Offre provisoire Alfa Romeo 159 1.8 TBi 200
Transcription
Offre provisoire Alfa Romeo 159 1.8 TBi 200
Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 1 sur 12 Cher Monsieur ggg ggg, Nous nous réjouissons de votre intérêt pour nos produits et avons le plaisir de vous soumettre une offre provisoire pour le véhicule désiré : Offre provisoire Alfa Romeo 159 1.8 TBi 200 Véhicule Marque Modèle Type Carburant Boîte CO2 Carrosserie Couleur extérieur Couleur intérieur Garantie Livraison en CHF Alfa Romeo 159 1.8 TBi 200 Essence cat. Manuelle 189g/km Cat(D) Berline à choisir à choisir 2 ans 3 mois 43'272.00 Votre extension de garantie Un système simple et efficace pour encore mieux assurer votre véhicule neuf ou 0km! Les avantages: 1. Quality1 assume tous les coûts de réparations pendant la durée du contrat. 2. La garantie reste valable même en cas de cession de véhicule. 3. Valeur de revente plus importante de votre véhicule. Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 2 sur 12 Equipement de série Extérieur Prévention incendie FPS (fire prevention system) Anti-démarrage électronique Verrouillage centralisé à télécommande Lève-vitres électrique avant Lève-vitres électrique arrière Régulateur de vitesse Phares anti-brouillard Fonction éclairage Follow-me-home Pot d'échapement chromé Jantes en alliage léger 17" design à branches Kit de réparation de pneumatiques avec compresseur Electronique Q2 VDC avec Hill Holder incl. ABS, ASR, EBD et Brake Assistant Intérieur Climatisation automatique 2 zones Airbags conducteur et passager Désactivation de l'airbag passager Airbag de genoux conducteur Airbags latéraux conducteur et passager Airbag de tête avant et arrière Instruments avec éclairage blanc Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 3 sur 12 Equipement de série (2) Volant et levier de vitesse en cuir Volant réglable Revêtements en Alfatex Siège passager réglable en hauteur Fixation Isofix pour siège enfant Filtre à poussière et à pollen Accoudoir central arrière avec trappe de chargement Communication Radio/ CD/ 8 haut-parleurs Système d'information des conducteurs Economisez sur votre assurance voiture! Autocherche.ch cherche pour vous l'assurance qui vous donne les meilleures conditions au meilleur prix. Autocherche.ch est partenaire de la compagnie d'assurance que vous avez sélectionnée. Demandez une offre sans engagement. Contactez-nous pour de plus amples informations. Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 4 sur 12 en chf Pneus et accessoires Accessoires 222 dffffg 1'234.00 Pneus igdfg jklclgdsc 123.00 Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 5 sur 12 Prix total du véhicule en chf Prix catalogue de base Prix catalogue des options supplémentaires 43'700.00 0.00 Prix total du catalogue (TVA incluse) 43'700.00 Remise Autocherche.ch: 5% soit -2'185.00 Accessoires: Frais de formalités: 1'357.00 400.00 30 litres d'essence / Démarches administratives (hors émoluments) / Préparation du véhicule Prix Autocherche.ch (TTC) pour ce véhicule: 43'272.00 Confirmation de commande Je soussigné, Nom: Prénom: Adresse: Code postal: Ville: Téléphone: Fax: Société: Email: Donne mandat à Autocherche.ch pour acheter en mon nom et me livrer le véhicule présenté sur ce devis: Alfa Romeo 159 1.8 TBi 200 offre N° 1011040089 (conditions générales figurant en annexe) Cet achat se fait: Par transfert bancaire Leasing Je joins une confirmation du paiement de 15% du véhicule soit: (Sauf en cas de paiement par leasing ou crédit à la consommation) 6'490.80 J'ai pris connaissance des conditions générales. ___________________________ Fait à _____________ , le _____________ Signature du client précédée de la mention "lu et approuvé" ___________________________ Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 6 sur 12 Merci de bien vouloir nous renvoyer - Toutes les pages de ce document dûment complété et signé. - La copie d'une pièce d'identité valable (uniquement carte d'identité ou passeport), - Un justificatif de domicile de moins de 2 mois (au nom de l'acheteur). Adresse