CCTP lot n°10-ELECTRICITE - Marchés publics des collectivités d

Transcription

CCTP lot n°10-ELECTRICITE - Marchés publics des collectivités d
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
SOMMAIRE
1. CONSISTANCE DES TRAVAUX
2. TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
3. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX
3.1. Normes et réglementations
3.2. Hypothèse de calculs
4. ETUDES
5. HYGIENE ET SECURITE
6. SOUS TRAITANCE
7. DISPOSITIONS GENERALES
7.1. Prescriptions techniques
7.1.1. Hypothèses de calculs
7.1.2. Nature de la couverture
7.1.3. Etudes et plans de détails
7.2. Qualité des matériaux
7.3. Exécution et mise en œuvre
8. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
8.1. Limites de prestations avec le lot n°3 : Couverture bac acier
8.2. Limites de prestations avec le lot n°4 : Menuiseries extérieures Alu
8.3. Limites de prestations avec le lot n°9 : Plomberie Chauffage – VMC Double Flux
9. NATURE ET ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE PRIX
10. DESCRIPTION DES OUVRAGES
11. OPTIONS
12. REMISES DES OFFRES
12.1. Offre de base
12.2. Options obligatoires
Page 1
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 2
1. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Ce document définit l’ensemble des matériaux, matériels nécessaires et prestations, dus par l’entreprise qui
exécutera les travaux d’électricité, nécessaires à la construction d’une maison médicale à CIVRY.
2. TRAVAUX A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
La proposition de l’entrepreneur s’entend compris pendant toute la durée du chantier :
a) La fourniture des plans de fabrication de tous les ouvrages dus au présent lot et leur présentation pour
accord au Maître d’œuvre avant tout début d’exécution.
b) La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit à la réception.
c) La mise hors chantier immédiat des matériaux ou éléments défectueux ou refusés par le Maître d’Œuvre.
d) La protection provisoire contre les chocs des menuiseries et vitrages.
e) La fourniture d’échantillons et modèles d’appareillages.
f) Le nettoyage de son chantier et l’évacuation de tous les gravois et emballages.
g) Toutes pièces et sujétions de fixation et de montage.
h) Echafaudages et moyens de levage nécessaires à ses propres travaux.
i) Tous dispositifs de calfeutrement et de joints assurant l’étanchéité à l’air et à l’eau.
j) Rupture de pont thermique
k) Participation aux frais de compte prorata
l) Les dossiers des Ouvrages exécutés en 3 exemplaires « papier » et 1 sur support informatique.
3. DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX
3.1. Normes et réglementations
En complément aux normes, décrets, arrêtés et DTU concernant tous les corps d'état, l'ensemble des
travaux énuméré dans le présent C.C.T.P. devra plus particulièrement et impérativement être
conforme aux normes, publications UTE, décrets, arrêtés et règlements suivants :
Pour les installations électriques courants forts :
a) Publication UTE - C 12.101 - 14 Novembre 1988 - concernant les textes officiels relatifs à la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques Décret du 14 Novembre 1988.
- Additif 1 : Février 1989 à la publication C 12.101.
- Additif 2 : Février 1992 à la publication C 12.101.
b) Publication UTE - C 12.201 – Mars 2008 - concernant les textes officiels relatifs à la protection
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
c) Norme NF - C 14.100 - Septembre 1996 - complétée par la NF C 14.100/A1 de Janvier 1998 concernant les installations de branchement de première catégorie comprises entre le réseau de
distribution et l'origine des installations intérieures.
d) Norme NF - C 15.100 - Décembre 2002 - relative aux règles des installations électriques à basse
tension.
e) Publication UTE - C 15.103 - Mars 2004 - installations électriques à basse tension - guide pratique
– choix des matériels électriques en fonction des influences externes.
f) Publication UTE - C 15.105 - Juillet 2003 - installations électriques à basse tension - guide pratique détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
g) Publication UTE - C 15.106 - Décembre 2003 - installations électriques à basse tension - guide
pratique - section des conducteurs de protections, des conducteurs de terre et des conducteurs de
liaison équipotentielle.
h) Publication UTE - C 15.107 - Mai 1992 - installations électriques à basse tension - guide pratique –
méthodes pour la détermination des caractéristiques des canalisations préfabriquées et choix des
dispositifs de protection.
i) Publication UTE - C15.110 - Février 1995 - installations électriques à basse tension - guide pratique
– effets de courant sur l’homme et les animaux domestiques - 1ère partie : aspects généraux.
j) Publication UTE - C 15.201 - Juin 2004 - installations électriques à basse tension - guide pratique Installations électriques des grandes cuisines.
k) Publication UTE - C 15.411 – Mai 1992 - installations électriques à basse tension - guide pratique installations des systèmes d'alarme sécurité électrique.
l) Publication UTE - C 15.413 - Mars 2000 - protections contre les chocs électriques - guide pratique protection contre les contacts indirects, coupure automatique de l’alimentation.
m) Publication UTE - C 15.443 - Août 2004 - installations électriques à basse tension - guide pratique
- protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions d’origine
atmosphériques ou dues à des manœuvres - choix et installations de parafoudres.
n) Publication UTE - C 15.476 - Décembre 1991 - installations électriques à basse tension - guide
pratique - sectionnement, commande, coupure.
o) Publication UTE - C 15.520 - Juillet 2007 - installations électriques à basse tension - guide pratique
- canalisations, modes de pose, connexions.
p) Publication UTE - C 15.523 - Juin 1988 - installations électriques à basse tension - guide pratique choix et mise en œuvre des câbles de catégorie C1 sans halogène.
q) Publication UTE - C 15.559 - Novembre 2006 - installations électriques à basse tension - guide
pratique - installation d’éclairage en très basse tension.
r) Publication UTE - C 15.801 - Mai 2009 - Produits mobiliers comportant un équipement électrique mise en œuvre des règles de sécurité électrique.
s) Publication UTE - C 15.900 - Mars 2006 - installations électriques à basse tension - guide pratique cohabitation entre réseaux de communication et d’énergie - installation des réseaux de
communication.
t) Publication NF C 17.100 - Septembre 2004 - guide - protection contre les effets de la foudre. Ce
guide est constitué de fiches explicatives par thème et constitue l’état des lieux sur les phénomènes
de foudre. Il se compose de 5 parties : un glossaire, les contraintes dues à la foudre et aux
surtensions, les installations extérieures de protection, l’installation intérieure de protection, les
matériels à protéger, la démarche de protection.
- NF EN 62.305.1 - Juin 2006 - Protection contre la foudre - Partie 1 : Principes généraux.
- NF EN 62.305.2 - Novembre 2006 - Protection contre la foudre - Partie 2 : Evaluation du risque.
- NF EN 62.305.3 - Avril 2009 - Protection contre la foudre - Partie 3 : Dommages physiques sur
les structures et les humains.
- NF EN 62.305.4 - Décembre 2006 - Protection contre la foudre - Partie 4 : Réseaux de puissance et
de communication dans des structures.
u) Publication UTE C 18.510 - 2004 - Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique.
Page 3
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
v) Publication UTE C 18.530 - 2004 - Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au
personnel habilité - non électricien (BO, HO), exécutant (B1, H1), chargé d’interventions (BR).
w) Publication UTE C 18.540 - Septembre 2006 - Carnet de prescriptions de sécurité électrique
destiné au personnel habilité (Basse tension / Hors tension).
x) DTU N° 70.1 et 70.2.
y) Prescriptions de l'E.R.D.F. et Régie locale.
Pour les installations courants faibles :
a) Ensemble des normes, publications et prescriptions mentionnées auparavant pour les installations
électriques courants forts - alinéas a) à y) - et ce, applicables dans les domaines de mise en
application les concernant :
- ensemble des dispositions réglementaires pour les établissements recevant du public :
- articles R123.1à R123.55 du code de la construction et de l’habitation.
- arrêté du 25 juin 1980 modifié (JO du 14 août et rectifié au JONC du 13 décembre 1980) portant
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public.
- Articles R111.19à R111.19.6 du code de la construction et de l’habitation.
- Arrêté du 30 novembre 2007 (JO du 19 décembre 2007) modifiant l’arrêté du 1er Août 2006 fixant
les dispositions prises pour l’application des articles R111.19 à R111.19.3 et R11.19.6 du code de
la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et installations ouvertes au public lors de leur construction ou
de leur création.
c) Normes relatives au Système de Sécurité Incendie - S.S.I. - et autres normes matériels et
installations
complémentaires :
- NF S 61.931 : Système de sécurité incendie (SSI)
Dispositions générales
- NF S 61.932 : Système de sécurité incendie (SSI)
Règles d'installation
- NF S 61.933 : Système de sécurité incendie (SSI) - (En projet)
Règles d'exploitation et de maintenance
- NF S 61.934 : Centralisateurs de mise en sécurité incendie (CMSI)
- NF S 61.935 : Système de sécurité incendie (SSI)
Unités de signalisation (US)
- NF S 61.936 : Système de sécurité incendie (SSI)
Equipements d'alarme (EA)
- NF S 61.937 : Système de sécurité incendie (SSI)
Dispositifs actionnés de sécurité (DAS).
- NF S 61.938 : Système de sécurité incendie (SSI)
Dispositifs de commandes manuelles (DCM).
Dispositifs de commandes manuelles regroupées (DCMR).
Dispositifs de commandes avec signalisations (DCS).
Dispositifs adaptateurs de commandes (DAC).
- NF S 61.939 : Système de sécurité incendie (SSI)
Alimentations pneumatiques de sécurité (APS).
- NF S 61.940 : Système de sécurité incendie (SSI)
Alimentations électriques de sécurité (AES).
- NF S 61.950 : Matériel de détection incendie
Détecteurs, tableaux de signalisations et organes intermédiaires
- NF S 61.961 : Matériel de détection incendie
Détecteurs autonomes déclencheurs (DAD).
- NF S 61.962 : Matériel de détection incendie
Page 4
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Tableaux de signalisations à localisation d'adresses de zones.
- NF C 48.150 : Blocs autonomes d'alarme sonore d'évacuation d'urgence (BAAS).
- NF S 32.001 : Signaux sonores d’évacuation d’urgence.
Pour les installations de télécommunication :
a) Norme NF - C 90.101.1 - Avril 1994 - système de distribution par câble destiné aux signaux de
radiodiffusion sonore et de télévision - 1ère partie : règles de sécurité.
b) Publication UTE - C 90.122 - Juillet 1991 - réception et distribution des programmes radiodiffusés
ou transmis par satellite.
c) Publication UTE - C 90.123 - Juillet 1991 - distribution des programmes de radiodiffusion à
l'intérieur des locaux de l'usager par câble coaxial.
d) Publication UTE - C 90.124 - Juillet 1991 - matériel électronique et de télécommunication, antennes
individuelles ou collectives pour la réception de la radiodiffusion.
e) Publication UTE - C 90.125 - Décembre 1993 - spécifications techniques d'ensemble applicables
aux réseaux distribuant par câbles des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
f) Publication UTE - 90.130 - Novembre 1986 - câbles coaxiaux d'antennes individuelles ou collectives
pour la réception de la radiodiffusion - recueil de spécifications particulières.
- Additif 1 : Janvier 1988 à la publication UTE - C 90.130.
g) Norme C 90.131 - Septembre 1991 - spécifications génériques pour câbles coaxiaux utilisés dans
les réseaux de distribution par câble.
h) Publication UTE - C 90.132 - Juillet 1992 - câbles coaxiaux utilisés dans les réseaux de distribution
par câble - recueil de spécifications particulières entrant dans le cadre de la norme C 90.132.
i) Norme C 90.132.1 - Septembre 1991 - câbles de raccordement à usage intérieur - Spécifications
intermédiaires.
j) Norme C 90.132.2 - Septembre 1991 - câbles de raccordement à usage extérieur - Spécifications
intermédiaires.
k) Norme C 90.132.3 - Septembre 1991 - câbles de distribution et de transfert - Spécifications
intermédiaires.
l) Cahier des Clauses Techniques Générales - C.C.T.G. - des antennes collectives de
TELEDIFFUSION DE FRANCE - Edition Février 1990.
m) Le fascicule TC1 - Instructions générales FRANCE TELECOM.
Pour le réseau de câblage informatique :
a) Le fascicule TC1 - Instructions générales France TELECOM.
b) Il sera prévu un précâblage banalisé V.D.I. conforme aux normes internationales et européennes,
et en particulier aux normes suivantes :
- EIA / TIA 568 A.
- PN 2948, PN 3287, PN 3193 et TSB 67.
- ISO / IEC 11801 (catégorie 5E / classe D) (2ème édition).
- EN 501.67 (distribution horizontales).
- EN 501.68 (cordons de raccordement).
- EN 501.69 (distributions verticales).
- EN 501.73.
Page 5
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 6
- Pr EN 501.74 (guide d’installations).
- HD 608 (câbles et systèmes de câblage).
Et aux directives et normes suivantes pour la Compatibilité Électromagnétique - (C.E.M.) :
- Directive EMC 89/336 EEC (amendée par 92/31 EEC et 93/69 ECC).
- EN 55022 (émission) (classe B).
- EN 50081.1 (émission).
- EN 50082.1 et Pr EN 55024 (immunité).
NOTE IMPORTANTE :
Cette énumération n'a pas de caractère limitatif et l'entreprise chargée de l'exécution du
présent lot devra se conformer à tous les règlements dans les conditions précisées ci-après:
- Si de nouveaux règlements, normes, décrets, arrêtés, etc. - OU - des modifications de ceux
existants intervenaient dans un délai de UN mois avant l'établissement du présent dossier
d'appel d'offres - OU / ET - également UN mois avant le début des travaux, il appartiendra à
l'entreprise :
- d'en avertir le Maître d'œuvre.
