition du 23 Allende T2 Immobilière 3F 100 3 578 526 € 3 523 466 € 2009 / 2 Démolition du 25 Allende T1 Immobilière 3F 100 3 710 961 € 3 279 501 € 2009 / 2 - 908 22 250 089 € 18 445 241 € - TOTAL Coût prévisionnel TTC Subvention ANRU Semestre démarrage opération Le taux de financement de l’Agence apparaissant dans l’annexe 2B est calculé sur la base du coût TTC de l’opération reporté à l’identique dans la colonne « base de financement prévisionnel », dans un souci de valoriser le reste à charge du bailleur pour les coûts sociaux de relogement au-delà des forfaits pris en charge par l’ANRU. Opération Maître d'ouvrage 80 Dunant (coûts techniques) T5 80 Dunant (coûts sociaux) T5 80 Dunant (KRD) T5 80 Dunant (pertes d'autofinancement) T5 Sous-total Opération 17 Allende (coûts techniques) T4 17 Allende (coûts sociaux) T4 17 Allende (KRD) T4 17 Allende (pertes d'autofinancement) T4 Sous-total Opération 19 Allende (coûts techniques) T3 19 Allende (coûts sociaux) T3 19 Allende (KRD) T3 19 Allende (pertes d'autofinancement) T3 Sous-total Opération IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F 1 347 535 277 430 453 209 %/ Assiette 100% 100% 100% % / Coût TTC 100% 83% 100% 1 788 690 3 866 864 532 919 136 450 244 769 1 588 690 3 666 864 532 919 136 450 244 769 89% 95% 100% 100% 100% 89% 93% 100% 83% 100% 874 780 1 816 447 1 052 295 333 760 398 553 874 780 1 788 918 1 052 295 278 700 398 553 167 580 1 081 718 1 052 295 278 700 398 553 19% 60% 100% 100% 100% 19% 60% 100% 84% 100% 1 659 100 3 443 708 1 659 100 3 388 648 971 484 2 701 032 59% 80% 59% 78% Coût TTC Assiette de subvention 1 347 535 1 347 535 333 591 277 430 453 209 453 209 1 788 690 3 923 025 532 919 163 980 244 769 ANRU Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 19 23 Allende (coûts techniques) T2 23 Allende (coûts sociaux) T2 23 Allende (KRD) T2 23 Allende (pertes d'autofinancement) T2 Sous-total Opération 25 Allende (coûts techniques) T1 25 Allende (coûts sociaux) T1 25 Allende (KRD) T1 25 Allende (pertes d'autofinancement) T1 Sous-total Opération IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F 1 186 540 339 560 330 886 1 186 540 284 500 330 886 1 186 540 284 500 330 886 100% 100% 100% 100% 84% 100% IMMOBILIERE 3F 1 721 540 3 578 526 1 186 540 367 507 358 374 1 721 540 3 523 466 1 186 540 312 447 358 374 1 721 540 3 523 466 1 186 540 312 447 358 374 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 85% 100% IMMOBILIERE 3F 1 798 540 3 710 961 1 798 540 3 655 901 1 422 140 3 279 501 79% 90% 79% 88% 2 Brossolette, - 1 Pierre (Coûts techniques) OPIEVOY 348 967 348 967 348 967 100,0% 100,0% 2 Brossolette, - 1 Pierre (Coûts sociaux de relogement) OPIEVOY 85 553 31 710 31 710 100,0% 37,1% 2 Brossolette, - 1 Pierre (CRD) OPIEVOY 25 706 25 706 25 706 100,0% 100,0% 2 Brossolette, - 1 Pierre (PAF) OPIEVOY 214 129 214 129 214 129 100,0% 100,0% 674 355 620 512 620 512 100,0% 92,0% IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F IMMOBILIERE 3F Sous-total Opération La Nacelle Opération Maître d’ouvrage Nb Coût prévisionnel TTC Démolition des tours Q, J et C RUF 76 2 807 514 € 1 965 260 € 2006 / 2 Démolition de la barre L et silos de parkings RUF 59 2 337 020 € 1 635 913 € 2005 / 1 - 135 5 144 534 € 3 601 173 € - TOTAL Subvention ANRU Semestre démarrage opération Les annexes 1-A1 et 1-A2 les localisent précisément. Changement d’usage de logements sociaux. La Nacelle Opération Maître d’ouvrage Coût prévisionnel TTC Subvention ANRU Semestre démarrage opération Bâtiment I et K en extension RUF 130 838 € 41 868 € 2007 / 2 Bâtiment I et K sur existant RUF 106 531 € 34 090 € 2007 / 2 - 237 369 € 75 958 € - TOTAL L’annexe 1-A2 les localise précisément. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 20 Reconstitution de l’offre locative sociale • Constructions sur site Montconseil Opération Type de logements Maître d’ouvrage Nb Coût prévisionnel Subvention ANRU Semestre démarrage opération Montconseil phase 2 – B1 B2 B3 B4 42 PLUS 2 PLAI Immobilière 3F 44 7 920 000 € 450 000 € 2007 / 1 Dunant Pair Q1 38 PLUS – CD 2 PLAI Immobilière 3F 40 7 200 000 € 892 800 € 2007 / 2 Montconseil phase 1 – A1 A2 A3 53 PLUS-CD 2 PLAI Immobilière 3F 55 6 164 000 € 660 077 € 2006 / 1 Montconseil phase 3 –G1 G2 G3 17 PLUS-CD 2 PLAI Immobilière 3F 19 3 420 000 € 439 200 € 2008 / 2 Montconseil phase 3 – F1 F2 F3 F4 31 PLUS-CD 3 PLAI Immobilière 3F 34 6 120 000 € 777 600 € 2009 / 1 Montconseil phase 4 – D2 30 PLUS-CD 3 PLAI Immobilière 3F 33 5 940 000 € 672 000 € 2007 / 2 Emplacement tour 4 – 17 Allende J1 J2 J3 J4 24 PLUS 33 PLUS-CD 6 PLAI Immobilière 3F 63 11 340 000 € 1 144 800 € 2009 / 2 Emplacement tour 3 – 19 Allende K1 K2 K3 K4 56 PLUS 6 PLAI Immobilière 3F 62 11 160 000 € 720 000 € 2011 / 1 Petit collectif Dunant, emplacement tour 25 – O1 21 PLUS 2 PLAI Immobilière 3F 23 4 140 000 € 261 000 € 2012 / 1 Secteur L. Rault – construction emplacement boxes 35 PLUS-CD 4 PLAI Immobilière 3F 39 7 020 000 € 900 000 € 2008 / 2 Secteur L. Rault – Pied d’immeuble 3 PLAI Immobilière 3F 3 158 000 € 31 600 € 2008 / 1 TOTAL 143 PLUS 237 PLUSCD 35 PLAI - 415 70 582 000 € 6 949 077 € - La Nacelle Opération Type de logements Maître d’ouvrage Nb Coût prévisionnel Subvention ANRU Semestre démarrage opération Logements individuels superposés – C 19 PLUS 1 PLAI RUF 20 2 847 184 € 166 497 € 2006 / 1 Petit collectif B1 21 PLUS CD 1 PLAI RUF 22 3 131 904 € 280 008 € 2006 / 1 Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 21 Petit collectif B2 11 PLUS 1 PLAI RUF 12 1 708 311 € 124 602 € 2006 / 1 Petit collectif A 23 PLUS 1 PLAI Immobilière 3F 24 4 320 000 € 243 000 € 2007 / 1 - 78 12 007 399 € 814 107 € _ 53 PLUS 21 PLUS-CD 4 PLAI TOTAL Les annexes 1-A1 et 1-A2 les localisent précisément. • Constructions hors site Montconseil Opération Type de logements Maître d’ouvrage Nb Coût prévisionnel Subvention ANRU Semestre démarrage opération Saint Pierre du Perray – « Trou du grillon » 35 PLUS 4 PLAI Immobilière 3F 39 5 041 731 € 327 713 € 2007 / 2 Secteur de l’hôpital – S1 38 PLUS 1 PLAI Immobilière 3F 39 7 020 000 € 412 200 € 2008 / 1 Coudray-Montceaux – deuxième tranche 13 PLUS-CD 1 PLAI Immobilière 3F 14 2 343 595 € 244 739 € 2006 / 2 Dunant impair hôpital – U1 U2 47 PLUS-CD 3 PLAI Immobilière 3F 50 9 000 000 € 1 123 200 € 2008 / 1 Collectifs non identifiés I 58 PLUS-CD 2 PLAI Immobilière 3F 60 10 800 000 € 1 324 800 € 2008 / 2 Collectifs non identifiés II 34 PLUS-CD 2 PLAI Immobilière 3F 36 6 480 000 € 806 400 € 2009 / 1 Collectifs non identifiés III 32 PLUS 4 PLAI Immobilière 3F 36 6 480 000 € 432 000 € 2009 / 2 Collectifs non identifiés IV 36 PLUS 4 PLAI Immobilière 3F 40 7 200 000 € 468 000 € 2010 / 1 Corbeil-Essonnes – La papeterie 116 PLUS 45 PLUS-CD 4 PLAI Immobilière 3F 165 29 700 000 € 2 160 000 € 2008 / 2 Logements en petit collectif à identifier 11 PLUS 3 PLAI OPIEVOY 14 1 827 645 € 254 400 € 2008 / 2 TOTAL 268 PLUS 197 PLUSCD 28 PLAI - 493 85 892 971 € 7 553 452 € Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 - 22 La Nacelle Deux opérations de construction neuve hors site représentant 60 logements, réalisées sous maîtrise d’ouvrage Immobilière 3F ont déjà été financées sur des crédits de droit commun en 2004 : 27 PLUS et 3 PLAI au Coudray-Montceaux, 27 PLUS et 3 PLAI Rue de La Nacelle. Ces opérations sont prises en compte dans la reconstitution de l’offre locative sociale et ont servi pour partie aux relogements des ménages de La Nacelle. La répartition des reconstructions et les taux de subvention (hors surcharge foncière) sur la base de laquelle a été établi le plan de financement, sont les suivants : Montconseil BAILLEURS OPERATION TYPE NOMBRE TAUX Immobilière 3F Montconseil phase 2 – B1 B2 B3 B4 PLUS neuf 42 5% PLAI neuf 2 20% PLUS CD neuf 38 12% PLAI neuf 2 20% PLUS CD neuf 53 10% PLAI neuf 2 21% Montconseil phase 3 –G1 G2 G3 PLUS CD neuf 17 12% PLAI neuf 2 20% Montconseil phase 3 – F1 F2 F3 F4 PLUS-CD neuf 31 12% PLAI neuf 3 20% PLUS-CD neuf 30 12% PLAI neuf 3 20% PLUS CD neuf 33 12% PLUS neuf 24 5% Dunant Pair Q1 Montconseil phase 1 – A1 A2 A3 Montconseil phase 4 – D2 Emplacement tour 4 – 17 Allende J1 J2 J3 J4 PLAI neuf 6 20% PLUS neuf 56 5% PLAI neuf 6 20% PLUS neuf 21 5% PLAI neuf 2 20% PLUS CD neuf 35 12% PLAI neuf 4 20% Secteur L. Rault PLAI neuf 3 20% Saint Pierre du Perray – « Trou du grillon » PLUS neuf 35 5% PLAI neuf 4 20% PLUS neuf 38 5% PLAI neuf 1 20% PLUS CD neuf 13 10% PLAI neuf 1 17% Emplacement tour 3 – 19 Allende K1 K2 K3 K4 Petit collectif Dunant, emplacement tour 25 – O1 Secteur L. Rault – Construction emplacement boxes Secteur de l’hôpital – S1 Coudray-Montceaux – deuxième tranche Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 23 Dunant impair hôpital – U1 U2 Collectifs non identifiés I Collectifs non identifiés II Collectifs non identifiés III Collectifs non identifiés IV Corbeil-Esonnes – La Papeterie OPIEVOY Logements en petit collectif à identifier PLUS CD neuf 47 12% PLAI neuf 3 20% PLUS CD neuf ou AA 58 12% PLAI neuf ou AA 2 20% PLUS CD neuf ou AA 34 12% PLAI neuf ou AA 2 20% PLUS neuf ou AA 32 5% PLAI neuf ou AA 4 20% PLUS neuf ou AA 36 5% PLAI neuf ou AA 4 20% PLUS CD neuf 45 12% PLUS neuf 116 5% PLAI neuf 4 20% PLUS neuf ou AA 11 5% PLAI neuf ou AA 3 20% La Nacelle BAILLEURS OPERATION TYPE NOMBRE TAUX Immobilière 3F Petit collectif A PLUS neuf 23 5% PLAI neuf 1 20% PLUS neuf 19 5% PLAI neuf 1 19% RUF Logements individuels superposés – C Petit collectif B1 Petit collectif B2 PLUS CD neuf 21 9% PLAI neuf 1 10% PLUS neuf 11 7% PLAI neuf 1 16% L’octroi par l’Agence d’une subvention au titre de la surcharge foncière se fera au regard des conditions d’équilibre financier de l’opération de construction et suivant les règles définies dans le règlement général. Toutes les opérations de reconstitution ou création de logements sociaux lancées durant les trois premières années d’exécution de la présente convention sont localisées précisément dans la note prévue à cet effet dans l’annexe 1-A1 & 1A2. Une modification de l’annexe 1 interviendra dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la présente convention afin de localiser la totalité de la reconstitution de l’offre. Réhabilitations de logements sociaux conservés sur le site : Pour les opérations de réhabilitation dont le coût au logement est supérieur à 13 000 €, l’assiette de subvention est déplafonnée sur la base du prix de revient de 13 000 € à 20 000 € par logement. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 24 Montconseil Opération Maître d’ouvrage Nombre 42- Immobilière 3F 48 947 525 € Réhabilitation des 3-6 L. Rault et 4-8 L. Bua Immobilière 3F 172 Réhabilitation du 1-12 Vendries Immobilière 3F Réhabilitation OPIEVOY Réhabilitation 46bis Allende du TOTAL Coût prévisionnel TTC Subvention ANRU Coût / Logement Semestre démarrage opération 236 881 € 19 740 € 2008 / 1 2 312 895 € 548 284 € 13 447 € 2005 / 2 48 960 809 € 240 202 € 20 017 € 2007 / 2 OPIEVOY 194 3 880 000 € 970 000 € 20 000 € 2008 / 2 - 462 8 101 229 € 1 995 367 € - - Subvention ANRU Coût / Logement Semestre démarrage opération La Nacelle Opération Maître d’ouvrage Nombre Réhabilitation des bâtiments A B D K (R1 R2) RUF 88 2 260 609 € 440 000 € 25 689 € 2007 / 2 Réhabilitation des bâtiments E F G H I (R3) RUF 100 2 510 879 € 500 000 € 25 109 € 2007 / 2 Réhabilitation des bâtiments M N O P R S (R4 R5) RUF 174 4 258 294 € 870 000 € 24 473 € 2007 / 2 - 362 9 029 782 € 1 810 000 € - - TOTAL Coût prévisionnel TTC Les annexes 1-A1 et 1-A2 les localisent précisément. Résidentialisation : Conformément au Règlement Général, l’assiette de subvention de l’Agence est plafonnée à 10 000 € par logement résidentialisé. Montconseil Opération Maître d’ouvrage Nombre Résidentialisation des 3-6 L. Rault et 4-8 L. Bua Immobilière 3F 172 1 547 999 € Résidentialisation du 42-46 bis Allende Immobilière 3F 48 Résidentialisation du 1-12 Vendries Immobilière 3F Résidentialisation OPIEVOY TOTAL Coût prévisionnel TTC Coût / Logement Semestre démarrage opération 773 999 € 9 000 € 2008 / 1 479 911 € 239 956 € 9 998 € 2008 / 2 48 349 495 € 174 748 € 7 281 € 2007 / 2 OPIEVOY 194 1 552 000 € 776 000 € 8 000 € 2009 / 2 - 462 - - 3 929 405 € Subvention ANRU 1 964 703 € Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 25 La Nacelle Opération Maître d’ouvrage Nombre Réhabilitation des bâtiments A B D K (R1 R2) RUF 88 1 166 573 € Réhabilitation des bâtiments E F G H I (R3) RUF 100 Réhabilitation des bâtiments M N O P R S (R4 R5) RUF - TOTAL Coût prévisionnel TTC Subvention ANRU Coût / Logement Semestre démarrage opération 440 000 € 13 257 € 2007 / 2 820 780 € 410 390 € 8 208 € 2007 / 2 174 1 685 189 € 842 594 € 9 685 € 2007 / 2 362 3 672 542 € 1 692 984 € - - Les annexes 1-A1 et 1-A2 les localisent précisément. 