d'envoi pour validation de la commande Autocherche.ch, Sàrl Avenue Industrielle 4-6 CH - 1227 Carouge Coordonnée bancaire Compte: Crédit Suisse, Autocherche.ch Sàrl, Carouge GE Numéro de compte: 396135-91 Iban: CH88 0483 5039 6135 9100 0 Une question ? Un conseil? N'hésitez pas : Tél. +41 (0) 840 404 404 [email protected] www.autocherche.ch Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 7 sur 12 Economisez sur votre assurance voiture ! Saviez-vous que lors d'un changement de véhicule, vous pouvez changer de compagnie d'assurance ? En réalisant une économie tout en conservant une qualité de service irréprochable ! Demandez une offre sans engagement en répondant à ces quelques questions Date de permis de conduire ____ ____ ____________ Est-ce qu'un ou plusieurs des événements suivants vous sont Non arrivés au cours des 5 dernières années ? Oui Si oui, lesquels: Dommages (responsabilité civile, casco, vol ou stationnement) Retrait de permis, amendes de plus de 250 fr., peine d'arrêts Responsabilité civile ou couverture casco résiliée par l'assurance ou soumise à des conditions particulières Proposition d'assurance automobile refusée par une assurance ou soumise à des conditions plus stricte Couverture d'assurance souhaitée: Responsabilité civile (pour dégâts causés aux tiers - obligatoire) Pas d'assurance Casco Casco intégral (pour dégâts causés à votre véhicule, avec collision) Casco partiel (pour dégâts causés à votre véhicule, sans collision) La compagnie d'assurance que vous avez choisie! Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 8 sur 12 Conditions générales de mandat/vente AUTOCHERCHE Généralités et champs d'application Article 1 - Objet Les présentes conditions générales régissent les relations entre la société Autocherche.ch Sàrl, (ci-après : « AUTOCHERCHE » ), et le Client dans le cadre de la recherche et de la vente du véhicule choisi par le Client par le biais du site www. autocherche.ch et dont le devis a été accepté par ce dernier, et ce, à l'exclusion de tous autres produits ou services proposés par AUTOCHERCHE et qui sont régis par leurs propres conditions. Le contrat présenté par AUTOCHERCHE est un contrat de mandat/vente mixte (ci-après : le « Contrat ») . Le Client reconnaît ainsi avoir été informé qu'AUTOCHERCHE ne saurait avoir aucune obligation pesant sur le vendeur en matière de garantie ou de vice caché, la préparation technique du véhicule décrit sur le mandat étant réalisé par un garage agréé. Article 2 - Identification des parties AUTOCHERCHE, société à responsabilité limitée de droit suisse ayant son siège avenue Industrielle 4-6, c/o Regus Acacias Sàrl, 1227 Carouge, a pour but notamment la distribution et le commerce de véhicules en tout genre, neufs et d'occasion, ainsi que tous produits et accessoires s'y rapportant. AUTOCHERCHE exploite le site Internet www.autocherche.ch. Le terme «Client» désigne toute personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec AUTOCHERCHE ayant pour objet la fourniture de véhicules neufs ou d?occasions. Article 3 - Champ d'application Lesprésentes conditions générales s'appliquent à l'intégralité des livraisons de véhicules effectués en Suisse, sur la base de commandes sur le site Internet www.autocherche.ch (ci-après : le « Site »). Les offres de véhicules en ligne ainsi que les prix ne sont valables que tant qu'ils sont visibles sur le Site et la limite des possibilités des fournisseurs d'AUTOCHERCHE. Les dessins, images ou schémas ne figurent sur le Site ousurlesdocuments qu'à titre d'illustrationetnefont pas partie des conditions contractuelles. Lesinformations figurant sur le Site ne sont données qu'à titre indicatif et ne sauraient engager AUTOCHERCHE contractuellement. AUTOCHERCHEdéclinetoute responsabilité pour d'éventuelleserreursou ommissions figurant sur le site. Article 4 - Acceptation des conditions générales L'acceptation par le Client du Contrat présenté par AUTOCHERCHE entraîne l'acceptation sans réserve par le Client de l'intégralité des présentes conditions générales, à l'exclusion de tous