- d'en chiffrer les éventuelles incidences.
Le Maître d’Œuvre après avis de l'organisme de contrôle, en référera au Maître d'Ouvrage qui
aura obligation de prendre les décisions qui s'imposent.
Tous avis concernant ces éventuelles modifications et émanant du Maître d'Ouvrage - du
Maître d’Œuvre - de l'entreprise, seront OBLIGATOIREMENT émis par courrier avec accusé de
réception.
4. ETUDES
ETUDES TECHNIQUES
L'entrepreneur s'attachera les services d'un bureau d'études agréé de son choix pour la détermination des
caractéristiques techniques des travaux relevant de son lot.
Les plans d’exécution des ouvrages, les plans de calepinage, etc. sont dus par le titulaire du présent lot qui
devra les fournir pour approbation avant tout début d’exécution, au maître d'œuvre, au bureau d'étude de la
maîtrise d'œuvre et au bureau de contrôle, accompagnés des justificatifs, procès-verbaux et avis techniques
demandés. Aucun supplément ne sera accordé pour quelque étude que ce soit.
VISA
Le "VISA" du maître d'œuvre est donné pour vérification de la conformité au projet architectural et ne
dégage en rien la responsabilité technique de l'entreprise et de son bureau d'étude.
SYNTHESE
L'entrepreneur du présent lot devra intégrer dans l'établissement de ses plans et de ses détails d'exécution,
les caractéristiques des ouvrages des autres corps d'état s'incorporant dans ses ouvrages. Il provoquera
auprès des autres intervenants la diffusion des informations qui lui sont nécessaires.
EXECUTION
Avant toute exécution, l’entrepreneur aura l’obligation de vérifier que ces documents ne contiennent pas
d’erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l’art ; s’il relève
des erreurs, ou omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maître d’Œuvre par écrit.
La présente étude sera complétée par la fourniture complémentaire :
- De plans des détails principaux d’exécution.
- De plans d’atelier et de chantier incombant à la présente entreprise.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 7
5. HYGIENE ET SECURITE
Il s’agit d’une opération de niveau II.
Les entrepreneurs devront donc respecter la réglementation suivant les textes de loi et arrêtés en vigueur en
s’appuyant sur le plan général de coordination ou PGC établit par le coordonnateur SPS de l’opération.
"Tous les auteurs de l'acte de construire ont l'obligation de mettre en œuvre, au cours de la phase de
conception et d'élaboration du projet, ainsi que pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes de
prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du travail."
Coordonnateur SPS :
La fonction du coordonnateur SPS est d'organiser la coordination, l'hygiène et la sécurité entre les différents
intervenants du chantier et par là même prévenir les risques inhérents au chantier.
PPSPS
Chaque entreprise, pour ce qui la concerne, est tenue de prendre en compte les dispositions collectives et
individuelles du chantier dans l'élaboration de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
BORDEREAU DE PRIX
Chaque entreprise devra obligatoirement incorporer dans son offre de prix toutes les prestations relatives à
l’application des règles collectives et individuelles relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs suivant
les indications du plan général de coordination et de ses annexes
6. SOUS-TRAITANCE
Toutes les entreprises, devront impérativement déclarer leurs sous-traitants et faire la demande
d'accord auprès du Maître d'Ouvrage.
Préalablement à leurs interventions sur le chantier, elles auront l'obligation de mettre à jour
l'ensemble des pièces administratives nécessaire à l'acte de sous-traitance, sous peine d'exclusion
immédiate du chantier. La sous-traitance de second rang ne sera pas acceptée.
7. DISPOSITIONS GENERALES
7.1 Obligations de l’entreprise
7.1.1
Connaissance et appréciation du projet
L'entreprise sera supposée connaître l'ensemble du projet de tous les autres « CORPS D'ETAT ».
Elle vérifiera les éléments mis à sa disposition au moment de l'établissement de sa proposition.
En cas d'omissions, divergences ou d'impossibilités techniques de réalisation du projet, elle devra de
par ses connaissances techniques et professionnelles y remédier d'office et en avertir
OBLIGATOIREMENT le Maître d'Œuvre au plus tard lors de la remise de son offre.
Sans observation de sa part, sa proposition sera considérée comme acceptant l'exécution des travaux
dans leur intégralité, sans aucune réserve ni restriction, et sans qu'il puisse être demandé des
suppléments.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
7.1.2
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Assurances – Qualification
L'entreprise titulaire devra justifier d’une qualification et d’une assurance en cous de validité, en
rapport avec les travaux qu’elle propose de réaliser, et en particulier le capital du risque encouru.
7.1.3
Intervention sur le site
L'entreprise titulaire du marché devra OBLIGATOIREMENT se faire représenter sur place par un
responsable des travaux, habilité à donner des directives et à entretenir les relations avec le client et
ceci pour toute la durée du chantier.
7.1.4
Nettoyage de chantier
L'entreprise titulaire du marché devra l’enlèvement de tous les déchets et chutes de matériaux qu’il
aura mis en œuvre, ainsi que tous les emballages des produits qui auront été livrés par ses soins.
L’enlèvement des films de protection ou étiquetage devra être effectué avec soins.
Dans le cas contraire et après constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce
nettoyage sera facturé à l’entreprise du présent lot.
7.1.5
Protection des tiers
La sécurité assurée par l’entreprise titulaire sera très attentive et efficace vis-à-vis des personnes et
des biens appartenant ou non à l’entreprise.
Les protections avec résistances adaptées aussi bien que signalisation très visible seront mises en
place dès l’origine du chantier avec maintenance continue jusqu’au repliement du chantier.
7.2 Conditions de mise en œuvre
7.2.1
Echantillons
L'entreprise devra OBLIGATOIREMENT même si la demande ne lui en a pas été faite par le Maître
d’Œuvre ou le Maître d'Ouvrage, présenter avant le début des travaux et dans un délai qui ne pourra
en aucun cas nuire au bon respect du planning, tous les échantillons des matériaux et appareils
proposés.
Ceux-ci seront présentés sur un tableau qui demeurera en permanence au bureau de chantier.
Par défaut, les échantillons en cas de force majeure uniquement seront remplacés par tous
documents permettant d'apprécier le produit proposé.
Ces documents devront préciser pour chaque appareil les caractéristiques esthétiques, techniques,
les dimensions, les couleurs, etc... - (documents couleur).
L'accord définitif par le Maître d'Ouvrage et le Maître d’Œuvre sera donné aux vues de ces
échantillons.
L'installation de tout matériel sans avoir reçu cette approbation pourra être remplacé à la demande du
Maître d'Ouvrage ou du Maître d’Œuvre et ce, sans que l'entreprise ne puisse prétendre à une
quelconque indemnité.
Page 8
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
7.2.2
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Transfert / Livraison / Stockage du matériel
Les matériaux et appareils livrés sur le chantier devront être soigneusement emballés et protégés
pour leur transport et leur stockage sur place.
Ils seront stockés sous la responsabilité de l’entreprise.
Les risques de détériorations suite à une mauvaise protection ou un stockage inapproprié seront à la
charge de l'entreprise.
7.2.3
Planning des travaux
Avant le démarrage des travaux, l'entreprise proposera au Maître d’Œuvre le planning détaillé de ses
ouvrages.
Ce planning comprenant l'ensemble des travaux devra s'inscrire OBLIGATOIREMENT dans le cadre
du délai contractuel prévu au marché, et être coordonné avec tous les autres lots.
7.3 Qualités des matériels et matériaux
Il est précisé que les marques et types du matériel cités au cours du présent C.C.T.P. seront ceux qui
ont servis de base à l'établissement du projet.
Il est entendu que l'entrepreneur peut présenter et demander l'agrément de tout autre type de matériel
à condition que celui-ci réponde à une qualité au moins équivalente, et soit capable au minimum des
mêmes performances.
Dans ce cas, sa proposition devra le préciser.
L'absence de précision indique que l'entrepreneur a retenu le matériel énoncé au C.C.T.P.
7.4 Documents à fournir par l’entreprise
L’entreprise doit pendant la période de préparation de chantier, l’ensemble des documents
nécessaires à une parfaite réalisation des ouvrages qui se décompose suivant les chapitres suivants :
7.4.1
Dossier exécution « entreprise »
Avant l'exécution de ses travaux, l'entreprise adjudicataire du présent lot devra remettre au Maître
d’Œuvre et au bureau de contrôle tous les plans, schémas et notes de calculs concernant son
installation et ce, pour la mise au point du programme à réaliser.
Ce dossier exécution entreprise sera adressé directement :
a) En 2 exemplaires tirage papier à l'organisme de contrôle technique
b) En 2 exemplaires tirage papier au Maître d’Œuvre avec double du courrier d'envoi des
documents à l'organisme de contrôle, ainsi qu’une série reproductible sur CD-ROM programme AUTOCAD - dernière version en date.
Ce dossier exécution « entreprise » comprendra :
POUR TOUS LES LOCAUX OU GAINES TECHNIQUES :
-
Implantation du matériel dans la gaine technique.
Plans d'équipement et de génie civil cotés avec indications des charges à supporter par la
structure du bâtiment, des réservations, trémies, fourreaux, ...
Schémas généraux avec protections.
Page 9
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
-
-
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 10
Plans de serrurerie et de maçonnerie :
a) Ayant une incidence sur les autres corps d'état.
b) Détails propres au lot ELECTRICITE.
Plans de détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages et des passages
difficiles.
Indications des dispositions propres à limiter la propagation des bruits et des vibrations.
Définition des besoins en fluide - (électricité, amenée d'eau, évacuation, ventilation, etc...).
POUR LES SCHEMAS ELECTRICITE :
-
-
-
-
Principe général de distribution :
o Schéma général unifilaire.
o Carnet des schémas divisionnaires.
Définition précise de tous les départs :
o Type des protections, calibres, réglages, pouvoirs de coupure, sélectivité des
protections.
Nature et section de câbles :
o Carnet de câbles
)
itinéraire - tenant - aboutissant Canalisations
)
longueur - section - nature Préfabriquées
)
intensité transportée –
Pour les câblages d'automatisme - (alarmes, délestages, télécommandes, etc...) :
o Carnet de câbles dito auparavant, schémas ou diagrammes de fonctionnement,
schémas d'automatisme et de relayage.
POUR L’ARMOIRE GENERALE :
-
Positionnement dans le bâtiment - (sur plans architecte).Prédimensionnement de l’armoire.
Choix de l'appareillage - (marque, type, référence, caractéristiques).
Implantation dans l’armoire.
Plans de câblages et borniers.
POUR LES CIRCUITS DE TERRE / LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
-
Détail réalisation prise de terre.
Tracé, raccordement, pénétration, section et nature.
Détail de raccordement.
POUR TOUS LES CIRCUITS PRINCIPAUX / COURANTS FORTS ELECTRICITE :
(Sur plans architecte et/ou ingénieur béton).
-
Réservations de Génie Civil (trémies, voiles, buses, etc...) ayant une incidence sur la
structure, avec suivi des réservations et modifications éventuelles.
Chemins de câbles : tracé, dimensionnement et nature avec détail de fixation - (éclissages,
découpes,
etc...).
POUR TOUS LES CIRCUITS TERMINAUX :
(Sur plans architecte).
-
Positionnement et cotation éventuelle de :
o L’armoire de protections.
o Tous les appareils d'éclairage avec leur commande.
o Toutes les prises de courant.
o Toutes les alimentations spécifiques forces.
-
Précision sur tout le matériel proposé - (marque, référence, caractéristiques, puissance).
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
-
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 11
Détail de réalisation de tous les circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des câbles
et conduits, nombre et section des conducteurs.
POUR TOUS LES CALCULS :
Note de calculs justificatifs pour détermination :
-
Du bilan de puissance.
Des performances résultantes du choix du matériel.
Du calibrage et de la sélectivité des protections avec indications des I.C.C.
De la section et nature des câbles.
Du nombre d'appareils d'éclairage avec les niveaux d'éclairement.
Des capacités du trafic, de fonctionnement, des fonctions d'exploitation, des zones de
surveillance…
CAHIER DE MATÉRIEL
-
L’entreprise adjudicataire du présent lot devra fournir un cahier des matériels et appareils
d’éclairage, de manière à avoir l’aval du Maître d’Ouvrage et du Maître d’Œuvre.
PLAN DE SYNTHESE
-
L’entreprise adjudicataire du présent lot devra coordonner tous ses cheminements et la
position de ses matériels avec les autres lots techniques.
Nota : Ce dossier « entreprise » sera élaboré à partir des documents du présent dossier
d'appel d'offres.
Si en accord avec le Maître d’Œuvre et le Maître d'Ouvrage, l'entreprise modifiait totalement
ou partiellement le projet, il appartiendrait alors à l'entreprise, l'établissement complet du
projet remanié.
Il en sera de même en cas de modifications de types et caractéristiques de matériel, par
rapport au projet de base.
7.4.2
Dossier des ouvrages exécutés
Dans un délai d’UN MOIS après la réception des travaux, l'entreprise fournira au Maître d’Œuvre le
dossier complet des ouvrages réellement exécutés, ainsi que toutes les notices et renseignements
concernant le fonctionnement et l'entretien des installations électriques. Il comprendra :
- LES PLANS ET SCHEMAS SERONT REMIS EN 3 EXEMPLAIRES TIRAGES PAPIER
- 1 SERIE REPRODUCTIBLE SUR CD-ROM - AUTOCAD dernière version en date.
Les tirages papier seront livrés pliés.
- Les notices d’utilisation simples à destination des utilisateurs fournies en 3 exemplaires.
7.4.3
Dossier de maintenance
L’entreprise doit remettre dans les mêmes conditions que le dossier des ouvrages exécutés :
- La liste détaillée des pièces de rechange nécessaires à la maintenance.