4-3 L’intervention de l’ANRU sur les espaces et les équipements Aménagement et création des espaces publics Montconseil Opération Maître d’ouvrage Aménagement des abords de la Chapelle (16) – Terrain de basket Ville de CorbeilEssonnes 387 040 € 113 265 € 2007 / 2 Aménagement du jardin-mail vert (34) Ville de CorbeilEssonnes 980 720 € 287 000 € 2007 / 2 Aménagement perpendiculaire Dunant pair (33) Ville de CorbeilEssonnes 382 720 € 112 000 € 2007 / 2 Remembrement foncier : géomètre et notaire GIP Centre Essonne 83 720 € 41 860 € 2005 / 1 Démolition centre commercial Logement Francilien 289 507 € 84 722 € 2005 / 1 Création du cœur de quartier CA Seine Essonne 920 920 € 231 000 € 2010 / 1 Ville de CorbeilEssonnes 11 336 745 € 1 616 768 € 2008 / 1 Requalification Bd. H. Dunant N (23 51) CA Seine Essonne 1 136 200 € 285 000 € 2009 / 2 Requalification Bd. H. Dunant S (36) CA Seine Essonne 598 000 € 150 000 € 2009 / 2 Requalification Avenue Allende N (11) CA Seine Essonne 1 243 840 € 312 000 € 2008 / 2 Bilan d’aménagement de la ZAC – Dépenses * Coût prévisionnel TTC Subvention ANRU Semestre démarrage opération Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 26 Requalification Avenue Allende S (35) Restructuration du réseau viaire – Secteur L. Rault CA Seine Essonne 502 320 € 126 000 € 2010 / 2 Ville de CorbeilEssonnes 988 640 € 289 318 € 2008 / 18 850 372 € 3 648 933 € TOTAL - - * Concernant l’intervention de l’ANRU sur le bilan d’aménagement de la ZAC, il est prévu une clause de « retour à meilleure fortune » en faveur de l’Agence. Lors de la signature du dernier acte de cession et au plus tard à l’issue de la convention, le bilan financier de l’opération sera examiné pour tenir compte des nouvelles données liées à l’évolution du marché immobilier et à la réceptivité du programme. Elle permettra le cas échéant un ajustement des subventions de l’Agence en cas d’évolution favorable. La Nacelle Opération Maître d’ouvrage Coût prévisionnel TTC Voiries et espaces publics – Première tranche Ville de CorbeilEssonnes 4 399 415 € 1 287 453 € 2007 / 1 GIP Centre Essonne 47 840 € 23 920 € 2005 / 2 Requalification de la rue Bernardin de Saint-Pierre Ville de CorbeilEssonnes 972 868 284 702 € 2010 / 1 Elargissement du pont sur l’Essonne Ville de CorbeilEssonnes 1 350 840 € 169 420 € 2010 / 1 Création d’une passerelle piétonne sur l’Essonne Ville de CorbeilEssonnes 153 156 € 26 892 € 2008 / 1 Chemin entre le groupe scolaire et l’Essonne Ville de CorbeilEssonnes 337 966 € 59 342 € 2008 / 1 Chemin entre voie transversale et berges Ville de CorbeilEssonnes 67 390 € 11 833 € 2008 / 1 Chemin entre voie transversale et rue de la Papeterie Ville de CorbeilEssonnes 44 928 € 7 889 € 2008 / 1 Chemin le long du groupe scolaire Ville de CorbeilEssonnes 125 591 € 22 052 € 2008 / 1 Abords de la rue de la Papeterie Ville de CorbeilEssonnes 424 580 € 124 250 € 2009 / 1 7 924 574 € 2 017 753 € Remembrement foncier – Frais de géomètre TOTAL - Subvention ANRU Semestre démarrage opération - Les annexes 1-A1 et 1-A2 les localisent précisément. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 27 Equipements publics Montconseil Opération Maître d’ouvrage Coût prévisionnel TTC Construction d’une nouvelle école élémentaire Ville de CorbeilEssonnes 2 944 706 € 861 745 € 2009 / 1 Construction d’une nouvelle école maternelle Ville de CorbeilEssonnes 2 503 976 € 732 769 € 2009 / 1 Aménagement d’un terrain multisports (34) Ville de CorbeilEssonnes 239 200 € 42 000 € 2007 / 2 Restructuration du groupe scolaire Eluard La Source Ville de CorbeilEssonnes 1 196 000 € 350 000 € 2011 / 1 Construction d’un centre de loisirs Ville de CorbeilEssonnes 1 568 849 € 222 997 € 2010 / 1 Aménagement d’un jardin d’enfants Ville de CorbeilEssonnes 418 600 € 105 000 € 2010 / 1 Création d’un jardin d’enfants en pied d’immeuble (clos et couvert) Immobilière 3F 225 000 € 78 750 € 2009 / 2 9 096 331 € 2 393 261 € TOTAL - Subvention ANRU Date démarrage travaux - La Nacelle Opération Maître d’ouvrage Coût prévisionnel TTC Aménagement de locaux en pied d’immeubles Ville de CorbeilEssonnes 411 922 € 68 883 € 2008 / 1 Réhabilitation du groupe scolaire Ville de CorbeilEssonnes 2 238 536 € 655 090 € 2008 / 1 - 2 650 458 € 723 973 € - TOTAL Subvention ANRU Date démarrage travaux Les annexes 1-A1 et 1-A2 les localisent précisément. Article 5 - Les contreparties cédées à Foncière Logement Outil majeur de la diversification de l’offre logement dans les quartiers éligibles à l’intervention de l’ANRU, les contreparties cédées à Foncière Logement et sur lesquelles elle réalise des logements locatifs libres constituent un élément indissociable du projet de rénovation urbaine: elles contribuent de fait à la nécessaire diversification sociale de ces quartiers. Les contreparties sont constituées de 6 terrains à Montconseil et un terrain à La Nacelle. Les caractéristiques de ces terrains sont détaillées ci-dessous ainsi dans les annexes graphiques 1A1 et 1A2. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 28 Montconseil Au total, les contreparties cédées représentent : 23,5% des m² SHON créés par le projet de rénovation urbaine sur le site du projet. Elles sont décrites ci-après : Site 1 Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 Site 6 Drevet Allende Brossolette Emplacement Ecole P. Langevin Emplacement Tour 23 Emplacement Tours 23-25 Allende, Emplacement Tour 25 Situation en ZUS ZUS ZUS ZUS ZUS ZUS ZUS Propriétaire(s) du terrain Immobilière 3F Immobilière 3F Ville de CorbeilEssonnes Immobilière 3F Immobilière 3F Immobilière 3F Utilisation actuelle du terrain - - Ecole Logement Logement Logement Surface du terrain (m²) 2 081 3 343 3 800 1 550 3 911 1 518 Adresse SHON (m²) 2 430 6 360 2 300 1 900 2 800 1 220 Date prévisionnelle de transfert de propriété (mois/année) T2 2007 T2 2008 T2 2010 T1 2012 T1 2012 T1 2012 Références cadastrales AS 284 partielle AS 291 AS 290 partielle AS 122 partielle AT 247 partielle AT 247 partielle AT 247 partielle 22 logements Petits collectifs R+3 64 logements Petits collectifs R+3 20 logements Individuels superposés 19 logements Petits collectifs R+3 28 logements Individuels superposés 12 logements Petits collectifs R+2 Eléments prévisionnels relatif au type d’habitat (1) *Nombre de logements individuels *Nombre de logements collectifs (1) Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le nombre des logements à réaliser et leur typologie. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 29 La Nacelle Au total, les contreparties cédées représentent : 24,2% des m² SHON créés par le projet de rénovation urbaine sur le site du projet. Elles sont décrites ci-après : Site 1 Adresse Rue de la Papeterie Situation en ZUS ? (oui/non) ZUS Propriétaire(s) du terrain RUF Utilisation actuelle du terrain - Surface du terrain (m²) 1 300 SHON (m²) 1 700 Date prévisionnelle de transfert de propriété (mois/année) T3 2007 Références cadastrales (ou localisation précise sur plan au 1/1000 annexé) BM n°64 Eléments prévisionnels relatif au type d’habitat (1) *Nombre de logements individuels *Nombre de logements collectifs 17 logements Petits collectifs (2) Ces éléments sont donnés ici à titre indicatif. Des études plus précises permettront de définir le nombre des logements à réaliser et leur typologie. La non cession des contreparties à Foncière Logement pourra conduire à la suspension des engagements de l’Agence (cf. VI-16). Les cessions de ces contreparties, quel que soit leur propriétaire actuel, sont réalisées à titre gratuit et interviendront par le biais de cessions à l’euro symbolique. Les actes seront reçus par le notaire de Foncière Logement. Les émoluments du notaire du vendeur resteront à sa charge. Il est par ailleurs précisé que le transfert de propriété est effectué sous la condition suspensive et résolutoire que : ¾ le terrain cédé soit libre de toute construction en superstructures et en infrastructures, dépollué, constructible ; ¾ le terrain cédé soit viabilisé, c'est-à-dire desservi par une ou plusieurs voies publiques existantes ou à créer par la collectivité ou son aménageur. Ces voies devront être équipées des réseaux EP/EU/EV/Télécom/EDF suffisamment dimensionnés pour assurer le bon fonctionnement du programme projeté sans qu’il soit nécessaire que Foncière Logement réalise ou finance des renforcements de réseaux. Elles seront configurées de telle manière qu’elles permettent des accès (entrées et sorties) en quantité suffisante pour l’opération projetée et que seuls les travaux de branchement en limite de propriété restent à la charge de Foncière logement ; ¾ il n’y ait aucun réseau aérien ou enterré qui soit de nature à gêner la réalisation du projet de Foncière Logement ; ¾ le permis de construire définitif soit obtenu, délai de recours des tiers et de retrait administratif purgés. Les propriétaires des terrains, signataires de la présente convention, autorisent dès à présent Foncière Logement à faire réaliser les études géotechniques, hydrogéologiques, de pollution et toute autre étude qui lui semblerait nécessaire, avant transfert de propriété. Dans le cas où les études des sols et des sous-sols feraient apparaître une pollution du site concerné, les frais de réalisation des travaux de dépollution seront à la charge exclusive du cédant. De même, si le terrain est situé dans un périmètre de recherche d’archéologie préventive, Foncière Logement se réserve le droit, pour le cas où l’économie du projet serait remise en cause, de demander une substitution du terrain. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 30 Les participations financières à la réalisation des équipements publics (redevance de ZAC, PAE…) ne seront pas prises en charge par Foncière Logement ni par son mandataire pétitionnaire de la demande de permis de construire. Dans le cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives s’avèreraient impossibles à lever, les cédants et Foncière Logement pourront convenir de substituer ou de modifier les contreparties initialement prévues. Ces modifications seront portées à connaissance du Directeur Général de l’ANRU qui saisira le Comité d’Engagement pour avis et, si nécessaire, le Conseil d’Administration. En matière de construction, il est précisé que Foncière Logement fera réaliser des études de faisabilité qui permettront notamment de définir, en concertation avec la Ville, le programme à réaliser. Dans ce cadre, les documents suivants devront être transmis : ¾ un relevé planimétrique et topographique des terrains ainsi que des abords immédiats ; sur ce relevé devra figurer l’ensemble des informations nécessaires à la parfaite connaissance du site et de ses contraintes : servitudes, voiries existantes ou programmées, réseaux sous domaine public, sur site ou à proximité, implantation des constructions existantes, etc … ¾ si nécessaire, une note relative aux modalités de remblaiement des excavations générées par les démolitions des ouvrages en infrastructure (sous-sols, fondations, cuves …). ¾ le bornage du terrain préalablement à l’acte authentique. Sur la base de cette étude et dans le respect du cahier des charges techniques déterminé en concertation avec les partenaires locaux du projet, les logements réalisés répondront aux objectifs de Foncière Logement qui se réserve le choix des opérateurs publics ou privés et des maîtres d’œuvre chargés de leur réalisation. Article 6 - L’échéancier de réalisation L’échéancier de réalisation physique des opérations subventionnées par l’ANRU décrites au titre III ainsi que celui des opérations non subventionnées énumérées au titre IV, est celui indiqué dans les tableaux A1 et A2 de l’annexe 2 et repris dans le tableau B. Il est établi sur les années d’application de la convention suivant la date de signature de celle-ci. Il engage les maîtres d’ouvrage. Article 7 – Le plan de financement des opérations subventionnées par l’ANRU Le tableau B de l’annexe 2 donne, opération par opération, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, la liste des dépenses et des recettes. Les participations financières des signataires de la présente convention y sont détaillées. Sont également indiquées des participations financières de tiers non signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage. Il fait également apparaître les besoins de prêts renouvellement urbain (PRU) de la CDC. Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de subvention tel que défini dans le tableau B de l’annexe 2 appliqué au coût de l’opération, elles sont plafonnées opération financière par opération financière telles que définie dans le même tableau. Elles sont fermes et définitives. L’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global ferme et définitif de 55 296 027 € répartis selon la programmation prévisionnelle qui ressort des tableaux A et B de l’annexe 2. La mise en œuvre du programme nécessite une enveloppe de prêts « PRU » de la Caisse des Dépôts et Consignations estimée à 66 125 540 €. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des Dépôts sont prises par les comités Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 31 d’engagement compétents de la CDC qui se prononceront sur la base de l’analyse financière de chaque opérateur, et sous réserve de la disponibilité des enveloppes de prêts PRU. Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de chaque contrat de prêt. Le Département de l’Essonne s’est engagé depuis plusieurs années dans le domaine de l’habitat, de la politique de la ville et de la rénovation urbaine par la création de dispositifs spécifiques en faveur des quartiers prioritaires, en complément de ses dispositifs de droit commun pour l’amélioration concrète de la vie quotidienne des habitants. Sa contribution financière se traduit par la mobilisation de moyens financiers importants en complément de ceux de l’ANRU et des autres partenaires financiers mais aussi par la prise en charge intégrale de la maîtrise d’ouvrage d’opérations non financées par l’ANRU mais concourant à la transformation du quartier comme la rénovation du collège de La Nacelle et le réaménagement de voies départementales. Enfin, le Département accompagne le projet dans sa dimension sociale à travers les actions développées en partenariat avec la ville et les associations et notamment par l’implication de la Maison Départementale des Solidarités. La participation prévisionnelle attendue du Département est de 19 063 296 € et mobilisera notamment les crédits habitat à hauteur de 12,6M€, le fonds APPUI dans la limite de 2,9M€, le fonds FDRU dans la limite de 2,4 M€ et les crédits liés à la politique contractuelle avec les collectivités d’aide à l’investissement selon les modalités en vigueur, ainsi que les crédits de droit commun. Il est rappelé qu’une partie du Fonds d’Aide à l’Investissement (FAI) correspondant à la période 2000-2006 a été consacrée (à hauteur de 1 991 290 €) au financement de certaines opérations de rénovation urbaine sur les PRU Les Tarterêts et Montconseil/La Nacelle. L'effort financier qui sera réalisé par le Conseil Régional sur ce projet dans le cadre de la convention à venir entre cette collectivité et l'ANRU rééquilibrera l'effort complémentaire réalisé par l'ANRU sur le financement des démolitions, à défaut d'une telle convention régionale, les conditions de financement des démolitions devront faire l'objet d'une nouvelle négociation dans le cadre d'un avenant à intervenir. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 32 TITRE IV LES ACTIONS COMPLEMENTAIRES ET ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT DU PROGRAMME CONTRIBUANT A LA REUSSITE DU PROJET Article 8 - Les opérations non subventionnées par l’ANRU Montconseil o Programmes de constructions privées o Aménagement du secteur de l’hôpital La Nacelle o Réhabilitation du collège Le Département réalise la construction d’une nouvelle demi-pension et la restructuration-extension du collège de La Nacelle pour un montant prévisionnel de 13,2M€. Article 9- Le plan de relogement Conformément à la stratégie de relogement figurant au projet, la ville de Corbeil-Essonnes, la Communauté d’Agglomération Seine Essonne et les maîtres d’ouvrage concernés et tout particulièrement les bailleurs sociaux s’engagent à produire dans un délai de 6 mois et à mettre en œuvre un plan de relogement comportant: - le plan d’accompagnement social du relogement - les actions de développement social engagées en faveur des personnes à reloger au-delà du processus de relogement - les modalités de partenariat entre les acteurs du relogement Les bailleurs Immobilière 3F et OPIEVOY formaliseront une charte de relogement par opération de démolition. Le Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration prévoit dans sa fonction d’observatoire de faire une action dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale « évaluation des parcours résidentiels » sur le site de la Communauté d’Agglomération Seine Essonne. Le Département sera associé aux chartes de relogements. Article 10 - Les mesures de développement économique et social et urbain 10-1 Les actions de développement économique et social La ville s’est engagée dans une dynamique d’insertion sociale et d’accompagnement des demandeurs d’emplois. La ville soutient aussi très largement le tissu associatif notamment les associations de médiation sociale au sein des quartiers. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 33 10-2 Les actions en faveur de l’éducation et de la culture La Ville de Corbeil-Essonnes a défini dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, signé en mars 2007, des actions en faveur de l’éducation et de la culture. Ainsi, plusieurs dispositifs sont mis en place sur les ZUS: le contrat éducatif local, l’école ouverte, la veille éducative ou encore les contrats d’accompagnement à la scolarité (CLAS). A la fin de l’année 2005, un programme de réussite éducative est lancé pour les quartiers en ZUS (Tarterêts, Montconseil et La Nacelle) ainsi que pour les quartiers prioritaires Centre Ville et l’Hermitage. Ce dernier dispositif vise à assurer un suivi individualisé par une équipe pluridisciplinaire de soutien au bénéfice d’enfants repérés dès les premières années de la maternelle. Ces différents dispositifs sont complémentaires et mis en œuvre dans un souci de cohérence sur le territoire. Les objectifs définis par la Ville de Corbeil-Essonnes pour les actions en faveur de l’éducation sont les suivants : - renforcer l’accompagnement socio-éducatif et le suivi des parcours individuels des enfants de 2 à 16 ans, - renforcer l’appui aux parents pour la réussite scolaire, - développer et qualifier le partenariat éducatif dans les démarches associant les parents, au-delà des actions d’accompagnement à la scolarité, - améliorer les relations entre les professionnels des établissements scolaires et ceux de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle afin de faciliter les trajectoires des adolescents, par le biais de la veille éducative. Conformément à la loi d’orientation et de programmation pour la Ville et à la rénovation urbaine du 1er Août 2003, l’évaluation des actions mises en œuvre sera réalisée au regard de l’évolution des critères suivants : - Taux d’élèves en retard au début et à la fin du cycle 3, - Taux de réussite au baccalauréat et au brevet des collèges, - Moyens mis à disposition au sein des ZUS (établissements dont les établissements d’enseignement supérieur, nombre de classes, nombre d’élèves par classe et proportion d’enseignants). La Ville de Corbeil-Essonnes favorise l’accès à la culture pour les habitants des quartiers en mettant en place divers ateliers au sein des établissements scolaires. En sensibilisant les enfants et les jeunes à la culture, elle souhaite, grâce à eux, inciter les parents et les familles à se rendre dans les lieux d’expositions, ou à bénéficier des activités culturelles. L’évaluation des actions en faveur de la culture sera réalisée au regard de l’offre culturelle proposée aux habitants des ZUS. 10-3 La gestion urbaine de proximité Une gestion urbaine de proximité est mise en place par l’action conjointe de la collectivité locale et des bailleurs sociaux. Les engagements des divers partenaires sont décrits dans le projet. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à signer des conventions spécifiques dans le délai de six mois à compter de la signature de la présente convention. L’Agence est partie prenante dans cette convention dès l’instant qu’elle aura été sollicitée financièrement pour la réalisation de petits équipements facilitant cette gestion de proximité. L’objectif de la GUP est de favoriser la mixité et la diversité des fonctions de l’habitat. Cette démarche doit répondre aux attentes des habitants en traitant notamment les dysfonctionnements récurrents observés dans le quartier et améliorer l’offre de services en assurant une meilleure coordination du travail des bailleurs et des services municipaux et communautaires. Les actions principales de la GUP sont rappelées en annexe, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation des conventions. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 34 Article 11 - Les mesures d’insertion par l’économie et l’emploi des habitants Les signataires de la présente s’engagent à mettre en œuvre les dispositions prévues par la charte d’insertion de l’ANRU. Les différents maîtres d’ouvrage (la Ville de Corbeil-Essonnes, Logement Francilien, OPIEVOY, Immobilière 3F et la RUF) associés aux structures d’insertion locales (MIVE) ont signé une convention d’application de la clause d’insertion dans les marchés de travaux des PRU en novembre 2004. A travers ce document, ces partenaires s’engagent à associer des actions d’insertion professionnelles à l’exécution des marchés passés pour la réalisation des travaux des PRU. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à ce que les entreprises retenues pour l’exécution des marchés réservent à minima 5% des heures générées par ces chantiers au public prioritaire suivant : o Les chômeurs de longue durée, o Les bénéficiaires du RMI, o Les demandeurs d’emploi entre 16 et 25 ans ayant un faible niveau de qualification. Ce public prioritaire doit être issu des quartiers prioritaires. Il est présélectionné par la MIVE et bénéficiera d’un accompagnement et d’un suivi social reposant sur les dispositifs mis en œuvre localement (PLIE, ZFU...). Un suivi-évaluation est réalisé par le GIP Centre Essonne semestriellement au regard des deux critères suivants : o Le nombre d’embauches de personnes en insertion, o Les résultats en termes d’insertion et d’accompagnement social pour les personnes embauchées (sortie en emploi ou en formation qualifiante). Les mesures d’insertion engagées viseront à s’articuler avec la charte partenariale relative à la plate forme départementale pour l’emploi et la formation dans le bâtiment et les travaux publics en Essonne. Une Maison de l’Emploi a été créée en janvier 2007 dont l’objectif est de fédérer l’action des partenaires publics et privés et d’ancrer le service public de l’Emploi sur le territoire Dans les quartiers des Tarterêts et de Montconseil, des antennes de la Mission Intercommunale Vers l’Emploi (anciennement Mission Locale) sont mises en place depuis 2004. La Ville s’est aussi engagée dans l’insertion des bénéficiaires du RMI en créant un service insertion/emploi en novembre 2005, qui a pour mission l’accompagnement socio professionnel des allocataires du RMI. Elle est signataire d’une charte de lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de Corbeil-Essonnes, en octobre 2004. A ce titre, la ville met en place des actions de lutte contre les discriminations. Un club des jeunes diplômés a été créé en 2005 afin de permettre aux jeunes de niveau bac + 2, issus des quartiers prioritaires, de trouver un emploi. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 35 TITRE V - LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES PARTENAIRES Article 12 - Les engagements financiers des signataires 12-1 Modalités d’attribution et de versement des subventions de l’Agence Les demandes de subvention visant à confirmer opération physique par opération physique les opérations conventionnées décrites dans le tableau B de l’annexe 2, sont déposées en vue de leur instruction auprès du délégué territorial de l’Agence. Les modalités de paiement convenues pour le versement des subventions de l’Agence sont définies par le règlement financier et comptable de l’Agence. A cet égard, toute demande d’avance renouvelable par le maître d’ouvrage qui ne sera pas suivie d’exécution dans les conditions définies par le règlement financier et comptable, autorise l’Agence à en obtenir le reversement éventuel par compensation légale des dettes réciproques liquides certaines et exigibles qui seront nées entre eux conformément aux dispositions de l’article 1290 du code civil. 12-2 Les subventions du Conseil Général (Hors FAI 2000-2006) Le Département accompagne le projet dans le cadre de ses délibérations de principe actuelles et par la mobilisation de crédits spécifiques au titre de la politique de la ville (Fonds d’accompagnement aux porteurs de projets urbains en investissement -APPUI - et Fonds départemental de rénovation urbaine FDRU), sous réserve du vote annuel du budget départemental. et dans la limite des enveloppes de crédits alloués par dispositif. TITRE VI- L’EVALUATION ET L’EVOLUTION DU PROJET ET DES OPERATIONS Article 13- les modalités de suivi, de compte-rendu et de contrôle 13-1 Le porteur de projets et les maîtres d’ouvrages signataires de la présente convention conviennent de se réunir dans le délai maximum de un mois après signature de la présente convention pour arrêter les modalités de suivi opérationnel du déroulement de l’opération et notamment de suivi du planning. Ils tiennent le Délégué Territorial de l’Agence informé de ces modalités ; par la suite ils le tiennent régulièrement informé des difficultés susceptibles de générer un retard de mise en œuvre du programme convenu. Les maîtres d’ouvrages répondront favorablement à toute demande du délégué territorial relative au planning et fourniront à l’ANRU les échéanciers physiques et financiers mis à jour au 30 novembre de chaque année 13-2 Sur demande de l’Agence, les maîtres d’ouvrage signataires faciliteront, à tout moment, le contrôle par l'Agence de l'utilisation des subventions reçues, de la réalisation et de l'évaluation des engagements et objectifs de la présente convention notamment par l'accès à toute pièce justificative, tout document et information dont elle jugerait la production nécessaire. Le cas échéant, les maîtres d’ouvrages faciliteront également le contrôle sur place réalisé, dans ce cadre et pour les besoins exclusifs des vérifications et évaluations précitées. En ce cas, les contrôles sont exercés par des agents habilités par le directeur général., le signataire de la convention est averti au préalable et peut se faire assister d'un conseil. Le directeur général peut, en tant que de besoin, faire appel à des agents habilités à effectuer le contrôle de l'administration (Inspection Générale, etc.). Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 36 Les maîtres d’ouvrages signataires certifient avoir adopté un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé. 13-3 Lorsque la demande leur en sera faite, les maîtres d’ouvrage signataires, transmettront, au délégué territorial tout document et information dont la production serait jugée nécessaire à l’Agence dans le cadre du projet. Ils présenteront au délégué territorial de l’ANRU, chaque année avant le 31 janvier, un bilan portant sur : le respect de l’échéancier de réalisation du projet, le respect du programme financier du projet, la reconstitution de l’offre de logements sociaux, la mise en œuvre effective des contreparties à la Foncière Logement, l’état d’avancement du plan de relogement. Ce bilan portera également sur les engagements pris en terme de gestion urbaine de proximité, d’accompagnement social, d’insertion par l’économie et d’évaluation des incidences environnementales. En outre, dès le démarrage des opérations, les bailleurs sociaux transmettront au délégué territorial tout document et information sur le relogement permettant une évaluation de l’impact du projet de rénovation urbaine sur les habitants. 13-4 Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages fourniront à l’ANRU, d’une part les informations nécessaires à l’alimentation de l’observatoire des Zones Urbaines Sensibles afin de mieux mesurer l’évolution des territoires rénovés et d’évaluer les effets des moyens mis en œuvre et d’autre part les indicateurs de performance requis dans le cadre de la LOLF. Article 14 - les missions d’évaluation 14-1 Le délégué territorial de l’Agence diligente chaque année une évaluation partenariale du projet qui porte notamment sur le respect du programme physique, du programme financier, de la qualité urbaine, de l’accompagnement social, de l’incidence sur l’environnement; elle pourra comporter des enquêtes de satisfaction notamment auprès de habitants. Le résultat de cette évaluation sera porté à la connaissance des cosignataires de la présente convention et dans le cadre de l’information et de la concertation, selon des modalités à définir localement, à la connaissance des populations concernées. 14-2 Le directeur général de l’ANRU fera procéder à l’évaluation finale de chaque projet. Il peut aussi provoquer des missions d’audit et d’évaluation de sa propre initiative, à la demande du délégué territorial, d’un des signataires de la convention ou à celle des partenaires financiers de l’Agence. Le résultat de ces audits et évaluations sera porté à la connaissance des cosignataires de la présente convention et pourra, dans des modalités à convenir, être porté à la connaissance des acteurs locaux. Pour ce faire, il peut faire appel aux agents de l’Agence, à des cabinets externes, ainsi qu’à toute inspection et agents habilités à effectuer le contrôle de l’administration. 14-3 Les signataires de la présente convention s’engagent à faciliter le travail du Comité d’Evaluation et de Suivi de l’ANRU. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 37 Article 15 - les avenants à la convention 15-1-Avenants Les signataires de la présente convention conviennent de faire un point d’étape, dans les deuxième et quatrième années et en fin de mise en œuvre de la présente convention, sur l’évolution du projet et ses conditions de financement. Les conclusions de ces points d’étape ainsi que les conclusions tirées de l’analyse du non respect de certains engagements visés à l’article 16 ci-dessous, peuvent donner lieu à un avenant. Toute évolution dans la consistance d’une opération jugée importante par l’une des parties signataires de la convention, toute modification du taux d’intervention de l’Agence ainsi que tout déplafonnement d’une de ses subventions, devra faire l’objet d’un avenant. La nécessité d’un avenant , en cas de changement du plan de financement d’une opération lié à la modification de la participation financière d’un des signataires de la présente convention, autre que celle de l’Agence, est laissée à l’initiative du maître d’ouvrage concerné et de ses financeurs. Les avenants sont signés par tous les signataires initiaux. 15-2 – Avenants simplifiés Entre les points d’étape visés au 15-1, il est convenu que tout ajustement nécessaire pourra se faire par la voie d’avenant simplifié signé avec le porteur de projet et les seuls maîtres d’ouvrages concernés par les modifications introduites. Les conditions d’élaboration des avenants simplifiés sont prescrites par le RGA approuvé par arrêté du 20 mars 2007. Ces avenants simplifiés seront notifiés à leurs signataires et une copie sera adressée à tous les signataires de la présente convention et de ses avenants éventuels. Le contenu de ces avenants simplifiés sera réintroduit dans les avenants ultérieurs. Article 16 - les conséquences du non respect des engagements Les signataires de la présente convention, soucieux d’une réalisation complète du projet dans les délais sur lesquels ils se sont engagés, entre eux mais aussi à l’égard des populations concernées, sans que cela puisse porter atteinte à l’esprit dans lequel s’engagent les projets de rénovation urbaine, se fixent un certain nombre de jalons qui leur permettent de maîtriser toute évolution incontrôlée de leur mise en œuvre. 