autres termes ou conditions. Article 5 - Mandat/vente AUTOCHERCHE se réserve le droit de refuser toute commande d'un client, sans indication de motif. Le Client est informé et accepte qu'AUTOCHERCHE négocie auprès de distributeurs indépendants de la marque du véhicule ou de toutes autres entreprises en Suisse ou à l'étranger, l'achat du véhicule désigné dans le contrat. AUTOCHERCHE achète le véhicule sélectionné au nom et pour le compte du client. AfindepermettreàAUTOCHERCHEd'exécuteraumieuxsesobligations,leClientluidonneexpressémentpouvoirde: - Négocier auprès de tout vendeur professionnel en Suisse ou à l'étranger l'achat du véhicule désigné dans le Contrat ; - De réaliser l'achat dudit véhicule en Suisse ou à l'étranger ; - De prendre livraison du véhicule et de l'immatriculer dans le pays où il a été acheté au nom du client ou de tout autre -intermédiaire,levéhiculerestantfiscalementneufpourlerecouvrementdelaTVA; - De payer pour le compte du client le tarif H.T., la T.V.A., le transport et la mise en conformité du véhicule. Prix et conditions de paiement Article 6 Prix Article 6.1 Prix stipulé au mandat LeprixduvéhiculetelquefigurantdansleContrats'entendenfrancssuissesTTCetcomprend:levéhiculedécritavec ses équipements de série, les options décrites pour autant qu'elles aient été choisies par le Client, la TVA en vigueur, une commission en faveur d'AUTOCHERCHE. Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 9 sur 12 Le Client accepte qu'en cas d'augmentation du tarif constructeur entre le moment de l'envoi du mandat par AUTOCHERCHE et la réception de ce mandat tel qu'accepté par le Client, AUTOCHERCHE se réserve le droit de ne pas honorer le mandat et d'augmenter le prix du véhicule. AUTOCHERCHE veillera à en informer le Client dans les plus brefs délais. A défautdeconsentementduClientquantàlamodificationduprix,lacommandeseraannuléeetAUTOCHERCHEremboursera au Client l'acompte par lui versé, à l'exclusion de toute indemnité de quelque nature que ce soit. Ainsi,AUTOCHERCHEseréserveledroitdemodifiersesprixàtoutmomentmaislesprixfacturésauClientpourles véhicules livrés sont ceux en vigueur à la date de signature du Contrat. Article 6.2 Frais de formalités Les frais de formalités s'élèvent à CHF 400.00 et comprennent toutes les formalités d'immatriculation (hors émoluments), de préparation, de livraison et d'importation du véhicule si celui?ci provient de l'étranger. Article 6.3 Frais non compris dans le prix stipulé au mandat Article 6.3.1Frais de livraison particulière La livraison du véhicule à domicile engendre un supplément selon le canton et le lieu de livraison choisi par le Client (mise à disposition cf. article 12). Dans tous les cas, la livraison est limitée au territoire suisse. Après acceptation de la commande par AUTOCHERCHE, le véhicule commandé est livré à l'adresse de livraison indiquée par le Client. Les risques passent au Client dès la livraison du véhicule. Si le client est absent lors de la livraison, les risques passent au client dès cette date également. Article 6.3.2Autres frais Tout autre frais supplémentaire, non compris expressément dans le prix stipulé dans le Contrat sera pris en charge par le Client. Article 7 Modalités de paiement Lorsdel'acceptationdumandat,leClients'acquitteauprofitd'AUTOCHERCHE,selonlesmodalitésstipuléesdansle Contrat, d'un acompte de 15% du prix de vente total du véhicule (Sauf en cas de paiement par leasing ou crédit à la consommat Le règlement du solde se fera exclusivement en espèces,par transfert bancaire ou par l'obtention d'un contrat de leasing auprèsdespartenairesfinanciersd'AUTOCHERCHE.LaprisedelivraisonduvéhiculeparleClientestsubordonnéeàla réception de la totalité des fonds par le garage partenaire d'AUTOCHERCHE. Livraison Article 8 Livraison et délai Seuls les délais de livraison stipulés dans le Contrat sur la description du véhicule engagent AUTOCHERCHE. Article 9 Retard dans la livraison Sauf cas de force majeure, en cas de dépassement supérieur à 15 jours ouvrables sur la date limite de livraison indiquée sur le Contrat, AUTOCHERCHE s'engage à octroyer au Client une remise de CHF 250.