- Le procès verbal d’essais des matériels conformément aux normes et décrets en vigueur.
- Les notices constructeurs avec le nom et l’adresse des constructeurs, les modèles et types de
matériels, les dimensions, raccordements, plans et schémas, les caractéristiques de
fonctionnement.
- Les consignes d’exploitation comportant les chapitres :
o Mise en service et arrêt des installations.
o Opérations à réaliser en cas d’incident sur un élément de l’installation.
o La notice d’entretien avec toutes les indications des opérations d’entretien et leur
fréquence.
o Le cahier des essais effectués par l’entreprise.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 12
7.5 - Mise en service / maintenance des installations
7.5.1
Mise en service des installations / Garantie des ouvrages
L’entreprise devra prévoir dans sa proposition, les prestations suivantes :
- Formation du personnel aux maniements des équipements de sécurité.
- Explication au personnel, des disjonctions possibles et les manœuvres nécessaires pour y
remédier.
- Maintenance, réglage des équipements dans des conditions réelles d’exploitation.
L’entreprise devra assurer cette formation par la présence d’un technicien qualifié apte à expliquer le
fonctionnement des équipements mis en œuvre, et disposant de tout l’outillage et appareils
nécessaires à la
bonne marche de sa mission.
7.5.2
Maintenance des installations
L’entreprise assurera l’entretien gratuit des installations décrites dans le présent C.C.T.P. pendant une
période d’un an minimum après la réception des ouvrages.
Cet entretien comprendra l’examen systématique et le réglage de tout l’équipement.
L’entreprise réparera ou remplacera tous les organes défectueux en utilisant seulement des pièces
standard de l’équipement en cause.
Les réparations ou remplacements nécessités pour cause de négligence ou d’utilisation anormale de
l’équipement ou pour toutes autres causes indépendantes de l’entreprise ou du constructeur, à
l’exception de l’usure ordinaire des pièces, ne tombera pas sous la responsabilité de l’entreprise.
7.6 Essais et réception
Après l'achèvement des travaux, il sera procédé parallèlement et conjointement au contrôle technique
par un organisme agréé à la réception qui comportera les opérations suivantes :
-
Contrôle de fonctionnement, solidité de pose.
Contrôle de l'équipotentialité des masses métalliques.
Contrôle de mise en œuvre.
Contrôle des prestations.
Contrôle de l'isolement des circuits.
Contrôle des sections et chutes de tension.
Contrôle de conformité aux règlements.
Les visites d’OPR se feront aux dates indiquées par le Maître d’Œuvre, l’entreprise devra lui avoir
remis ses fiches d’autocontrôles avant cette date.
Dans le cas où le Maître d’Œuvre constaterait lors des opérations préalables à la réception, des
divergences par rapport au dossier d’appel d’offres et d’exécution, des malfaçons ou des non
conformités par rapport aux normes et règlements, l’entreprise devra OBLIGATOIREMENT :
-
Fournir les prestations contractuelles demandées, ou suivant accord du Maître d’Ouvrage et
du Maître d’Œuvre, en supporter les incidences financières.
Remplacer les éléments défectueux.
Reprendre les travaux éventuels non conformes pour être en parfaite adéquation avec
l’obligation des normes et règlements.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 13
Pour les essais et contrôles, l’entreprise aura à sa charge la fourniture, la mise à disposition et le
raccordement de tous les appareils de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations citées
auparavant.
La réception sera prononcée en une seule fois à la date proposée par le Maître d’Œuvre et acceptée
par le maître d’ouvrage lorsque les travaux seront totalement terminés.
Pour la réception de ses travaux, l’entreprise devra avoir remis son Dossier des Ouvrages Exécutés,
ses procès verbaux d’essais sans observations, ses notices d’exploitation et d’entretien des matériels
mis en œuvre et une attestation de conformité établie par le contrôleur technique.
NOTE IMPORTANTE :
Le Maître d'Ouvrage a à sa charge les frais de contrôle technique de ses installations par un
organisme agréé. Cependant, l'entreprise préviendra en temps utile le Maître d'Ouvrage par
l'intermédiaire du Maître d'Œuvre, qu'il a à faire vérifier son installation électrique par un
organisme de contrôle technique agréé.
Dans le cas où l'organisme de contrôle aurait à intervenir à nouveau du fait du non
achèvement des travaux, ou du fait de nombreuses non conformités, l'entreprise aura à sa
charge toutes interventions complémentaires de l’organisme de contrôle.
L’entreprise a cependant à sa charge les essais COPREC, ainsi que l’obtention et la fourniture
du certificat CONSUEL en ce qui concerne ses installations.
7.7 Conception de l’installation
7.7.1
-
7.7.2
7.7.3
7.7.4
Type d’alimentation
Alimentation basse tension avec comptage TARIF BLEU considéré dans la gaine technique
avec liaison jusqu’au coffret de coupure extérieur.
Régime du neutre
Neutre relié directement à la terre - schéma TT.
Tension de distribution
Triphasé + Neutre 410 / 230 Volts.
Protections
a) Protection différentielle par disjoncteurs généraux temporisés et directs pour circuits
terminaux.
b) Protection contre les surintensités par disjoncteurs divisionnaires magnétothermiques.
7.7.5
-
Intensité de court-circuit
Celle-ci sera à se faire confirmer par le concessionnaire avant exécution.
En l’absence d’élément, il sera considéré pour le dossier d’appel d’offres, un I.C.C. au niveau
du Disjoncteur Abonné Tarif Bleu de 10 KA.
7.8 Étanchéité à l’air
Il appartient à l’entreprise de réaliser toutes les étanchéités à l’air nécessaire de la traversée de la
membrane par ses ouvrages.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
8
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 14
COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ÉTAT
L'entreprise devra également fournir aux autres corps d'état tous les renseignements dont elle dispose
et qui sont nécessaires à la "BONNE MARCHE" des travaux.
Elle se renseignera également auprès des lots techniques, des puissances exactes à amener, en
attente à disposition de ces corps d'état.
L’entreprise titulaire des lots n° 1 : GROS ŒUVRE- VRD ou du lot n° 2 : CHARPENTE – OSSATURE
BOIS – BARDAGE devront dans leurs travaux, la réservation des trous, passages, feuillures et
trémies nécessaires au présent lot et ce, dans les éléments porteurs du bâtiment - (murs porteurs,
poteaux, poutres, planchers).
Ces réservations seront prévues en fonction des plans de réservations fournis en temps utile par le
titulaire du présent lot. Si ces renseignements parvenaient trop tard, l’entreprise titulaire du présent lot
devra faire exécuter à ses frais, ces travaux par les lots correspondants.
Indépendamment des réservations dans la structure du bâtiment mentionnées auparavant, il sera
prévu aux présents lots l’ensemble des percements, tranchées, réservations, etc... nécessaires à la
mise en place des éléments d’installation.
Après intervention, les rebouchages complets, y compris ceux des réservations par le lot n° 1 : GROS
ŒUVRE - VRD ou du lot n° 2 : CHARPENTE – OSSATURE BOIS – BARDAGE, seront exécutés par
le présent lot et les degrés coupe-feu réglementaires rétablis.
L’entreprise du présent lot devra la mise en place de ses canalisations en temps opportun, ainsi que
les éléments de son installation.
Elle fera son affaire de la surveillance de l’avancement des travaux et ne devra en aucun cas retarder
ceux-ci par une intervention trop tardive.
Elle sera responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions ou des lézardes et des fissures qui peuvent apparaître par la suite.
L’entreprise titulaire du présent lot devra prendre OBLIGATOIREMENT connaissance des prestations
de l’ensemble des lots et ce, afin de bien apprécier les limites de prestations entre chaque lot, avec
OBLIGATION FINALE pour tous les intervenants d’exécuter sans restriction, l’intégralité des travaux
en parfaite coordination de tous les lots.
Sans être limitatives, sont données ci-après à titre indicatif, les limites de prestations entre le présent
lot et les autres corps d’état.
8.1 Limite de prestations avec les compagnies concessionnaires
Pour la remise de leur offre, les entreprises devront se faire confirmer tout ou partie des
renseignements figurant dans le CCTP, afin de remettre une offre complète.
Tous les frais occasionnés par les démarches, contrôles, visites de réception, etc… seront à la charge
du présent lot.
Il en sera de même de toutes demandes complémentaires auprès du distributeur d’ELECTRICITE et
de TELECOMMUNICATION concernant les installations et équipements à prévoir dans le cadre de la
réglementation spécifique, liées à ces lots techniques.
Après consultation, l’entreprise désignée devra transmettre aux services compétents de ces
concessionnaires et préalablement à tout début d’exécution, ses plans et notes de calculs ou tous
autres documents demandés.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 15
Elle devra obtenir tous les accords nécessaires en temps utile.
Travaux à la charge des compagnies concessionnaires :
-
Fourniture, pose et raccordement du câble d’alimentation basse tension depuis le réseau de
distribution publique jusqu’au coffret de branchement extérieur prévu en limite de propriété.
Fourniture du panneau de comptage.
Plombage des capots et caches bornes susceptibles d’être démontés.
Alimentation Télécom entre réseau public et tête France Télécom.
Mise en service des branchements.
Travaux à la charge du lot ELECTRICITE :
-
Fourniture, pose et raccordement du coffret de branchement extérieur.
Fourniture et pose du câble de puissance dans fourreaux prévus par lot VRD depuis coffret de
branchement extérieur vers le panneau de comptage.
Pose et raccordement du panneau de comptage.
Fourniture, pose et raccordement du disjoncteur de branchement abonné différentiel à
coupure visible dans le local technique.
Fourniture des fourreaux enterrés pour câbles réseau Télécom.
8.2 Limite de prestations avec le lot n° 1 : Gros Œuvre - VRD
Travaux à la charge du lot n° 1 : GO / V.R.D.:
-
Réalisation complète, ouverture et rebouchage avec sablon des tranchées extérieures en sol
pour réseaux ELECTRICITE / TELECOM / éclairage extérieur / forces diverses extérieures.
Fourniture et pose des fourreaux pour les réseaux extérieurs tels que ceux d’ELECTRICITE,
de TELECOM / de l’éclairage extérieur, y compris aiguille en attente pour tirage de câbles.
Réalisation des massifs bétons pour éclairage extérieurs
Fourniture et pose des chambres de tirage.
Fourniture et pose grillage avertisseur.
Le génie civil des différents locaux et gaines techniques, suivant les indications fournies par le
lot ELECTRICITE.
Les réservations dans voiles et planchers pour passage des canalisations.
Les rebouchages complets des trous et réservations demandés au lot GROS ŒUVRE.
Travaux à la charge du lot ELECTRICITE :
-
Fourniture de toutes les indications (plans) pour exécution des travaux au lot V.R.D. et
concernant le présent lot.
Pose des câbles d’alimentations dans fourreaux extérieurs.
Pose et fixation des appareils d’éclairage extérieurs sur massifs bétons réalisés par lot GROS
ŒUVRE.
8.3 Limite de prestations avec le lot n° 2 : Charpente - Ossature bois - Bardage
Travaux à la charge du lot n° 2 : CHARPENTE OSSATURE BOIS BARDAGE
-
Le génie civil des différents locaux et gaines techniques, suivant les indications fournies par le
lot ELECTRICITE.
Les réservations dans voiles et planchers pour passage des canalisations.
Travaux à la charge du lot ELECTRICITE :
La fourniture des plans comportant les dimensions et les emplacements de toutes les
réservations dans la maçonnerie et le béton, et le détail de réalisation des caniveaux, fosses,
etc…
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
-
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 16
La mise en place des ouvrages, en particulier des fourreaux et boîtiers d’encastrement.
Les rebouchages complets des trous et réservations demandés au lot CHARPENTE
Les saignées, le rebouchage des murs et cloisons.
Le rétablissement des degrés coupe-feu réglementaires avec respect de l’isolation phonique.
La fourniture et la mise en œuvre des canalisations et appareillages électriques.
8.4 Limite de prestations avec les lots : Menuiseries extérieures aluminium - Cloisons
doublages faux plafonds – menuiseries intérieures.
Travaux à la charge des lots CLOISONS / MENUISERIE INTERIEURES ET EXTERIEURES
ALUMINIUM :
-
L’aménagement des passages des canalisations électriques, suivant les documents fournis
par le lot ELECTRICITE.
La réalisation des portes de gaines techniques électricité, suivant les plans architecte.
La pose des serrures sur les portes des gaines techniques.
La fourniture et la pose des volets roulants, ainsi que leur raccordement.
Travaux à la charge du lot ELECTRICITE :
-
La fourniture des documents nécessaires à la réalisation des portes de gaines palières.
Le câblage laissé en attente de raccordement dans boîte de connexion des rideaux
métalliques et des volets roulants.
La protection dans armoire des volets roulants.
Le câblage depuis l’armoire de protection jusqu’à la boîte de connexion (à proximité des
moteurs) des volets roulants.
Travaux à la charge de l’équipement FAUX PLAFONDS :
-
-
Les découpes dans les faux plafonds pour l’encastrement des luminaires, suivant plans
fournis par le lot ELECTRICITE.
Les réservations à l’ossature primaire si nécessaire, pour encastrement des luminaires
fluorescents.
Travaux à la charge du lot ELECTRICITE :
La fourniture des documents indiquant les dimensions et l’implantation des découpes dans les
faux plafonds.
La fourniture et la pose des luminaires.
La fourniture des indications nécessaires pour le calepinage du faux plafond.
8.5 Limite de prestations avec le lot n° 8 : Peinture
Travaux à la charge du lot PEINTURE :
-
La peinture de couleur claire des locaux et des gaines techniques, et de leurs portes.
