Conditions Générales de Vente -V2
Transcription
Conditions Générales de Vente -V2
Conditions Générales de Vente -V2-19Novembre2015 Préambule La Sarl Habitat Rénovation, société de maîtrise d'œuvre et d'économie de intervient dans les domaines de la rénovation, de l'aménagement et de l'extenslcn EUe peut à la construction, des bâtiments. JI appartient donc au maître d'ouvrage de fournir aux entreprises concernées les éléments nécessaires à l'atteinte de la performance énergétique par les travaux de construction, d'extension ou de rénovation. Aussi, et pour les mêmes raisons, afin de s'assurer de la qualité d'étanchéité à l'air du bâtiment (facteur ce titre soit: Réaliser qualifiés, maitlise les travaux en tant qu'entreprise en fournissant d'œuvre. un devis générale global en s'appuyant des travaux incluant sur un réseau les différents essentiel de la performance énergétique), le maître d'ouvrage fera réaliser à minima l'air en fin de chantier. Le niveau d'étanchéité à l'air requis est mentionné dans thermique. d'artisans frais à liés la Etre mission née pour assurer le suivi des chantiers sur honoraires dont les modalités sont définies dans l'article 1, les artisans pouvant être choisis par le maître d'ouvrage avec avis du maître d'œuvre. Un contrôle pour cette technique 1 - Honoraires pour mission de maîtrise d'œuvre Dans le cadre d'une mission de maitrise d'œuvre, le montant montant total HT des deVis des artisans retenus du montant total HT des factures finales artisans. Jusqu'à 20 000 € De 20 000 € certificat en accord des honoraires HT, le taux est de 10% avec un minimum € HT à 50 000 est fixé en fonction avec le client; puis ajusté de facturation HT, le taux est de 9% avec un minimum du en fonction de 1000 de facturation € HT. de 2 100 €HT. Au-delà de 50 000 € minirnurn HT, le taux est de 8% avec un Le maître de l'ouvrage réglera directement d'œuvre et la Sarl Habitat Rénovation chacun des artisans émettra sa facture du chantier ou en fin de chantier si celui-ci dans le 1et paragraphe du présent article. de 4 500 E HT. pas un mois, sur les bases Dans le cadre de cette prestation, les garanties de parfait achèvement, biennale ou décennale la Sarl Habitat Rénovation ne peuvent s'appliquer, seules celles des artisans pourront l'être. 2 - Dossier Seules à 10% est versé par le client tes commandes reçues avec acompte la signature sont réputées Dans ces cas particuliers, En cas de démarrage charges imposées par à après le délai Les travaux débutent dans les 3 mois (mais d'août règlement de l'acompte, sauf demande particulière imputables à la Sart Habitat et sont pris en charge réglementaires par le maître de 3 mois visé ci-dessus, être réactuaJisés D'occupation au tableau d'avancement Echéaocier seront des locaux de règl§M.n1 Le règlement suivant (fiscales 3CL, facturés en fin de chantier à ou sur les situations la demande du maître mensuelles d'ouvrage, en fonction le montant de ceux- et les ouvrages en cours par le avant par te maitre d'ouvrage durant la réalisation l'indice des travaux. intervient à est celui en vigueur d'une durée supérieure à 30 jours qui la date de facturation. : à : de la facture pour les maîtres d'ouvrage A 30 jours date de facture dans les autres cas. particuliers. ~tardsde~ Tout retard de paiement au-delà d'un délai de 8 jours entraîne de plein droit, sans autre mise en demeure, l'attribution d'intérêts moratoires au profit de la Sarl Habitat Rénovation. Le taux d'intérêt légal est fixé semestriellement par arrêté ministériel. d'ouvrage. BT 08 (indice En cas de retard de paiement, de recouvrement dont le montant la Sart Habitat Rénovation fixé par ta loi (articles appliquera L 441-3 une indemnité et L441-6 forfaitaire pour frais du code du commerce) est de 40€ HT. ta cessation partielle ou totale des couvrant le montant des dépenses ErQQriété - Responsabilité Les matériaux restent la propriété de Sarl Habitat Rénovation tant que les factures n'ont pas été honorées. Dès réception des ouvrages oulet matériaux, ces derniers sont sous la responsabilité du maître d'ouvrage. du devis le maitre d'ouvrage informé et le 12 - Garanties Garantie de parfait achèvement: est fixée à un an à compter de la réception de l'ouvrage. Durant ceUe période la Sarl Habitat Rénovation est tenue de remédier à tous les désordres constatés el de faire en en de sorte que l'ouvrage demeure conforme à l'état Où il était à la réception. Cette garantie ne s'étend pas aux travaux éventuels nécessaires pour remédier aux dégradations qui pourraient être entraînées par l'usage normal du matériel ou du bâtiment. par écrit des travaux. Dépôt de garantie: Conformément à la loi 73-116 du 23 décembre 1972, le maître d'ouvrage peut acter de 5% du montant des travaux ners taxes, aux conditions exclusives qu'il : pour pallier ce retard. 