-. Sauf cas de force majeure, au-delà d'un retard de 15 jours ouvrables sur la date limite de livraison indiquée sur le Contrat,, et pendant 60 jours à partir de la date limite de livraison, le Client est en droit de résilier son mandat. Larésiliationdoitêtrenotifiéeparlettrerecommandée,expédiéedansledélaifixéauparagraphesuivant. Si dans un délai de 7 jours dès la réception de la lettre de résiliation, AUTOCHERCHE n'est pas en mesure d'exécuter le mandat, le mandat sera résilié. Cette résiliation donnera lieu à la restitution de l'acompte versé par le Client, majoré des intérêts calculés au taux légal et qui commenceront à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement de l'acompte, à l'exclusion de toute autre indemnité. Dans le cas où le Client, avant que le délai de 7 jours dès la réception de la lettre de résiliation ne soit expiré, refuserait de prendre la livraison ou de payer le prix convenu (article 6), AUTOCHERCHE est en droit de résilier le mandat. Dans ce cas, le Client devra rembourser à AUTOCHERCHE toutes les sommes dépensées pour l'exécution du Contrat, avec intérêts à 6 % dès la date d'acceptation du mandat. De plus, l'acompte versé par le Client restera acquis à AUTOCHERCHE. En cas de force majeur, le délai de livraison sera prolongé d'une durée égale à la durée des événements constitutifs de la force majeure. Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 10 sur 12 Résiliation du mandat Article 10 Résiliation Outre les cas prévus à l'article 9 des présentes conditions générales, les parties disposent d'un délai de 7 jours à compter del'acceptationduContratpourrésilierleditmandatsansavoiràjustifierlemotifniàpayerdepénalité.Cetterésiliation doitêtrenotifiéeparlettrerecommandée,expédiéedansledélaiprécité. Cette résiliation donnera lieu à la restitution de l'acompte déjà versé par le Client, auquel seront déduits les frais déjà engagés par AUTOCHERCHE. Article 11 Violations des obligations contractuelles par le Client En cas de violation par le Client de ses obligations contractuelles, AUTOCHERCHE est en droit de résilier le mandat sans préavis. Dans ce cas, le Client devra rembourser à AUTOCHERCHE toutes les sommes dépensées pour l'exécution du mandat, avec intérêts à 6 % dès la date d'acceptation du mandat. L'acompte versé par le Client restera acquis à AUTOCHERCHE. Véhicules, immatriculation et garanties Article 12 Modalités de mise à disposition Lorsque le véhicule est prêt à être mis à la disposition du Client, AUTOCHERCHE l'en informe.. Le Client s'engage à prendre livraison dans les 8 jours qui suivront la date de mise à disposition dans le lieu de livraison agréer par AUTOCHERCHE. Passécedélaiet8joursaprèsnotificationd'unemiseendemeureparlettrerecommandée,l'acompteverséparleClient resteradéfinitivementacquisàAUTOCHERCHEàtitred'indemnitéetsousréservedetoussesdroits,ycomprislapoursuite de la réalisation du mandat. Sauf accord préalable, si le véhicule n'est pas retiré dans les 10 jours suivant sa mise à disposition, AUTOCHERCHE pourra facturer des frais de garde à concurrence de CHF 30.- par jour minimum. La signature du bulletin Article 13 Véhicules Les véhicules proposés par AUTOCHERCHE relèvent de trois catégories : véhicules neufs, véhicules «0Km », et véhicules récents. Le Client est informé qu'un véhicule « 0 Km » est un véhicule qui a reçu une première immatriculation et dont le kilométrage est compris entre 0 et 50 Km. Article 14 Garantie constructeur pour les véhicules Les véhicules neufs et 0 Km livrés par AUTOCHERCHE sont fournis avec le carnet de garantie du constructeur. La garantie du véhicule objet du Contrat est assurée de la manière suivante : -surleplancontractuel,parlesclausesdegarantiedufabriquantcontenuedanslecertificatdegarantieremisparle fabriquant ; - sur le plan légal, par les dispositions législatives régissant de la responsabilité du fabricant. En application de la réglementation européenne (Règlement (CE) n° 1400/2002), la garantie constructeur est assurée par tous