Travaux à la charge du lot ELECTRICITE :
-
La peinture complète de toutes les pièces métalliques sur impression antirouille de première
qualité, excepté les pièces en acier inoxydable et en acier galvanisé.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 17
8.6 Limite de prestations avec le lot n° 9 : Plomberie chauffage VMC double flux
Travaux à la charge du lot PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VMC DOUBLE FLUX :
-
-
La fourniture des puissances électriques précisant pour chaque appareil :
o
La tension - (230 V ou 410 V).
o
La puissance.
o
L’emplacement du point de livraison.
Toutes les installations électriques en aval du dispositif de sectionnement prévues au lot
ELECTRICITE, y compris le raccordement aval aux bornes des dispositifs de sectionnement.
Le raccordement sur contact sec du câble de liaison alarmes techniques.
Travaux à la charge du lot ELECTRICITE :
-
-
9
L'amenée de courant triphasé + neutre + terre / ou monophasé + terre - à l'emplacement
demandé par le lot CHAUFFAGE / PLOMBERIE / VMC laissé en attente de raccordement
(CTA, PAC, BECS,).
Les dispositifs de sectionnement.
La protection électrique de chacune de ces lignes.
Les reports alarmes techniques (liaisons).
Les éclairages des locaux techniques.
Les liaisons équipotentielles des gaines et tuyauteries.
NATURE ET ÉTABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE PRIX
Les entreprises remettront OBLIGATOIREMENT une offre de prix en respectant le cadre de
bordereau établi conformément aux chapitres du présent C.C.T.P. et joint au présent dossier.
Les articles seront détaillés à l’unité en précisant les références, marques et caractéristiques
techniques.
Les prix unitaires mentionnés au bordereau seront des prix composés fourniture et pose, y compris
tous accessoires de pose, raccordement et lampes pour les appareils d’éclairage.
Ce bordereau servira d’une part, à l’analyse des offres et d’autre part, après passation des marchés,
de prix unitaires pour les plus ou moins values.
10 DESCRIPTION DES OUVRAGES
10.1 Installation de chantier
GENERALITES
L’installation de chantier est prévue au lot GROS ŒUVRE.
TRAVAUX A PREVOIR AU PRESENT LOT
L’entreprise du présent lot devra l’installation provisoire (éclairage et coffrets de chantier) à l’intérieur
du bâtiment.
L’origine de l’alimentation sera le branchement de chantier du lot GROS ŒUVRE.
Le présent lot aura à sa charge, la fourniture, la pose et le raccordement de son armoire principale de
chantier.
Cette armoire regroupera les protections des coffrets de chantier, de l’éclairage de balisage et de
l’éclairage extérieur, etc…
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 18
En aval des protections de l’armoire générale, raccordement et installation de coffrets IP44-7
comprenant :
- Les arrêts d’urgence et les protections différentielles.
- 1 prise 2x10/16 A+T - 24 V - avec transformateur de sécurité.
- 3 prises 2x10/16 A+T - 230 V.
- 2 prises 3x20 A+N+T - 400 V.
- Voyant de mise sous tension.
L’entreprise devra prévoir le démontage et la récupération du matériel en fin de chantier.
Tout matériel électrique utilisé par les entreprises devra être conforme à la réglementation en vigueur
sur les chantiers.
De plus, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, l’entreprise devra l’installation et l’entretien
de l’éclairage provisoire de l’ensemble des zones de travaux, y compris l’extérieur.
Ces installations seront conformes au décret du 14 Novembre 1998, aux recommandations de
l’OPPBTB et aux conventions de l’OGBTP.
10.2 Alimentation générale
La maison médicale sera alimentée depuis un comptage Tarif Bleu.
L’alimentation générale électrique sera reprise depuis le réseau public situé rue du polissoir.
Le comptage sera considéré installé dans le local technique électrique au rez-de-chaussée du
bâtiment.
TRAVAUX A LA CHARGE DU DISTRIBUTEUR D’ENERGIE ELECTRIQUE
-
-
Fourniture, pose et raccordement du câble d’alimentation basse tension depuis le réseau
public jusqu’au coffret de branchement extérieur en limite de propriété, y compris tous travaux
de terrassement nécessaires.
Fourniture et pose du tableau de comptage Tarif Bleu.
Plombage des capots et caches bornes susceptibles d’être démontés.
Mise en service du branchement.
TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT
-
-
En limite de propriété, à proximité de l’accès principal, fourniture et pose du coffret de
branchement HN 62 S 20 avec embase téléreport.
Fourniture et pose du câble de puissance R2V 4x35mm² entre coffret de branchement
extérieur et tableau de comptage. - L = 20.00 m.
Ce câble sera posé sous fourreau extérieur (Tranchée, fourreaux, grillage avertisseur, …
prévus au lot V.R.D.).
Fourniture et pose du châssis destiné à recevoir le comptage TARIF BLEU et le disjoncteur
abonné.
Fourniture et pose du disjoncteur abonné DB 90 - différentiel sélectif S - 60A - 500mA réglé à
60A agréé par le distributeur d’énergie.
Fourniture et pose du câble de puissance entre tableau de comptage et disjoncteur abonné.
Fourniture, pose et raccordement d’un arrêt d’urgence agissant sur le disjoncteur abonné à
l’extérieur du local.
Le raccordement de l’ensemble des câbles et appareils mentionnés auparavant.
Nota :
Le câble d’alimentation est considéré pour une puissance maxi ultérieure de 36 KVA (triphasé).
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 19
TELEREPORT
Il sera prévu en parallèle un câble normalisé EDF - 1 quarte 6/10, aboutissant sur l’embase télé report
du coffret de coupure extérieure.
Nota :
L’entreprise devra également prévoir la fourniture et la pose d’un coupe-circuit de protection
télé report, avec capot plombable.
COUPURE ARMOIRE
A l’extérieur du local Electrique, il sera prévu l’installation d’un arrêt d’urgence - déverrouillage par clé
n°405 – en parallèle avec celui sur façade de l’armoire générale et avec voyants de signalisation EN
et HORS SERVICE - (liaison prévue en câble U1000 R2V).
Il agira sur le disjoncteur général abonné.
Cet arrêt d’urgence sera clairement identifié par étiquette DILOPHANE gravée.
BILAN DE PUISSANCES
L’entreprise fournira à E.D.F. un bilan de puissances complet afin de déterminer les puissances
exactes à souscrire.
Elle se renseignera auprès des autres lots des puissances exactes à prendre en compte, aussi bien
en période «ETE » qu’en période « HIVER ».
Nota :
Cette puissance sera à confirmer avant exécution par le titulaire du présent lot.
Avant toute exécution, ces travaux devront avoir reçu l’accord du distributeur d’énergie.
10.3 Réseau terre
PRISE DE TERRE
Il sera prévu une prise de terre réalisée par un câble cuivre nu 29 mm² déroulé à fond de fouille du
bâtiment et aboutissant sur un verrou de contrôle.
La valeur de ces prises de terre sera fonction de la sensibilité la plus défavorable de la protection
différentielle de l’installation.
Le verrou de contrôle et le collecteur général de terre seront prévus à proximité de l’armoire générale.
EQUIPOTENTIALITE DES MASSES METALLIQUES
L'installateur électricien devra assurer l'interconnexion de toutes les masses métalliques du matériel
qu'il mettra en œuvre, et la mise à la terre de toutes les masses métalliques normalement hors tension
et susceptibles d'être mises accidentellement sous tension.
Les huisseries métalliques seront mises à la terre si elles comportent de l’appareillage électrique.
La terre sera distribuée à tous les points d’utilisation où se trouvent des appareils électriques.
Indépendamment des règles concernant les mises à la terre dans les installations électriques, toutes
les gaines ou conduits métalliques de tous fluides seront également mis à la terre par l’intermédiaire
d’un conducteur d’équipotentialité conformément à la norme C 15.100 - (y compris tubes acier
d’installation, chemins de câbles métalliques, etc…).
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 20
L’attention de l’entreprise est également attirée sur le fait qu’aux luminaires, le sectionnement du
conducteur de protection terre ne sera pas autorisé et ce, afin d’assurer la continuité du conducteur
dans le cas où un ou plusieurs appareils seraient déposés.
La section de tous ces conducteurs de protection terre sera définie conformément à la norme NF C
15.100.
Nota :
Dans certains locaux, les appareils d’éclairage sont prévus isolation de classe II sans
raccordement à la terre.
Cependant, les câbles d’alimentation comporteront OBLIGATOIREMENT le conducteur de terre
qui ne sera pas raccordé aux appareils, mais laissé en attente pour le cas de remplacement
des appareils de classe II par des appareils de classe I.
10.4 Armoire générale
GENERALITES
L’armoire générale A/G/BAT. sera installée dans le local Electrique au rez-de-chaussée du bâtiment.
DESCRIPTION
Les différents appareils de protections seront installés dans une armoire de fabrication standard
marque SCHNEIDER.
L’indice de protections sera au minimum IP 30 / IK 07- (coffret avec plastrons).
A l'intérieur de l'armoire, les appareils seront fixés sur supports métalliques à flasques perforées ou
rails DIN, ou plaques de tôle avec trous taraudés, ou tous systèmes équivalents.
Nota :
L'ensemble des appareils sera prévu fixation accessible de l'avant uniquement (Toute fixation arrière sera proscrite).
Le câblage sera réalisé en fils souples de la série H05 VK posés dans des goulottes plastique genre
NORMAFIL, avec couvercle et perforations sur les côtés.
Il aboutira sur bornier et chaque extrémité de fils sera prévue avec embout ou cosse sertie, préisolée.
Les fils, câbles et borniers seront repérés ainsi que les appareils de protection, signalisation et
commande.
Les fils, câbles et borniers seront repérés ainsi que les appareils de protections, signalisation et
commande.
Le repérage de la filerie sera assuré par manchons aux couleurs normalisées, et numérotation en
concordance avec les plans de câblage.
Le repérage des appareils de protections sera réalisé par étiquettes DILOPHANE gravées, fixation
imperdable.
Tout repérage par étiquettes autocollantes genres DYMO sera formellement proscrit.
Les couvercles des goulottes plastiques seront également repérés.
Dans l’armoire, il sera prévu une pochette à plans avec le plan de l’armoire et le plan de prestations
des locaux de la zone protégée.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 21
Nota :
Ces prescriptions, dans leur domaine d’application, sont valables pour l’ensemble des
installations mis en œuvre.
EQUIPEMENT
L’armoire générale devra comprendre en plus du câblage, repérage, etc… décrits auparavant :
-
-
-
-
-
Un interrupteur général 4x63A avec réenclenchement manuel coupure général.
Un jeu de barres de distribution générale.
Ce jeu de barres sera installé judicieusement pour permettre ultérieurement le raccordement
aisé de tous les équipements complémentaires sur site.
Les disjoncteurs bipolaires et tétrapolaires équipés de blocs différentiels pour les
alimentations spécifiques suivantes :
o Le local technique PAC.
o Les B.E.C.S.
o Les centrales courants faibles.
o Le général éclairage extérieur.
Les disjoncteurs généraux éclairage (publics et non publics) avec protection différentielle 300
mA.
Les disjoncteurs généraux prises de courant (publics et non publics) et autres usages avec
protection différentielle 30 mA.
Les disjoncteurs généraux prises de courant détrompées.
Les disjoncteurs magnétothermiques de protections des circuits terminaux éclairage, prises de
courant (8 PC par circuit) et forces spécifiques.
Le disjoncteur 2x10A+T – 30 mA des circuits éclairage des locaux humides (douches).
Les disjoncteurs des circuits prises de courant détrompés à raison d’un disjoncteur 2x16A+T –
30mA - Si pour 6 prises de courant.
Les minuteries, télérupteurs de commande, interrupteurs horaires, contacteurs de commande.
Les protections et commandes de l’éclairage extérieur comprenant un interrupteur horaire
(journalier / hebdomadaire) et 1 interrupteur crépusculaire.
1 bloc de télécommande programmable automatiquement et périodiquement, et l’horloge à
réserve de marche pour l’éclairage de sécurité.
1 compartiment gaine de 300 mm avec socle intégré pour le passage des câbles.
1 emplacement disponible de 30 %.
A l’intérieur de l’armoire, les appareils seront fixés sur supports métalliques à flasques
perforées ou rails DIN, ou plaques de tôle avec trous taraudés, ou tous systèmes équivalents.
Les fixations des appareils seront prévues accessibles de l’avant uniquement.
Le câblage sera réalisé en fils souples de la série H05 VK posés dans des goulottes plastique
genre NORMAFIL, avec couvercle et perforations sur les côtés.
Il aboutira sur bornier et chaque extrémité de fils sera prévue avec embout ou cosse sertie
préisolée.
Les fils, câbles et borniers seront repérés ainsi que les appareils de protection, signalisation et
commande.
Le repérage de la filerie sera assuré par manchons aux couleurs normalisées, et numérotation
en concordance avec les plans de câblage.
Le repérage des appareils de protections sera réalisé par étiquettes DILOPHANE gravées,
fixation imperdable.
Toute repérage par étiquettes autocollantes genre DYMO sera formellement proscrit.
Les couvercles des goulottes plastiques seront également repérés.
Il sera prévu une pochette à plans avec le schéma correspondant.
L’ensemble des protections des auxiliaires de commande, contrôle et signalisation.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 22
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Il sera prévu l’installation de parafoudre basse tension.
Installation d’un parafoudre de type 2 - Capacité Haute H.
APPAREILLAGE ARMOIRE GENERALE – (Marques de référence)
-
Disjoncteurs : SCHNEIDER.
Télérupteurs : SCHNEIDER.
Contacteurs et unités de commandes : SCHNEIDER.
Coupe-circuits : SCHNEIDER.