16-1 Du fait des enjeux qu’ils sous-tendent, les engagements suivants feront l’objet d’un suivi particulier dont la présente convention précise les conséquences : a- Respect du programme physique Toute modification du programme physique substantielle ou contraire aux objectifs poursuivis par l’Agence déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2. b- Respect de l’échéancier Tout retard constaté de plus d’un semestre dans l’engagement d’une opération, ou de plus d’un an sur la date prévisionnelle de fin du projet global de rénovation du quartier, déclenche la procédure décrite au paragraphe 16-2. Par ailleurs, toute opération non engagée dans un délai de deux ans par rapport à l’échéancier prévisionnel est, pour ce qui concerne les engagements de l’Agence, après alerte préalable du porteur de projet et du maître d’ouvrage concerné, considérée comme abandonnée. De même, toute opération engagée qui n’a pas fait l’objet d’une demande Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 38 de versement du solde correspondant à son achèvement physique, dans un délai d’un an après la date prévue, est considérée comme soldée d’office en l’état de ses règlements constatés à l’échéance, sauf dispositions explicitement prévues dans l’arrêté de subvention. c- Respect de la reconstitution de l’offre Tout retard constaté dans la reconstitution de l’offre locative sociale pourra déclencher la procédure décrite au paragraphe 16-2. d- Respect des mises à disposition des contreparties à l’Association Foncière Logement La diversification de l’offre locative sur le quartier est une des conditions de réussite du projet et conditionne le changement d’image à moyen terme du quartier et son intégration dans la ville. En cas de non cession des contreparties prévues à l’article III-5 de la présente convention, la procédure décrite au paragraphe 16-2 est déclenchée. e- Respect des engagements pris en matière d’actions complémentaires et de développement social énumérées au titre IV L’absence de respect d’un de ces engagements déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-2. f- Respect du plan de relogement des ménages Le non-respect des dispositions du plan de relogement rappelées à l’article 9 de la présente convention déclenchera la procédure décrite au paragraphe 16-2. g- Respect des engagements pris en matière de gestion urbaine de proximité Le non-respect des dispositions mentionnées à l’article 10-3 de la présente convention donnera lieu au déclenchement de la procédure décrite au paragraphe 16-2. 16-2 Procédures mises en œuvre et suites données Les manquements constatés dans l’application de la présente convention font l’objet d’une analyse de leurs causes et conséquences diligentée localement par le délégué territorial de l’Agence. Le rapport de ce dernier, accompagné de toutes pièces que les signataires de la convention voudront y joindre, est adressé au Directeur Général. Celui-ci prend éventuellement l’avis du Comité d’Engagement de l’Agence, statue directement ou saisit, si nécessaire, le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration, ou par délégation le Directeur Général, statue sur le rapport du délégué territorial. Il peut décider : - la réduction du taux ou du plafond de subventions attribuées au maître d’ouvrage concerné, même si celles-ci portent sur un objet différent de celui ayant donné lieu au constat ; - le remboursement partiel ou total des subventions versées ; - la re-discussion de la convention et la signature éventuelle d’un avenant ; - la suspension, voire la résiliation de la convention. Dans tous les cas, la décision prise est portée à la connaissance de l’ensemble des signataires de la convention. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 39 TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES Article 17 - Archives filmographiques et photographiques L’Agence, en collaboration étroite avec les porteurs de projet et maîtres d’ouvrages concernés, s’attachera à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisation filmographiques ou photographiques dits « travaux de mémoire ». L’Agence fournira un cahier des charges à cet effet. Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront notamment utilisés comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise en valeur du Programme National de Rénovation Urbaine. Le porteur de projet s’engage à fournir à l’Agence une version numérisée du dossier projet. Article 18 – La clause de renégociation de la convention La présente convention pourra donner lieu à renégociation dans le cas où seraient constatés des changements substantiels de l’environnement juridique et financier dans lequel s’inscrit l’action de l’agence. Article 19 – Le traitement des litiges Les litiges survenant dans l’application de la présente convention seront portés devant la juridiction compétente du siège social de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Article 20 – Signalétique des chantiers Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage s’engagent à mentionner la participation de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine sur toute la signalétique, panneaux et documents relatifs à toutes les opérations financées dans le cadre de cette convention, en y faisant notamment figurer son logo. Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 40 COMPOSITION DES ANNEXES : Annexe 1 : Annexe 1A1 : PRU de Montconseil – Planches graphiques Annexe 1A2 : PRU de La Nacelle – Planches graphiques Annexe 1B : Diversification introduite par le projet Annexe 1C : Reconstitution globale de l’offre Annexe 1D : Stratégie de relogement Annexe 1E : Insertion et lutte contre les discriminations Annexe 1F : Développement durable en Seine Essonne Annexe 1G : Développement économique et commercial dans le cadre des PRU Annexe 2 : Annexe A1- Planning de réalisation des opérations à Montconseil Annexe A2 – Planning de réalisation des opérations à La Nacelle Annexe B- Tableau financier et échéancier Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 41 Fait à Corbeil-Essonnes, le 29 août 2007 En présence de Madame Christine BOUTIN, Ministre du Logement et de la Ville et de Madame Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la Ville Le Sénateur- Maire de Corbeil-Essonnes, Serge DASSAULT Le Directeur Général de l’ANRU, Philippe VAN DE MAELE Le Président de la Communauté d’Agglomération Seine Essonne, François GROS Le Président de l’Association Foncière Logement, Alain SIONNEAU Le Président du GIP Centre Essonne Stéphane BEAUDET Le Directeur Inter-Régional Ile de France de la Caisse des Dépôts et Consignations, Claude BLANCHET Le Directeur Général d’Immobilière 3F, Yves LAFFOUCRIERE Le Président du Conseil Général de l’Essonne, Michel BERSON Le Président de Directoire de Logement Francilien, Gérard SEIGNE Le Président Directeur Général de la Résidence Urbaine de France, Le Président de l’OPIEVOY, Jean-François RAYNAL Le Préfet de l’Essonne, Gérard MOISSELIN Jean-Marie ANDRE Ville de Corbeil-Essonnes - Quartiers de Montconseil et La Nacelle Convention partenariale pour la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine – Août 2007 42