les établissements représentant la marque du véhicule, tant en Suisse que dans les autres pays de l'Union européenne. En aucun cas le client ne pourra prétendre à agir contre la société AUTOCHERCHE en cas de mauvais usage ou de nonrespect des instructions du constructeur dans l'application de la garantie. Article 15 Immatriculation Sans préjudice des présentes conditions générales et sauf volonté contraire du Client, AUTOCHERCHE s'occupe de touteslesformalitéspourlamiseencirculationduvéhicule,ycomprisdel'immatriculationdéfinitivepourleClient. Pour ce faire, le Client remettra à AUTOCHERCHE, avant la livraison du véhicule, tous les documents nécessaires, soit notamment : - Le formulaire de demande d'immatriculation dûment signé par le demandeur; - La copie d'une pièce d'identité valide du demandeur; - Une attestation valide de l'assurance du demandeur autorisant l'immatriculation du véhicule désigné dans le mandat. Dans le cas où le véhicule ne pourrait pas être immatriculé en Suisse, AUTOCHERCHE reprendrait le véhicule et rembourserait le Client intégralement de toutes les sommes versées à AUTOCHERCHE dans le cadre du mandat. Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 11 sur 12 Article 16 Appellation Les véhicules provenant de l'étranger peuvent avoir une appellation différente. Le Client est informé et accepte que le véhicule présenté par le Contrat puisse présenter des différences par rapport au modèle vendu sur le marché suisse du fait de sa provenance de l'étranger. Le Client est avisé et accepte de prendre possession de son véhicule selon l'appellation déterminée par le constructeur dans le pays de provenance. Toutefois le Client aura la possibilité de prévoir dans le Contrat les caractéristiques techniques auxquelles il subordonne son engagement. Article 17 Changement de conditions Encasdemodificationdesprésentesconditionsgénérales,AUTOCHERCHEenaviseraleCliententempsutilesetlui proposeraderatifierces conditionsgénéralesactualisées.LeClientpourraalorslesaccepteroulesrefuser.S'illesrefuse, AUTOCHERCHE sera libre de résilier le Contrat et de restituer l'acompte versé. Article 18 Garantie du niveau d'équipement AUTOCHERCHE garantit le niveau d?équipement indiqué sur le Contrat. Encasdecommanded'unvéhiculeneufou0Km,leClientacceptelapossibilitéqueleconstructeurmodifielescaractéristiques son véhicule, à tout moment et sans préavis. AUTOCHERCHE ne peut être tenue pour responsable d'un tel changement. Dansl'hypothèseoùlescaractéristiquesduvéhiculeneufou0Kmcommandéseraientmodifiéesparleconstructeuret entraîneraient une augmentation du prix, AUTOCHERCHE en informera le Client. AdéfautdeconsentementduClientquantàlamodificationduprix,leContratseraannuléetAUTOCHERCHEremboursera au Client l'acompte par lui versé, à l'exclusion de toute autre indemnité de quelque nature que ce soit. Dansl'hypothèseoùlescaractéristiquesduvéhiculeneufou0Kmseraientmodifiéesparleconstructeursansaugmentation du prix, le véhicule livré par AUTOCHERCHE constitue un véhicule d'une qualité et d'un prix équivalent conformément à l'article 16 des présentes conditions générales. Article 19 Stock Le Client est informé que, pour les véhicules présentés comme étant en stock, les délais de livraison et les prix ne sont garantis que dans la limite des stocks disponibles. Article 20 Transfert de propriété Le véhicule désigné dans le mandat ne devient la propriété du Client qu'après paiement de l'intégralité du prix et des frais stipulé dans le Contrat et les présentes conditions générales, selon les modalités prévues dans le Contrat. Responsabilité Article 21 Clause pénale Sauf disposition contraire énoncée dans les présentes conditions générales, dans le cas où le Client annulerait sa commande,l'acompteseradéfinitivementacquisàAUTOCHERCHE. Le Client ne pourra pas annuler sa commande, sauf cas de force majeure ou si le véhicule est en stock chez AUTOCHERCHE ou son son fournisseur (partenaire). Article 22 Cas de force majeure AUTOCHERCHE est exonérée de toute obligation de livrer le véhicule dans tous les cas de force majeure, en