Goulottes : ENTRELEC NORMAFIL – TEHALIT – MAVIL – ou similaire.
Borniers : ENTRELEC – MARS ACTEL – LEGRAND – ou similaire.
INDICATION ARMOIRES OU GAINES
Sur la porte du local électrique, sera posée extérieurement une étiquette gravée avec mention
"ELECTRICITE" ou sigle équivalent.
RAPPEL REGLEMENT ERP
Les éclairages locaux publics seront OBLIGATOIREMENT répartis sur 2 circuits distincts avec
protections par disjoncteurs divisionnaires magnétothermiques.
D’autre part, les salles recevant plus de 50 personnes seront protégées par :
- 2 protections différentielles.
- 2 protections minimum contre les surintensités.
La commande de l’un des circuits éclairage ne sera pas accessible au public.
De même, les circuits éclairage ainsi que les prises de courant des locaux non accessibles au
public seront protégés séparément des circuits locaux publics (protection différentielle et
magnétothermique).
10.5 Conduits et canalisations de distribution
NOTE RELATIVE A L’OSSATURE DU BATIMENT
Consulter OBLIGATOIREMENT les CCTP TOUS CORPS D’ETAT et se faire confirmer avant
exécution, les types et matériaux mis en œuvre.
DISTRIBUTION ENVISAGEE
-
Pour l’ensemble, câbles U1000 R2V.
PRINCIPES DE DISTRIBUTION
1. En colonne montante :
- 2 chemins de câbles métalliques (courants forts et courants faibles / informatique).
2. Distribution horizontale :
-
Passage sur chemins de câbles métalliques dans les faux plafonds des circulations ou dans
combles.
Il sera prévu 2 chemins de câbles séparés :
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
o
o
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 23
1 chemin de câbles courants forts.
1 chemin de câbles courants faibles et Informatiques avec cloison séparative.
L’écartement entre les chemins de câbles courants forts et le chemin de câbles courants faibles /
informatique sera au minimum de 30 cm (suivant distribution de principe plans EL).
3. Pour liaisons vers les points lumineux :
a) Zones faux plafond démontable :
o
Câbles R2V installés à l’intérieur des faux plafonds.
En aucun cas, ces câbles ne reposeront sur l’ossature du faux plafond.
Ils seront fixés directement au plafond.
Les câbles seront prévus fixés tous les 0,60 m.
Le câblage sera réalisé proprement avec parcours parallèle aux parois des locaux,
jusqu’aux points lumineux à alimenter.
Aux raccordements des boîtes de distribution, aucun croisement ou enchevêtrement ne
sera toléré.
b) Zones équipées en faux plafond non démontable :
o
o
Câbles R2V installés à l’intérieur des faux plafonds.
Les boîtes de dérivations devront rester accessibles.
Elles seront positionnées au-dessus des luminaires et feront l’objet d’un repérage précis
sur les plans de récolement.
c) Zones sans faux plafond (sauf locaux techniques) :
o
Passage sous conduits encastrés ICTA / ICTL.
4. Pour descentes aux appareillages :
o
o
Passage sous conduits encastrés ICTA / ICTL.
Distribution sous goulotte PVC blanche 170x50cm - 3 compartiments pour les postes de
travail.
5. Pour les locaux techniques et sous-sol :
o
Passage sous conduits saillies IRL.
Nota :
Dans tous les cloisonnements créés, les installations seront OBLIGATOIREMENT encastrées.
CHEMINS DE CABLES METALLIQUES - (Prescriptions / Mise en œuvre)
Les chemins de câbles en acier galvanisé à chaud à perforations longitudinales seront de marque
MAVIL, CES, KRIEG ET ZIVY ou similaire.
Les chemins de câbles seront prévus complets avec leur support et tous les accessoires de
dérivations - Accessoires de commerce tels que coudes, tés, équerres, etc...
Ils seront fixés solidement à l'ossature du bâtiment par pendards avec consoles ou équerres, et toutes
les précautions seront requises pour ne pas affaiblir la stabilité au feu du bâtiment.
Toutes fixations pendentives par chaînes ou câbles d'horlogerie seront proscrites.
Dans les chemins de câbles, il sera prévu OBLIGATOIREMENT une réserve disponible de 30 % de la
section du chemin de câbles.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 24
Sur chemins de câbles, les câbles seront soigneusement posés et fixés par attaches plastique
polyamide.
La mise à la terre de ces chemins de câbles sera prévue.
Pour les parcours secondaires en apparents, dans le cas de groupement supérieur à 3 câbles, ceux-ci
seront installés sur chemins de câbles.
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
Afin de desservir les postes de travail, il sera prévu la fourniture d’une goulotte de distribution en PVC
- blanche - 3 compartiments - 170x50 - type ESTERAL PLANET WATTOHM ou équivalent.
DERIVATIONS
Les dérivations seront assurées par bornes à serrage mécanique dans des boîtes de dérivations
isolantes.
Aucune épissure ne sera tolérée dans les conduits.
Les boîtes de dérivations seront toujours largement dimensionnées par rapport aux besoins actuels.
Elles seront de présentation soignée et ce, plus particulièrement pour celles destinées à rester
apparentes.
Ces boîtes seront positionnées sur les ailes des chemins de câbles en circulations.
Les câbles aboutissant sur les boîtes ne se croiseront pas et seront correctement peignés.
Ces boîtes seront repérées sur le couvercle par étiquettes gravées, indélébiles, fixation imperdable.
Leur position géographique sera reportée sur les plans de récolement.
DETERMINATION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS
La détermination de la section des conducteurs sera élaborée conformément aux normes citées
auparavant - chapitre 0.3.
La chute de tension maximum admissible entre l’origine de l’installation et tout point d’utilisation
normalement chargé, sera de :
- 3 % pour l’éclairage.
- 5 % pour la force motrice et les usages divers.
D’autre part, à l’exception des installations courants faibles, en aucun cas la section des conducteurs
ne sera inférieure à :
- 1,5 mm² pour les circuits éclairage et commande.
- 2,5 mm² pour les prises de courant 2x10/16 A+T.
RETABLISSEMENT DEGRE COUPE-FEU DES PAROIS
Après passage des canalisations ou tout élément d'installation, rétablissement du degré coupe-feu
des parois traversées.
Rétablissement du degré coupe-feu à tous les niveaux :
- Verticaux.
- Horizontaux.
REMPLISSAGE DES CONDUITS ET COURANTS ADMISSIBLES
Le coefficient de remplissage des conduits - nombre de conducteurs par conduit en fonction du
diamètre et du type de pose du conduit - devra être rigoureusement conforme à la norme C 15.100.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 25
Les courants admissibles dans les conducteurs seront conformes suivant les modes de pose
indiquées dans la norme C 15.100.
10.6 Petit appareillage de commande et de distribution
GENERALITES
Le matériel mis en œuvre portera la marque de conformité aux normes NF - USE.
Les socles de prises de courant 10/16 A porteront l'estampille "P.CONFORT".
MARQUES DE REFERENCE
a) Pour l'ensemble :
o
Appareillage série INITIA marque ARNOULD ou équivalent.
Pose sur boîtiers encastrés, fixation à vis (sauf cas particuliers).
b) Pour les sanitaires :
o
Appareillage encastré IP 44 série CLUB MARINE marque ARNOULD ou équivalent.
Pose sur boîtiers encastrés, fixation à vis.
c) Pour les locaux humides :
o
Appareillage saillie IP 555 type PLEXO 55 S marque LEGRAND.
Nota :
Dans les locaux borgnes, les appareillages de commande seront OBLIGATOIREMENT
lumineux.
POSE
La pose de l’ensemble de l'appareillage y compris prises de courant dans les locaux doit être
comprise entre 0.90 m et 1,30 m du sol.
Aucune fixation par griffes de l’appareillage ne sera acceptée.
INFLUENCES EXTERNES
Il est rappelé que tout l'appareillage doit posséder un degré IP correspondant aux conditions
d'influences externes propres au local dans lequel il est installé - (NF C 15.100 - Article 32).
PRINCIPE DE COMMANDES ECLAIRAGE
Circulation / Hall :
-
1 allumage par commande locale par détecteur de mouvement (angle de détection de 360°)
avec report sur tableau de commandes installé dans le bureau de l’accueil.
1 allumage inaccessible au public, réalisé depuis tableau de commandes installé dans le
bureau de l’accueil.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 26
Salle d’attente :
-
2 allumages inaccessibles au public, réalisé depuis tableau de commandes installé dans le
bureau de l’accueil.
Propharmacie :
-
1 allumage inaccessible au public, réalisé depuis tableau de commandes installé dans le
bureau de l’accueil.
Réserve propharmacie :
-
Les 2 allumages seront réalisés par va et viens à chaque accès de la salle.
Salle de consultation et bureau polyvalent:
-
Les 3 allumages principaux de la salle seront réalisés par 3 commandes placées à l’accès
principal de la salle.
1 autre allumage sera réalisé par interrupteur simple allumage au dessus du lavabo.
Salle de détente :
-
Les 2 allumages principaux de la salle seront réalisés par 2 commandes placées à l’accès
principal de la salle.
1 autre allumage sera réalisé par interrupteur simple allumage.
Sanitaires :
-
Commande locale par détecteur de mouvement mural ou encastré en plafond (angle de
détection de 360°).
Rangement :
-
Commande locale par interrupteur simple allumage.
Local technique en combles :
-
Commande locale par interrupteur simple allumage.
Description matériels :
Les commandes éclairages des circulations et des sanitaires se feront par détecteurs de mouvement
installés dans faux plafond avec rayon de détection de 360°.
Détecteur de mouvement encastré maître et esclave de type PD2-M-1C-FP / PD2-S-FP marque BEG
ou équivalent.
Détecteur de mouvement encastré montage mural avec angle mort atteints par sensibilité acoustique
de type INDOOR 180-R marque BEG ou équivalent.
COMMANDES ECLAIRAGE REGROUPEE
Généralités :
Installation d’un coffret regroupant les commandes éclairage dans le bureau de l’accueil (Nombre
d’allumages : 6 +2 emplacements en réserve).
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 27
Description :
Coffret modulaire de marque MERLIN GERIN type PRAGMA D ou équivalent équipé d’une porte
transparente.
Le repérage des différents allumages sera réalisé par étiquettes DILOPHANE gravées, fixation
imperdable.
Tout repérage par étiquettes autocollantes genre DYMO sera formellement proscrit.
Regroupement des commandes des éclairages des circulations, sanitaires élèves et des éclairages
extérieurs.
Composition :
Interrupteur à 3 positions (marche forcée, arrêt total et marche automatique.
Chacune de ces commandes sera associée à 2 voyants de signalisation (marche forcée et marche
commande
locale).
Prévoir en complément 2 réserves pour possibilité extension.
Nota :
Les interrupteurs commutateurs à 3 positions seront commandés comme suit :
- Marche automatique : par commande locale ou depuis interrupteur horaire.
- Marche forcée : depuis le tableau de commande des éclairages.
- Arrêt.
PRISES DE COURANT COURANTES
De règle générale, il sera prévu dans les locaux, 1 PC 2x10/16A+T pour 10m².
Circulation, hall :
Il sera prévu 3 prises de courant.
Accueil :
Il sera prévu 2 PC 2x10/16 A+T.
Salle d’attente :
Il sera prévu 3 PC 2x10/16 A+T.
Salle de consultation/bureau polyvalent :
L’équipement standard d’une salle se présentera de la manière suivante :
- 6 PC 2x10/16 A+T à répartir dans salle.
Salle de détente :
Il sera prévu 5 PC 2x10/16 A+T à répartir dans la salle.
Réserve propharmacie :
Il sera prévu 2 PC 2x10/16 A+T aux portes d’accès.
Sas/rangement/local technique :
Il sera prévu 1 PC 2x10/16 A+T à chaque porte d’accès.
POSTES DE TRAVAIL
Il sera prévu 1 poste de travail dans le bureau polyvalent, la salle de consultation et l’accueil.
Le bloc poste de travail comprendra :
- 2 prises de courant 2x10/16 A+T normales.
- 2 prises de courant 2x10/16A+T détrompées.
- 3 prises RJ 45 (Informatique et téléphone).
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 28
La distribution horizontale de ces postes de travail se fera par goulotte de distribution en PVC blanche
- 3 compartiments de dimensions 170x50 mm ou par boîtes de sol selon chapitre 5 - CONDUITS ET
CANALISATIONS DE DISTRIBUTION.
Rappel :
La continuité des supportages sera prévu par la réalisation de dérivations (courants forts et
VDI) depuis les chemins de câbles principaux jusqu’aux descentes verticales, en goulotte PVC
de même type que la plinthe horizontale.
Implantation, type et quantité :
Localisation : Suivant plans électrique du carnet de détails 3/3
10.7 Appareils d’éclairage
GENERALITES
Les appareils d'éclairage seront de type basse consommation équipés de lampes claires, standards,
opales ou à réflecteurs suivant spécifications du fabricant.
En aucun cas, la puissance des lampes ne dépassera celle préconisée par le fabricant de luminaires.
Les appareils fluorescents seront prévus alimentation 230 V, compensés, allumage à starter.
Pour tous les locaux, les tubes fluorescents seront à teinte chaude avec indice de rendu des couleurs
(IRC) de 85, et une température de 3000° KELVIN.
POSE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE
Les appareils d'éclairage qu'ils soient installés en saillie ou encastrés en faux plafond, seront
OBLIGATOIREMENT fixés à l'ossature du bâtiment.
Le matériel d’éclairage sera accessible afin de permettre des nettoyages fréquents aisés, il sera
encastré dans les faux plafonds.
NIVEAUX D'ECLAIREMENT
Les niveaux d'éclairement ne seront jamais inférieurs à ceux mentionnés ci-dessous et ce, à la mise
en service.