7 - Exécution des travaux Une revue de chantier en présence démarrage du chantier. Elle précise la méthode et Règlements Le taux de TVA facturé écrite des: mises en œuvre suivant est levée en cas : 11 - Facturation facturation par le fait ou sous la exclus) qui suivent l'acceptation du maître d'ouvrage. Rénovation, travaux) bâti. des travaux La réception les coûts supplémentaires des travaux de poursuites simultanée de plusieurs corps d'état sur le chantier, autres que ceux mandatés d'œuvre, et à défaut d'une réception partielle demandée par le maître d'ouvrage l'intervention des autres corps d'étal. Les délais d'exécution n'engagent pas le maître d'œuvre en cas de force majeure, notamment cas d'intempérie. grèves, de décès ou d'incapacité temporaire (ou définitive) d'un des membres la Sarl Habitat Rénovation ou d'un des membres d'un sous-traitant intervenant sur le marché. Mesures engager ... ). D'intervention d'exécution Modifications de est donc averti et ne pourra (entreprises, maître d'œuvre, maître partir de la date d'acceptation législatives En cas de découverte de vestiges sur le chantier, entraînant travaux, la Sarl Habitat Rénovation a droit à une indemnité justifiées. En cas de retards sur le défaut Cette condition du devis. en matière de Sécurité et Protection de la du maître d'ouvrage et ayant des incidences voies responsabilité du maitre d'ouvrage, les prix peuvent des prix des professionnels du bâtiment). 6 - Délais Le martre d'ouvrage par cet article conseil aux prestataires des travaux La facturation s'effectue en fin de travaux, sauf en cas de chantier appelle des factures de situation de travaux en fin de chaque mois. des et et et 10 - Protection des ouvrages et des personnes Jusqu'à la réception des travaux, la Sart Habitat Rénovation assure les matériaux de réalisation contre les risques de vol, de détournement ou de détérioration. des prix Modification notamment). le de cette étude thermique enregistrées. Les prix sont fermes et définitifs durant le délai de trois mois du devis par le client, sauf en cas de : Modification du Plan Général de Coordination Santé (PGC SPS) établi sous la responsabilité financières pour la Sarl Habitat Rénovation. d'ouvrage pour obtenir des bâtiments énergétiques De même, si certains travaux ne sont pas réalisés ci seront déduits de la facture finale. Toute demande de modification de travaux après signature du devis, fait l'objet d'un avenant par devis. Si l'accord sur l'avenant ne peut être trouvé entre la Sarl Habitat Rénovation et le client, ce dernier ne peut exiger la modification des travaux à exécuter. La Sarl Habitat Rénovation est tenue d'exécuter les travaux conformément à la commande signée. 5 - Validité par le maître Ces travaux supplémentaires de leurs exécutions. passée d'au moins La non-fourniture habilitée de fin de chantier d'état à La commande est réputée acquise et intangible à la signature du devis par le client, passé un délai de rétractation de 14 jours civils à compter de la date du devis pour tes contrats signés en dehors de l'établissement (loi HAMON du 17 mars 2014, formulaire joint). Un acompte de la maison. ou une personne une attestation aux services des contrôles peut entraîner des désordres dans l'atteinte de la performance énergétique dans le dimensionnement des appareils de chauffage, entrainant des surconsommations plus grave encore de la pollution. 9 - Modification Au cas où les travaux demandés ne seraient pas conformes aux obligations réglementaires et légales, ou mettraient en cause les règles de l'art du métier, La Sarl Habitat Rénovation s'autorise à ne pas donner suite à la demande de travaux et à n'établir aucun devis. Commande JI délivrera en cas de besoin Au cours de l'exécution des travaux, des situations nouvelles ou imprévues résultant de circonstances indépendantes du maitre d'ouvrage ou de la Sarl Habitat Rénovation peuvent survenir. Par ailleurs le maitre d'ouvrage peut demander des travaux supplémentaires. Dans ce cas, si les travaux estimés sont supérieur à 1 000 € HT, un devis complémentaire sera établi et fera l'objet d'une acceptation écrite par le mettre d'ouvrage. 3 - Devis A défaut de spécification particulière indiquée, le devis est valable pour une durée de trois mois compter de la date d'établissement du devis. A l'expiration de ce délai, ta Sart Habitat Rénovation n'est plus liée par son engagement. M par un diagnostiqueur du processus. de communiquer Dans certains cas, il pourra être fait recours au OPE (avant et après dernière version, pour constater l'évolution de la classe énergétique du des devis de travaux, la Sarl Habitat Rénovation, à la demande du un dossier pouvant comprendre, en fonction des travaux souhaités, des croquis, des plans, les autorisations de travaux ou permis de construire, ou tout autre document nécessaire. Ce dossier sera facturé au maître de l'ouvrage sur le base de 1 000 € HT (TVA 20%) dont 650 € HT (JVA 20%) seront à valoir sur les travaux si ceux-ci sont confiés pour exécution à la Sarl Habitat Rénovation. 