cas de grève, ainsi qu'en cas de survenance de tout événement extérieur à AUTOCHERCHE remettant en cause la fabrication ou la livraison du véhicule. Dans ce cas, la livraison sera reportée à une date où la force majeure, la grève ou l'événement considéré aura cessé, sans que le Client ne puisse exiger d'AUTOCHERCHE une quelconque indemnité. Dans cette hypothèse AUTOCHERCHE aura également la possibilité de résilier le contrat et remboursera au Client l'acompte par lui versé pour solde de tout compte, à l'exclusion de toute indemnité de quelque nature que ce soit. Sont notamment considérés comme cas de force majeure : l'incendie, l'inondation ou tout autre accident ayant causé la destruction partielle ou complète de l'entreprise, la grève, le manque de matières premières résultant d'une cause d'ordre général, ainsi que les catastrophes naturelles. Sont également assimilés aux cas de force majeure, les faits visés ci-dessus, lorsqu'ils se produisent soit chez le fournisseur, soit dans tout autre établissement dont dépend l'exécution du Contrat. Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404 Autocherche.ch Sàrl, Avenue industrielle 4-6, 1227 Carouge Date : Numero d'offre : Page : 04.11.2010 1011040089 Page 12 sur 12 Article 23 Contact et service clientèle Toute communication ou demande de renseignement doit être adressée, selon le cas, aux services suivants : - après la livraison, pour ce qui concerne la garantie du véhicule : au service clientèle du constructeur dont AUTOCHERCHE remet les coordonnées au client lors de la livraison ; - pour ce qui concerne la prestation d'AUTOCHERCHE : au service clientèle d'AUTOCHERCHE dont les coordonnées figurentsurlesiteinternetwww.autocherche.ch. Article 24 Site Internet AUTOCHERCHE ne garantit ni une exploitation ininterrompue et sans pannes, ni une exploitation sans pannes à un moment donné de son site Internet. En vertu de la présente clause, est exclue toute responsabilité pour des interruptions de l'exploitation, en particulier pour celles dues à l'élimination des pannes, à l'exécution de travaux ce maintenance ou à l'introductiondenouvellestechnologiessurlesite.AUTOCHERCHEpeutd'ailleursàtoutmomentmodifierouinterrompre temporairement ou pour une plus longue durée tout ou partie du site pour effectuer notamment des opérations de maintenances,desaméliorationsoudesmodificationsdusite. AUTOCHERCHE n'assume, en particulier, pas de responsabilité en cas de dommages occasionnées au Client par des tiers en raison d'un usage abusif de la connexion, y compris en raison de virus. Dans tout les cas, AUTOCHERCHE se réserve le droit, en cas de délits sur l'infrastructure d' AUTOCHERCHE (en particulier d'actes frauduleux dans l'utilisation du site, d'usage abusif et indu des données, de piratage informatique, etc.), de réclamer des dommages-intérêts aux personnes responsables. En aucun cas AUTOCHERCHE ne pourra être tenu pour responsable du dommage direct ou indirect que pourrait subir le Client. Divers Article 25 Si certaines dispositions des présentes conditions générales devaient être déclarées nulles ou invalidées, la validité des autres dispositions n'en serait pas affectée pour autant. Lesnotificationsrequisesauxtermesdesprésentesconditionsgénéralesserontadressésparlettrerecommandéesaux parties. Toutemodificationdesprésentesconditionsgénéralesnécessitelaformeécriteetlasignaturedesparties. For juridique et droit applicable Article 26 Encasdedifficultésoudedifférententrelesparties,celles-ciconviennentderechercherunesolutionamiable. Les présentes conditions générales et les relations entre les parties sont régies exclusivement par le droit suisse. Tous différents, litiges ou contestations entre les parties, notamment quant à l'application ou l'interprétation des présentes conditions générales, et ne pouvant être résolus à l'amiable, seront exclusivement soumis aux Tribunaux du canton de Genève ainsi qu'au Tribunal fédéral de Lausanne. Autocherche.ch Sàrl Avenue industrielle 4-6 1227 Carouge [email protected] www.autocherche.ch Tél. +41 (0) 840 404 404