Hall :
Circulation :
Salle d’attente :
Salle de consultation :
Bureau polyvalent :
Réserve propharmacie et propharmacie :
Sanitaires :
Local technique :
Espaces extérieurs :
300 Lux
200 Lux
300 Lux
400 Lux
400 Lux
100 Lux
150 Lux
150 Lux
50 Lux
Les mesures seront prises à 0,80 m du sol.
La répartition des luminaires devra tenir compte d'un facteur d'uniformité de 0,8.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 29
MARQUES ET TYPES DE REFERENCE
LISTE LUMINAIRES
N°
1
MARQUE
GAL ECLAIRAGE
TYPE
DESIGNATION
LOCALISATION
ENAVANT V3 - ENA 226B1V3
+ Verre décoratif GL13
Encastré technique
fluocompacte 2x26W, corps
en acier galvanisé équipé
d'un ballast électronique et
d'un verre décoratif
Circulations, Hall
Sanitaires
2
GAL ECLAIRAGE
ENAVANT V1 - ENA226B1V1
Encastré technique
fluocompacte 2x26W avec
verre fermé IP44 et équipé
d'un ballast électronique
3
GAL ECLAIRAGE
ENJEU TBT
Spot encastré TBT 12V / 50W Salle d’examen
avec transformateur
Bureau polyvalent
4
GAL ECLAIRAGE
LINON - LIN 235 B1
Luminaire saillie étanche fluo.
Réser. propharma
T5 2x35W corps en
Entretien
polycarbonate
5
ALTER
AILE 600-155
Suspension décorative pour
lampes fluocompactes 1x55W Salle d’examen
indirect avec ballast
Bureau polyvalent
électronique graduable
6
ATELIER SEDAP
1444 – longueur 58
Applique décorative en plâtre
fluocompacte 38W
Salle d’examen
Bureau polyvalent
Salle de détente
7
ATELIER SEDAP
1445 – longueur 74
Applique décorative en plâtre
fluocompacte 38W
Salle d’attente
DOLLON
Plafonniers circulaires avec
suspensions, fluo compacte 1 Salle de détente
x 55W, corps en aluminium
Banque d’accueil
équipé d'un ballast
électronique – IP20 850°
CAPRI
Applique polycarbonate avec
vasque polycarbonate opale,
fluo compacte 1 x 18 W avec
inter, équipé d'un ballast
électronique – IP44 960°- IK
07- HF
8
9
EPSILON
EPSILON
Sas sanitaire
Salle de détente
Rappel :
Il est précisé que les marques et types du matériel cités au cours du présent C.C.T.P. seront ceux qui
ont servis de base à l'établissement du projet.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 30
Il est entendu que l'entrepreneur peut présenter et demander l'agrément de tout autre type de matériel
à condition que celui-ci réponde à une qualité au moins équivalente, et soit capable au minimum des
mêmes performances.
Disposition, quantité et type d'appareils d'éclairage :
Localisation :
Suivant plans électrique du carnet de détails 3/3
10.8 Éclairage de sécurité
GENERALITES
Il sera prévu un éclairage de sécurité - balisage et ambiance.
ECLAIRAGE DE BALISAGE
Il sera réalisé par des blocs autonomes qui seront installés dans les dégagements (couloirs, hall) tous
les 15 m maximum, aux changements de direction pour la signalisation des obstacles et aux sorties.
Aux issues des salles recevant plus de 50 personnes, il sera également prévu un éclairage de
balisage.
ECLAIRAGE D’AMBIANCE
Il sera prévu dans toutes les salles susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Il sera prévu au minimum 2 appareils d’éclairage d’ambiance par salle, et alimentés à partir de 2
circuits séparés.
La distance maximum entre 2 blocs d’éclairage d’ambiance ne sera jamais supérieure à 4 fois leur
hauteur par rapport au sol.
APPAREILS D'ECLAIRAGE DE SECURITE
L'éclairage de sécurité sera prévu par des blocs de sécurité autonomes, conformes à la norme
71.800, homologués NF BAES, testables secteur présent, équipés d'un bloc batterie interchangeable
sans nécessité de dépose du bloc ou de coupure secteur.
Ils seront tous auto-contrôlables de type «EVOLUTIF» permettant un contrôle automatique régulier.
Les blocs autonomes de balisage auront une efficacité lumineuse minimum de 45 lumens avec
autonomie d’1 heure.
Les blocs autonomes d’ambiance auront une efficacité lumineuse minimum de 300 lumens avec
autonomie d’1 heure.
Suivant directives des services de sécurité, ces blocs porteront des étiquettes avec inscription
SORTIE - SORTIE DE SECOURS - ou Flèche de direction.
Dans les locaux techniques, ils seront équipés de coffret étanche.
Pour le local électrique et le local chaufferie, en plus des blocs fixes, sera prévu un bloc portatif type
E.D.F. raccordé par fiche sur prise de courant 2x10/16A+T.
Les blocs d’éclairage de balisage seront équipés d’1 tube fluorescent 8W et d’une lampe témoin par
Leds blanches. Ils seront posés dans la mesure du possible, encastrés dans faux plafond (prévoir la
platine d’encastrement) ou en saillie (drapeau).
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 31
Ils seront de type ETA 4A marque BEHAR – Référence : 43 250 ou équivalent.
Les blocs d’éclairage d’ambiance seront équipés d’1 tube fluorescent 8W et d’une lampe témoin par
Leds blanches. Ils seront posés encastrés dans faux plafond (prévoir la platine d’encastrement).
Ils seront de type EA85NAT A marque BEHAR – Référence : 43 256 ou équivalent.
Les blocs d’éclairage de sécurité étanches seront de type AET 60 marque BEHAR – Référence : 33
100 ou équivalent.
Les blocs d’éclairage portatifs seront de type EDF BAP I marque BEHAR – Référence : 33 501 ou
équivalent.
TELECOMMANDE
L'ensemble de l'éclairage de sécurité décrit auparavant sera télécommandé à partir de blocs de
télécommande et de mise au repos situé dans l’armoire générale.
Télécommande programmable automatiquement et périodiquement par adjonction d'une horloge à
réserve de marche, autonomie 100 heures.
Cette télécommande sera de type CTM 1 marque BEHAR – Référence : 33 524.
ALIMENTATION DES BLOCS AUTONOMES
Alimentation de ces blocs suivant le même principe que les canalisations éclairage normal.
Les alimentations de ces blocs seront reprises après les disjoncteurs divisionnaires de protection des
éclairages des locaux considérés.
Localisation :
Suivant plans électrique du carnet de détails 3/3
10.9 Alimentations forces spécifiques
Il sera prévu au présent lot, les alimentations en attente pour les lots spécialisés suivants :
POUR LE LOT CHAUFFAGE / PLOMBERIE / VMC
Armoire lot CVC :
Alimentation depuis l’armoire générale de l’armoire générale du lot CVC par câble U1000 R2V 5G6
mm² laissé en attente de raccordement.
Pu = 16,6 KVA.
B.E.C.S (U=5) :
Alimentation depuis l’armoire générale par câble U1000 R2V 3G2.5mm² aboutissant sur un
interrupteur de proximité des BECS sous éviers.
Pu = 1,3 KVA.
B.E.C.S (U=1) :
Alimentation depuis l’armoire générale par câble U1000 R2V 3G2.5mm² aboutissant sur un
interrupteur de proximité du BECS Local technique.
Pu = 1 KVA.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 32
POUR LES COURANTS FORTS
Réfrigérateur (U=1) :
Alimentation depuis l’armoire générale d’un réfrigérateur local Tisanerie par câble U1000 R2V
3G2.5mm² aboutissant sur une PC 2x16A+T.
Micro-ondes (U=1) :
Alimentation depuis l’armoire générale d’une micro-onde locale Tisanerie par câble U1000 R2V
3G2.5mm² aboutissant sur une PC 2x16A+T.
POUR LE LOT MENUISERIE
Volet roulant façade Entrée principale :
Alimentation depuis l’armoire générale du moteur du volet roulant par câble U1000 R2V 3G2,5 mm²
aboutissant sur boîte de raccordement.
Pu = 0.5 kVA pour chaque moteur.
POUR LES COURANTS FAIBLES
Depuis l’armoire générale, alimentation de chaque équipements courants faibles (centrale SSI,
centrale alarmes techniques, contrôle d’accès, répartiteur général Informatique / Téléphone) en câble
U1000 R2V 3G2.5 mm² laissé en attente de raccordement.
NOTE IMPORTANTE :
L’entreprise devra au début des travaux se faire confirmer la nature, le type et l’implantation
précise de chacune des alimentations par les différents lots.
10.10 Eclairage extérieur
Il sera prévu l’éclairage extérieur de l’accès principal, du préau, des cours de récréation et pergola.
L’éclairage extérieur sera scindé en 2 zones distinctes déterminées en fonction des emplacements :
-
Zone 1 - éclairage Préau et Cours.
Zone 2 - Accès bâtiment.
2 zones en réserves.
Il sera prévu pour l’éclairage des cours et préaux, une commande centralisée par interrupteur à 3
positions (marche forcée, arrêt total et marche automatique) associé à 2 voyants de signalisation sur
le tableau de commande éclairage situé dans le bureau de la Direction.
Il sera prévu pour l’éclairage des accès au bâtiment, un interrupteur à 3 positions (marche forcée,
arrêt total et marche automatique) associé à 2 voyants de signalisation sur le tableau de commande
éclairage situé dans le bureau de la Direction.
L’interrupteur à 3 positions sera asservie à un interrupteur horaire (à programme journalier /
hebdomadaire), et à un interrupteur crépusculaire, avec cellule infrarouge.
Chaque zone sera indépendante et commandée séparément par :
Marche Automatique : Interrupteur horaire.
Marche forcée : Détecteur de présence.
CANALISATIONS
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 33
Alimentation des spots encastrés, bornes et appliques par câbles U1000 R2V depuis l’armoire
générale.
APPAREILS D’ECLAIRAGE
LISTE LUMINAIRES
NUMERO
MARQUE
TYPE
DESIGNATION
LOCALISATION
EXT 1
SLV DECLIC
PL-DL 2x26W IP65
Spot encastré étanche
2x26W - IP65
Auvents
GRISARD 600
Borne basse - H=600mm
fluo compacte 1x18W en
inox et vasque
méthacrylate sablé, y
compris platine de
scellement
Cheminement extérieur et
parking
EXT 2
EPSILON
Localisation :
Suivant plans électrique du carnet de détails 3/3
10.11 Système de sécurité incendie
GENERALITES
Il sera prévu un système de sécurité incendie de type 4.
TABLEAU DE SIGNALISATION
Il sera équipé de :
- Un chargeur avec batterie cadmium nickel étanche 12 V.
- Un diffuseur sonore NF S 32.001.
- Un contrôle de veille et d’alarme générale.
- 1 entrée de détection par ouverture de ligne.
- Alarme évacuation immédiate avec coupure automatique au bout de 5 mn.
- Une commande manuelle au circuit d’évacuation sonore.
- Un contact d’asservissement OF - 1 A / 30 Vcc.
- Une commande du son linéaire.
- Une mise hors service du circuit d’évacuation avec témoins.
Le tableau de signalisation sera installé dans le bureau de la Direction. Ce tableau sera alimenté
directement depuis un disjoncteur différentiel 300 mA.
DECLENCHEURS MANUELS - (DM)
Les déclencheurs manuels seront disposés :
- Dans les circulations.
- A proximité des sorties.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 34
Ils seront du type à membrane déformable.
Suivant possibilités, en fonction de la nature des supports (murs ou cloisons), ils seront de préférence
installés en encastrés.
Ils seront posés à 1,30 m (bas du boîtier) du niveau du sol, et ne pas être dissimulés par le vantail
d’une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert.
DIFFUSEURS SONORES - (DS)
Les diffuseurs sonores seront des sirènes conformes à la norme NF S 32.001.
Des diffuseurs lumineux seront prévus dans les locaux accessibles aux personnes malentendantes et
de façon isolée (Sanitaires).
De règle générale, ils seront installés en saillie dans les circulations, et à une hauteur minimum de
2,25 m par rapport au sol.
Ces avertisseurs assureront la programmation alarme incendie par l’émission d’un son modulé dont la
cadence répondra à la norme NF S 32.001.
CANALISATIONS
Généralités
Toutes les canalisations électriques de liaison entre tous les éléments de l’équipement d’alarme
seront établies conformément aux conditions suivantes :
- Elles seront indépendantes des autres canalisations électriques.
- Elles ne traverseront pas les locaux présentant des risques particuliers d’incendie, sauf celles
destinées à l’alimentation d’appareils situés dans ces locaux.
Pour dérogation, si des canalisations de sécurité traverseront ces locaux à risques, elles
seront OBLIGATOIREMENT du type «résistant au feu».
Canalisations déclencheurs manuels
Ils seront du type câble téléphonique SYT1 rouge.
Canalisations diffuseurs sonores
Les câbles de liaison vers les diffuseurs seront du type CR1 - (câbles résistants au feu).
TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE
Il sera prévu la fourniture, pose et raccordement d'un transmetteur téléphonique qui donnera l'alerte
par téléphone lors d'une détection incendie vers un ou plusieurs numéros d'astreinte programmés.
Ce transmetteur comprendra 4 entrées, 4 messages et 4 numéros d'appels.
Il sera alimenté en 12 V, filtré et stabilisé.
Raccordement du transmetteur sur ligne FT (à définir au moment des travaux).
CONTRAT D’ENTRETIEN
L’entreprise devra fournir une proposition de prix de contrat d’entretien.
Elle devra comprendre les prestations suivantes :
-
Périodicité des visites.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
-
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 35
Méthodes de contrôle et essais des appareils constituant le S.S.I.