4 de conformité sera ainsi réalisé le respect se chargera La fourniture des documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments nécessaires au contrOle est une obligation, conformément à J'article L 151. 1 du code fa construction et de l'habitation. Le défaut du respect de cette obligation est passible de sanctions prévues à l'article L 152.10 dudit code. de préalable Préalablement à l'élaboration maître d'ouvrage, constituera afin de valider d'ouvrage Dans le cas d'une extension soumise à la RT2012, l'étude thermique de l'extension ne permet pas de valider la performance et le dimensionnement de chauffage de l'ensemble de la maison. Seule l'étude complète du bâtiment comprenant l'extension permet de valider la performance théorique de l'habitation. Il en sera pratiqué de même pour le test d'étanchéité à l'air. sur facture validée par le maître mensuellement en fonction de n'excède l'avancement indiquées de facturation de fin de chantier opération, que le maître un test d'étanchéité à le rapport de l'étude du maître d'ouvrage est réalisée 15 jours maximum avant le les travaux à réaliser sur la base des documents contractuels Au cas où les travaux demandés ne seraient pas conformes aux obligations réglementaires et légales, ou mettraient en cause les règles de l'art du métier, la Sart Habitat Rénovation s'autorise à ne pas donner suite à ta demande de travaux. Dans ce cas, aucune action de quelque nature que ce soit ne pourrait être engagée contre eUe. Dès lors le maître de J'ouvrage devra régler l'intégralité des travaux déjà engagée y compris les frais avancés en matériel ou autres. Dans le cas où le maître d'ouvrage se fait assister par un architecte ou un bureau d'études, les communications sont adressées sous forme écrite. Les notifications qui concernent le maître d'œuvre lui seront communiquées simultanément, que celles-ci émanent du maître d'ouvrage ou de son assistant. la signature S'acquitte • L'opposition des montants abusive entraîne un dépôt de garantie du devis. Que la somme soit bloquée sur un compte Habitat Rénovation sur le devis signé. (devis, documents d'exécution ... ). Les plans d'exécution sont adressés au client pour acceptation. A défaut de réponse sous huitaine, la date de la poste faisant foi, les plans sont réputés acceptés. Les travaux se réalisent dans les règles de l'art du métier conformément aux DTU mis en œuvre, tandis que les fournitures répondent aux spécifications des normes françaises exlstantes. à L'ait précisé de la garantie l'opposant Garanties biennales et décennales; Conformément au code de la construction, à spécifique, dès la réception des dommages les ouvrages dont le numéro a été communiqué à Sarl des travaux. et intérêts. réalisés par Sarl Habitat Rénovation sont couverts au titre la garantie: Décennale Biennale (an L 111.16) pour les autres 13 - Applications pour les ouvrages hors d'eau et hors d'air, ouvrages. de C.G.V. Les conditions générales de vente en vigueur ne peuvent s'appliquer rétroactivement signée et acompte versé avant la date d'établissement des nouvelles C.G.V. à une affaire en cours 14 - Litiges Une revue de chantier Intervient à la fin des travaux dans le but de réceptionner les travaux et de lever les réserves. La date de réception est le point de départ des responsabilités et garanties de la Sart Habitat Rénovation, telles qu'identifiées aux articles 1792 et suivants et à l'article 2270 du En cas de différend entre les parties, et à défaut de Saint Brieuc (22) sera réputé compétent. de résolution amiable code civil. La date de réception ne peut intervenir de plus de 20 jours après la date proposée par la Sarl Habitat Rénovation. Passé ce délai et à défaut de manifestation du maître d'ouvrage, la Sarl Habitat Rénovation le mettra en demeure (par lettre recommandée avec AR) pour que soit réalisée Le maître la réception d'ouvrage sous quinzaine. Ce délai étant expiré, entre en possession de l'ouvrage la réception est réputée à la date de réception Au plus tard 30 jours après celle dernière, Sarl Habitat Rénovation avoir retiré à leurs frais leurs déchets et leur outillage du chantier. acquise. ICÊRTIBAT1 du chantier. ou ses sous-traitants doivent R.roo~.lio,.,.""r"II'1U. 10 ruedu 8 - Performance énergétique d'un bâtiment, et des économies d'énergies. Le calcul de la performance énergétique théorique d'un bâtiment ainsi que le calcul des déperditions pièce par pièce doit être réalisée par un bureau d'études thermiques (code APE 71128, assuré en RC pro pour du calcul de performance énergétique et décennale par obligation du code de la construction) suivant les méthodes réglementaires en vigueur, TH-BCE (neuf) et TH-C-E (rénovation) à la charge du maître d'ouvrage. Siret 22000 n' 400 Port Saint Favlgo Brieuc 688 313 000 32 d'un litige, le tribunal de commerce