FORMATION DU PERSONNEL
Conformément aux articles MS.51 et MS.69, la présente proposition devra comprendre la formation à
l’utilisation de l’ensemble du système de sécurité incendie du personnel chargé de la surveillance de
l’établissement :
-
Fonctionnalité des appareils du S.S.I.
Exercices pratiques et manipulations sur le matériel.
APPROBATION INSTALLATION S.S.I.
Avant tout démarrage de travaux, l’installation du système de sécurité incendie devra avoir reçue
l’accord de l’organisme de contrôle et de la commission de sécurité.
ESSAIS, REGLAGES ET PROGRAMMATION
L’installation comprend tous les essais, réglages et programmation nécessaires pour la livraison d’une
installation en parfait état de fonctionnement.
10.12 Pré-équipement téléphone
GENERALITES
La distribution du téléphone prendra pour origine la chambre de tirage opérateur en limite de
propriété.
Depuis cette origine un câble enterré sera distribué jusqu’à une tête de raccordement implanté dans le
local technique Electricité.
Ce câble sera prévu par le distributeur Télécom et installé dans fourreau prévu par le présent lot et
posé par le lot VRD.
Depuis la tête de raccordement TELECOM (tête prévue par le concessionnaire TELECOM) dans le
local technique Electrique, liaison vers répartiteur général Informatique / Téléphone (RG I/T) situé
dans le bureau de la Direction.
Depuis RG I/T, distribution vers prises RJ 45.
TRAVAUX PREVUS PAR FRANCE TELECOM
- Fourniture, pose et raccordement des câbles entre le réseau public TELECOM et la tête de
raccordement dans le local technique Electrique.
- Fourniture, pose et raccordement de la tête de raccordement TELECOM dans le local technique
Electrique.
- Fourniture, pose et raccordement des lignes spécialisées suivantes :
- 1 ligne en attente au niveau du tableau de comptage EDF.
- 1 ligne en attente pour transmetteur téléphonique.
Chacune de ces lignes aboutira sur réglette prévue par distributeur TELECOM.
TRAVAUX A LA CHARGE DU LOT ELECTRICITE
- Installation de 3 fourreaux Ø42/45 dans tranchée (lot VRD) pour cheminement du point d’adduction
TELECOM et aboutissant au droit du local technique électrique.
Nota : Tranchée et fourreaux prévus au lot VRD.
- Installation et raccordement d’un câble série 278 / 8 paires liaison tête TELECOM / répartiteur
général Informatique / téléphone (RGI/T).
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 36
- Installation d’un répartiteur téléphone, intégré au répartiteur informatique (voir chapitre 13 –
PRECABLAGE VDI).
- Fourniture, pose et raccordement des prises RJ45 banalisées.
- Fourniture, pose et raccordement de conjoncteurs pour lignes spécialisées.
- L’ensemble des canalisations.
Nota :
La fourniture, pose et raccordement des postes téléphoniques, ainsi que de l’autocommutateur
ne font pas partis du présent lot.
La connexion des ressources téléphoniques sur les baies de brassage sera prévue par le
prestataire Télécom.
NOTE IMPORTANTE :
L’entreprise titulaire du présent lot devra être agréé FRANCE TELECOM.
Avant tout démarrage de travaux, l’installateur devra avoir reçu l’accord de FRANCE
TELECOM.
10.13 Précablage informatique / téléphone
GENERALITES
Il sera prévu un précâblage informatique et téléphonique conforme aux normes internationales et
européennes.
Ce câblage devra pouvoir supporter le téléphone (ISND RNIS), le réseau données informatique
(Ethernet, applications à haut débit du type ATM ou TP-PMD à 100 Mbps).
HOMOGENEITE DU CABLAGE ET PRODUITS
L’ensemble du matériel retenu (baie et câblage) devra être homogène, il sera fabriqué ou homologué
par un seul et même fournisseur. Les installations «hétéroclites» issues de marques et de
fournisseurs différents ne seront
pas acceptées.
CARACTERISTIQUES DU CABLAGE
L’architecture retenue sera constituée :
- Des postes de travail et prises isolées.
- Des liaisons capillaires.
- D’un répartiteur général.
POINTS D’ACCES
Les points d’accès aux réseaux seront constitués de prises RJ 45 - 8 contacts + drain d’écran catégorie 6, avec porté étiquette et volet.
Les prises seront montées sur les goulottes PVC 170x50 dans le compartiment informatique réservé
et prévu à cet effet.
Se reporter au chapitre 5 - CONDUITS ET CANALISATIONS DE DISTRIBUTION.
Implantation, type et quantité :
Localisation :
Suivant plans électrique du carnet de détails 3/3
CARACTERISTIQUES DU CABLAGE
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 37
Le câblage sera réalisé en étoile à partir de la baie de brassage prévue dans le bureau de la
Direction.
CHEMINS DE CABLES INFORMATIQUES / COURANTS FAIBLES
Une attention particulière sera apportée en ce qui concerne les séparations des cheminements du
réseau informatique avec les réseaux courants forts, ainsi que des sources à fortes perturbations
électromagnétiques.
Les câbles seront fixés :
-
Sur chemin de câbles spécifique pour les courants faibles dans le faux plafond, pour les
distributions horizontales.
Dans le compartiment informatique des goulottes de distribution pour la desserte des points
d'accès.
Les cheminements seront effectués de manière à ne pas dépasser les 90 m de distance entre
le sous répartiteur et le point d'accès - (Réserve de 6 m pour le raccordement).
Les câbles seront placés à plat dans les chemins de câbles, sur plusieurs couches si cela est
nécessaire.
Une réserve de 30 % sera IMPERATIVEMENT maintenue vide pour les extensions ultérieures.
Le rayon de courbure minimum des câbles sera de 200 mm.
Contraintes d’environnement :
La position des supports des câbles fera en sorte que les câbles du réseau soient éloignés de toutes
sources de perturbations électromagnétiques, à savoir :
-
Distance de 30 cm minimum par rapport à un câble courants forts sur un cheminement
parallèle, supérieur à 10 m.
Distance de 5 cm pour un cheminement parallèle, inférieur à 2 m.
Distance de 50 cm par rapport à un appareil d’éclairage à tubes fluorescents.
En règle générale, les câbles du réseau ne traverseront pas les locaux dans lesquels sont installés
des câbles haute tension, des transformateurs, des moteurs, des machineries ascenseurs, etc…
Contraintes liées au passage des câbles :
Toute contrainte mécanique exercée sur le câble peut modifier irrémédiablement ses caractéristiques
électriques.
Pour minimiser au mieux ces contraintes, l’installateur prendra les précautions suivantes lors du tirage
des câbles et de leur connexion :
-
Respecter le rayon de courbure des câbles - (rayon minimum autorisé : 5 fois le diamètre du
câble à poser).
Eviter les vrillages du câble, l’utilisation d’un dérouleur de touret est obligatoire.
Protéger les câbles par des fourreaux pour le passage des trémies ou réservations.
Veiller à effectuer le tirage des câbles sans à coup. Des poulies de renvoi seront disposées si
nécessaire pour éviter tout frottement contre un angle vif lors des changements de direction.
Prévoir à l’avance les changements de direction des câbles. Pour les câbles doubles, il est
conseillé de les placer dans les chemins de câbles sur leur côté.
Lors de la pose de colliers de serrage (2 par mètre), veiller à les serrer modérément à la main,
le rétrécissement des isolants modifiant l’impédance des câbles, ce qui favorise la diaphonie.
CANALISATIONS
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 38
Distribution capillaire
La distribution capillaire terminale sera réalisé par câble de type 4 paires torsadées de catégorie 6,
écranté à recouvrement par paires, FTP et d’impédance 100 Ohms.
La gaine des câbles devra être «zéro halogène».
Ces câbles auront une capacité de 4 paires ou 2 x 4 paires série MNC Multiservices ou équivalent.
REPARTITEUR GENERAL
Il sera prévu la connexion des câbles au niveau du répartiteur général.
Ce répartiteur général comprendra :
-
Coffret mural pivotant type LCS marque LEGRAND ou équivalent 19’’ - 9 U. Profondeur :
400mm.
1 porte vitrée fermant à clé.
1 porte arrière pleine démontable.
2 panneaux latéraux démontables.
Montants 19" réglables en profondeur.
3 tablettes 19” - 1 U - pour support du matériel actif.
1 bloc d’alimentation de 6 prises 2 P+T protégé d’un parafoudre et filtre antiparasite.
30 % de réserve.
RAPPEL :
Les équipements actifs ne sont pas à prévoir, seuls les emplacements de libre et les plateaux pour le
supportage des éléments actifs dans le répartiteur général et les sous répartiteurs seront pris en
compte.
EQUIPEMENT INTERIEUR REPARTITEUR
-
Panneau de brassage à RJ 45 :
Panneau de brassage 16 ports RJ 45 pour la pose des noyaux RJ.
Ce panneau sera équipé à l’arrière d’un plateau organiseur câbles / panneau.
Les câbles seront connectés à partir du premier port en haut à gauche du bandeau, et de la gauche
vers la droite par ligne de 16 ports.
Les noyaux RJ 45 seront blindées - catégorie 6 - avec reprise d’écran (les noyaux RJ 45 seront
montées sur plastrons au format 22,5x45 adaptables et duplicables par l’adjonction d’adaptateurs à
vis de fixation).
Un panneau passe cordons sera installé.
Il est rappelé que ce panneau RJ 45 distribue les prises terminales indépendamment du média utilisé
- (téléphone / informatique).
-
Les modules de raccordement :
Ils seront au minimum de catégorie 5. Ils seront utilisés pour le raccordement des ressources
téléphoniques.
-
Raccordements et repérage :
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 39
Pour gérer un précâblage et les matériels raccordés, il est important de prévoir une bonne
identification, soit principalement :
-
Identification de la baies 19 pouces - (RG).
Identification des modules et panneaux posés en tête de chaque bloc.
Etiquetage des prises.
Etiquetage des câbles.
Etiquetage des chemins de câbles.
CORDONS DE BRASSAGE
Il sera prévu des cordons RJ45 - RJ45 réalisés avec un câble 4 paires écrantées, 100 ohms,
catégorie 6. Les prises RJ 45 seront blindées. Ces cordons devront impérativement provenir du même
constructeur que celui du système de câblage pour des questions de performances et de garantie.
Il sera prévu 1 cordon de brassage par prise terminale.
RESEAU DE TERRE
Une liaison terre sera réalisée par câble cuivre nu 29 mm² fixé sur le montant vertical du chemin de
câbles informatiques.
Ce câble sera raccordé sur le répartiteur de terre du bâtiment d’une part, et sur une barrette de terre
au niveau de la baie de brassage d’autre part.
Le réseau de terre sera clairement identifié au niveau de la barrette de terre.
REPERAGE
L’ensemble de ce réseau sera clairement repéré et identifié à tous les points de jonction (prises murales, prises sur baie de brassage).
DOCUMENTATION
Le présent lot comporte la remise d’une documentation complète, comprenant :
- Implantation du matériel.
- Tableau récapitulatif d’emplacements des câbles sur la baie de brassage.
- Tableau de programme des câbles - (destination et origine).
- Plans de récolement.
- Nomenclature du matériel utilisé avec la liste des fournisseurs.
- Cahier des tests évoqué plus bas.
TESTS ET RECETTE
Les tests devront permettre de s’assurer de la bonne réalisation des connexions et que les câbles
n’ont pas été endommagés lors de la pose.
Les tests devront vérifier et fournir une trace (imprimante) pour chaque paire des éléments suivants (un dossier complet contenant tous les bordereaux des tests sera fourni avec les plans de
récolement) :
- Localisation des défauts : coupures, courts-circuits, ruptures d’impédance.
- Dépairage (paires inversées…) et continuité de blindage.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 40
- Raccordement correct des extrémités.
- Contrôle des longueurs de liaisons qui ne doivent pas dépasser les valeurs de la norme (90 m).
- Identification correcte.
- Polarité.
- Respect de l’isolement par rapport aux autres paires et par rapport à la terre.
- Résistance de boucle.
- Capacitance ou capacité électrique de chaque paire.
- Atténuation ou affaiblissement généré par le câble de 0,1 Hz à 100 Mhz.
- Crosstalk ou paradiaphonie entre paires 0,1 Hz à 100 Mhz.
GARANTIE DES OUVRAGES
L’entreprise sera tenue de fournir une garantie sur les travaux qu’elle a réalisés, ainsi qu’une garantie
sur les équipements et les performances du câblage.
Outre la garantie décennale sur tous les travaux exécutés, l’entreprise devra une garantie de bon
fonctionnement de l’ensemble, d’un an minimum, sur le système de câblage installé.
Cet agrément ou cette recette devra permettre à l’installation de précâblage de bénéficier :
-
D’une garantie produits de 10 ans sur l’ensemble des composants passifs du câblage.
D’une garantie applicative de 5 ans assurant le maintien des performances du réseau.
Pour justifier ces garanties, l’entreprise devra fournir dans son offre, les pièces suivantes :
-
Certificat d’agrément du constructeur des équipements de câblage.
Contenu de modalités d’application des garanties.
Références de réalisations équivalentes.
L’entreprise devra s’engager également à respecter toutes les procédures nécessaires pour le respect
et l’application de ces garanties auprès des organismes concernés.
10.14 Contrôle d’accès
GENERALITES
L’accès extérieur sera contrôlé par un portier vidéophone permettant les communications entre :
-
La porte d’accès principale, consultation et bureau polyvalent
TRAVAUX A PREVOIR AU PRESENT LOT
Installation d’une platine de rue anti vandale en acier inox encastrée équipée d’un haut-parleur et de 1
bouton-poussoir.
Au droit de la gâche électrique, câble laissé en attente de raccordement pour le lot MENUISERIE pour
alimentation de la gâche électrique.
Nota : La platine de rue sera installée conformément à l’arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du
30 novembre 2007.
Le visiophone doit être situé à plus de 0.40m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle et
doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol fini.
L’ouverture de la gâche sera munie d’une temporisation permettant à une personne à mobilité réduite
d’atteindre la porte et d’entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau
verrouillée.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 41
Dans le bureau de consultation et le bureau polyvalent, il sera prévu un poste intérieur avec boutonpoussoir de commande de gâche ouverture du portail.
Installation d’un groupe d’alimentation secourue.
L’ensemble des canalisations.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Platine de rue
La platine extérieure sera encastrée, façade inox, anti vandalisme, équipée d’1 bouton-poussoir porté
étiquette éclairé.
Elle sera de type VANDALCOM marque COMELIT IMMOTEC ou équivalent.
Poste intérieur
Le poste intérieur sera prévu en saillie, équipé d’1 bouton-poussoir pour la commande de la gâche
électrique.
Le moniteur sera de type GENIUS version noir et blanc marque COMELIT IMMOTEC ou équivalent.
Il sera prévu un bouton-poussoir de décondamnation de gâche au droit de la porte d’accès.
Nota :
La fourniture et la pose des gâches électriques ne fait pas partie du lot ELECTRICITE.
10.15 Alarmes techniques
Installation d’un module alarmes techniques de 4 points en coffret mural C9 dans bureau de la
Direction.
Il permettra la détection et la signalisation des anomalies et défaillances techniques des installations.
Il fonctionnera sur défaut fugitif ou sur défaut permanent avec mémorisation du premier défaut.
La centrale informe l’utilisateur par un signal sonore et visuel d’un ou plusieurs défauts survenus sur
l’installation.
Les alarmes de défauts techniques seront signalées :
- Au tableau d’alarmes par voyants et signal défaut.
- A distance par le transmetteur téléphonique.
Les alarmes à raccorder sur le tableau sont les suivantes :
- 1 défaut synthèse Armoire ventilation.
- 1 défaut par centrale S.S.I.
- 1 défaut sur disjoncteur général.
- 1 voyant en réserve.
CANALISATIONS
Sera prévu au présent lot :
- Le câble d’alimentation et sa protection depuis l’armoire générale du tableau d’alarmes techniques.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 42
- Les câbles U1000 R2V 2x1,5 mm² de liaisons entre le tableau d’alarmes et les différents points de
connexion où les câbles seront laissés sur 2 bornes en attente de raccordement par les différents lots.
10.16 Contrôle technique des installations
Le maître d’Ouvrage a à sa charge, les frais de contrôle technique de ses installations par un
organisme agréé.
Cependant, l’entreprise préviendra en temps utile le maître d’Ouvrage par l’intermédiaire du Maître
d’Œuvre, qu’il a à faire vérifier son installation électrique par un organisme de contrôle technique
agréé.
Le rapport de l’organisme sera transmis au Maître d’Œuvre, et une attestation de bonne conformité
sera fournie à l’entreprise.
L’entreprise aura également a à sa charge, les essais COPREC concernant les installations qu’elle
aura mise en œuvre.
10.17 Contrat d’entretien
Pour l’installation électrique, l’alarme incendie, l’alarme technique sera OBLIGATOIREMENT fournie
avec l’offre, un contrat d'entretien pour ces installations.
11 OPTIONS
11.1 Option n°1 : centrale d’alarme intrusion
GENERALITES
L’installation de détection intrusion devra permettre de détecter et signaler toute présence en dehors
des heures.
L’installation détectera également toute intrusion dans les circulations et locaux accessibles
directement depuis l’extérieur.
L’installation sera constituée d’une centrale d’alarme bus à laquelle sera reliée des détecteurs double
technologie, ainsi que des avertisseurs sonores.
L’ensemble du matériel sera conforme à la norme NFA2P.
REPARTITION ZONES DE DECTECTION
Il sera prévu 1 seule zone de détection.
CENTRALE D’ALARME
Centrale Bus 24 zones équipée 8 zones en coffret mural métal comprenant :
- 6 à 22 sorties.
- 4 secteurs indépendants.
- 1 chargeur intégrée 2,2A.
- Fonction contrôleur enregistreur intégrée.
- Batterie 12V - 17 Ah.
- Autonomie : 72 heures.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 43
Elle assurera les fonctions suivantes :
- Alimentation des circuits transmettant les informations issues des détecteurs, sur circuits
auto surveillés.
- Alimentation en énergie des avertisseurs sonores, sur circuits auto-surveillés.
- Alimentation des dispositifs de commande déportés.
- Alimentation autonome secourue à chaque module.
L’ensemble des liaisons s’effectuera par bus RS485.
- Signalisations :
. Mise en/hors service.
. Alarme.
. Présence alimentation.
. Défaillance alimentation.
. Identification de la zone alertée.
. Temporisation de déclenchement de l’alarme pour mise en service.
. Acquittement de l’alarme à distance, et localement par digicode.
. Possibilité d’éjection automatique au bout de 3 minutes de chaque zone, en cas de défaut
permanent sur une boucle.
. Mise en service automatisée par horloge.
. Possibilité d’activer ou de désactiver une ou plusieurs zones à partir d’une commande
déportée.
Elle sera fixée solidement aux éléments stables de la construction.
Elle sera équipée de sa source autonome de sécurité - autonomie 72 H, et de sa troisième source par
pile.
Elle sera installée dans le bureau de la Direction.
Elle sera de type HARMONIA 2680 marque SEPTAM ou équivalent.
ASSERVISSEMENTS
En cas d’alarme, l’éclairage des circulations (de même que l’éclairage extérieur du bâtiment) sera
allumé automatiquement.
CLAVIER
Le clavier digital permettra de mettre en/hors service l’installation de sécurité avec à tout moment la
possibilité de changer les codes.
Clavier LCD encastré à raccorder sur bus - type 2281 E marque SEPTAM ou équivalent.
DETECTEURS
Ils seront de type infrarouge passif à capteur Quad de GUARDALL PQ15AM ou équivalent.
SIRENES D’ALARME
La répartition des sirènes sera telle qu’en tout point de l’établissement, l’alarme sonore sera perçue.
Sirène autonome intérieure 115 dB - Batterie 12V 1,2Ah - type SYBELL marque SEPTAM.
Sirène autonome extérieure 110 dB - Batterie 12V 1,2 Ah - type KRYSTALL marque SEPTAM.
Communauté de communes des plaines et Vallées Dunoises
Construction d’une maison médicale – CIVRY 28200
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
LOT N° 10 : ELECTRICITE CF/Cf
Page 44
CANALISATIONS
L’alimentation de la centrale sera réalisée en câbles U1000 R2V à partir de l’armoire divisionnaire du
secteur d’activité.
Le câblage entre les détecteurs, les avertisseurs, les modules déportés et la centrale sera réalisé par
us RS 485.
Sur tous les parcours, les câbles devront être inaccessibles.
Ils seront posés :
- sur chemin de câbles en faux plafonds - parcours principaux.
- sous tube incorporé aux ouvrages - en parcours terminaux.
TRANSMETTEUR
Renvoi possible sur transmetteur téléphonique - (prévu dans le chapitre SSI
12 REMISES DES OFFRES
12 .1
Offre de base
L’entreprise devra dans son bordereaux de pris faire apparaître un sous détail pour chaque chapitre décrit
précédemment.
Le total des différents poste devient alors l’offre de base avec un montant HT et TTC.
Il est impératif que le bordereau de pris de l’entreprise correspond à la dénomination des postes du
présent descriptif, y compris pour les options avec un récapitulatif, y compris pour les options avec
un récapitulatif global.
12.2
Options obligatoires
L’entreprise devra répondre sous peine d’exclusion aux options obligatoires de la manière suivante :
Elle devra faire apparaître, bien distinctement de l’offre de base, poste par poste, le montant de l’option HT
et TTC qui devra être précisé e plus-value ou en moins-value suivant le cas.
CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A CIVRY
COMCOM PLAINES ET VALLEES DUNOISES
LOT 10 -ELECTRICITE
U
5. Hygiène et sécurité
7.4.2 D.O.E. dossier des ouvrages exécutés
3 exemplaires papiers, 1 exemplaires CD
7.4.3 Dossier de maintenance
10. DECRIPTION DES OUVRAGES
10.1 Installation de chantier
éclairage et coffret de chantier
10.2 Alimentation générale
cable R2V dans fourreau
châssis pour tarif bleu
disjoncteur abonné DB90
coupure armoire
10.3 Réseau terre
prise de terre
équipotentialité des masses métallique
10.4 Armoire générale
. câblage
. interupteur général 4x63A
. barres de distribution générale
. disjoncteurs bipolaires et tétrapolaires
. disjoncteurs généraux éclairages
. disjoncteurs généraux prises de courant
. disjoncteurs magnétothermiques
. disjoncteur 2x10A+T – 30 mA
. Les minuteries, télérupteurs de commande,
interrupteurs horaires, contacteurs de commande
. interupteur horaire pour éclairage ext.
. interupteur crépusculaire pour éclairage ext.
. 1 bloc de télécommande programmable
automatiquement
et périodiquement, et l’horloge à réserve de marche
pour l’éclairage de sécurité
. compartiment gaine de 300 mm avec socle
intégré pour le passage des câbles
Protection contre la foudre
10.5 Conduits et canalisations de distribution
chemin de câbles métallique
Goulotte de distribution
boites de dérivations
10.6 Petit appareillage et commande et de distribution
. allumage par détecteur de mouvement
. interupteur vas et vien
. interupteur simple allumage
. coffret de commande d'éclairage
. Prise de courant 2x10/16A
. prise RJ 45
Quantité Prix en EUR
total
ens.
ens.
ens.
ens.
ml
ens.
ens.
ens.
ens.
ens.
ens.
ml
u
ens.
u
u
u
u
u
u
u
u
ens.
ens.
ens.
ml
ens.
u
u
u
u
ens.
u
dossier phase DCE septembre 2012
1
CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A CIVRY
COMCOM PLAINES ET VALLEES DUNOISES
LOT 10 -ELECTRICITE
U
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
goulotte de distribution PVC 3 compartiments
boîtes de sol
Appareils d'éclairage
. Encastré technique fluo 2*26W avec verre décoratif
. Encastré technique fluo 2*26W
. Spot encastré TBT 12V/50W avec transfo
. Luminaire saillie étanche fluo T5 2*35W
. Suspension décorative pour lampe fluo
. Applique décorative en plâtre fluo 38W lg 58
. Applique décorative en plâtre fluo 38W lg 74
. Plafonniers circulaire avec suspensions fluo 55W
. Applique polycarbonate avec vasque polycarbonate
Eclairage de sécurité
blocs autonomes de balisage
appareils d'ambiance
Alimentations forces spécifiques
pour le lot chauffage/plomberie/VMC:
. câble U1000 R2V 5G6 mm²
. câble U1000 R2V 3G2.5mm²
pour les courants forts:
. câble U1000 R2V 3G2.5mm²
pour le lot menuisierie:
. U1000 R2V 3G2,5 mm²
pour les courants faibles:
. U1000 R2V 3G2.5 mm²
Eclairage extérieur
Appareils d'éclairage
. Spot encastré étanche 2*26W
. Borne basse 1*18W
Système de sécurité incendie
tableau de signalisation
Declancheurs manuels
Diffuseurs sonores
Diffuseurs lumineux
canalisations déclancheurs manuels
canalisations diffuseurs sonores
Transmetteur télephonique
Contrat d'entretien
Formation du personnel
essais, règlages et programmation
Prééquipement téléphonique
fourreuax diametre 42/45
câble série 278/8 paires liaison tête TELECOM /
répartiteur général Informatique/téléphone(RGI/T).
raccordement des prises RJ45
raccordement de conjoncteurs
Quantité Prix en EUR
total
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
ml
ml
ml
ml
ml
u
u
ens.
u
u
ml
ml
ens.
for.
for.
for.
ml
ml
dossier phase DCE septembre 2012
2
CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE A CIVRY
COMCOM PLAINES ET VALLEES DUNOISES
LOT 10 -ELECTRICITE
U
10.13 Précablage informatique/téléphone
câblage
Chemin de câble informatique
Canalisation :
câble de type 4 paires torsadées de catégorie 6,
écranté à recouvrement par paires, FTP et d’impédance
100 Ohms.
repartiteur général:
. Coffret mural pivotant
. Panneau de brassage à RJ 45
Cordons de brassage:
. Cordon RJ 45 câble 4 paires écrantées, 100 ohms cat.6
Réseau de terre:
. câble cuivre nu 29mm²
Repérage
Documentation
tests et recette
10.14 Contrôle d'accès
. platine de rue acier inox avec haut parleur
et bouton poussoir
. Poste interieur bouton poussoir pour gâche
10.15 Alarmes techniques
. Module alarmes techniques de 4 pts en coffret mural C9
Canalisation :
. Câble d'alimention
. Câble U1000 R2V 2x1,5mm²
10.16 frais de contrôle technique
10.17 Contrat d'entretien
Quantité Prix en EUR
total
Quantité Prix en EUR
total
ml
ml
u
u
ml
ml
ens.
u
for.
ens.
ens.
u
for.
for.
TOTAL BASE HT
TVA 19,60%
TOTAL TTC €
U
Option 1 : centrale d’alarme intrusion
Centrale Bus 24 zones équipée 8 zones
en coffret mural métal
Detecteurs
Sirène d'alarme
câble U1000 R2V
Transmetteur
ens.
u
u
ml
u
TOTAL OPTION 1 HT
TVA 19,60%
TOTAL TTC €
dossier phase DCE septembre 2012
3