DES-BOUYGUES-CCTP-Lot18-Portes de Garage

CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE DE LOGEMENTS
Cours Desbiey
33 120 ARCACHON
PHASE
Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP)
DCE
LOT
PORTES DE GARAGE
18
MAITRISE D’OUVRAGE
BOUYGUES IMMOBILIER
Bassin à flot 01 – Hangar G2
Quai Armand Lalande – 33 000 BORDEAUX
Tél : 05.56.00.18.00 – Fax : 05.56.00.18.08
MAITRISE D’ŒUVRE
SELARL H. DE FOLMONT – J.F. CAMUS
Architectes DPLG
44, rue du Jardin Public – 33 000 BORDEAUX
Tél : 05.56.48.02.65 – Fax : 05.56.48.02.72
Suivi des modifications
Indice
Date
DES-CCTP01
16/12/10
DES-CCTP02
03/03/11
DES-CCTP03
20/04/11
DES-CCTP04
24/06/11
Sommaire des modifications
Document initial
Modifications suite réunion du 17/02/11
Modifications suite RICT et plans archi
Modifications suite réunion architecte
Rédacteur
VL
VL
VL
VL
Vérificateur
LD
LD
LD
LD
S.A.R.L. Cabinet DUBERNARD – Economie de la construction
Approbateur
LD
LD
LD
LD
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
SOMMAIRE
A - GENERALITES ..................................................................................................................................3
OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF ...........................................................................................................3
TEXTES DE REFERENCES .....................................................................................................................3
LIAISON AVEC LE GROS ŒUVRE ............................................................................................................3
PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ...........................................................................................3
CARACTERISTIQUES DES METAUX ........................................................................................................4
CARACTERISTIQUES DES PROFILES ......................................................................................................4
CARACTERISTIQUES DES SOUDURES ....................................................................................................4
ASSEMBLAGE PAR BOULONS H.R. ........................................................................................................4
CARACTERISTIQUES DES TOLES ...........................................................................................................4
CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS DE FIXATION................................................................................5
MISE EN PLACE DES OUVRAGES ...........................................................................................................5
RESISTANCE MECANIQUE .....................................................................................................................5
PROTECTION DES PIECES METALLIQUES ...............................................................................................5
CONTACT ALUMINIUM - ACIER ...............................................................................................................5
ETANCHEITE .......................................................................................................................................6
QUINCAILLERIE - ACCESSOIRE..............................................................................................................6
VERIFICATION ET REVISION ..................................................................................................................6
TOLERANCE ........................................................................................................................................6
ASPECT TECHNIQUE ............................................................................................................................7
PROTECTION.......................................................................................................................................7
NETTOYAGE – CHANTIER PROPRE ........................................................................................................8
REUNIONS DE CHANTIER ......................................................................................................................8
DOCUMENTS D’APPLICATION ................................................................................................................8
ECHANTILLONS ...................................................................................................................................8
DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX ......................................................8
PLAN GENERAL DE COORDINATION (P.G.C.) ........................................................................................8
B - DESCRIPTION DES OUVRAGES .....................................................................................................9
1
PORTE DE GARAGE ...................................................................................................................9
1.1
En tôle laquée...........................................................................................................9
C - PRESENTATION DES OFFRES .....................................................................................................10
GENERALITES IMPORTANTES..............................................................................................................10
COMPOSITIONS DES PROPOSITIONS ...................................................................................................10
PRESENTATION DU PRIX.....................................................................................................................10
Arcachon – Cours Desbiey
Page 2 / 10
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
A - GENERALITES
OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF
Le présent document a pour objet de définir les travaux du lot Portes de garage à exécuter pour la
construction d’un ensemble de logements cours Desbiey – 33 120 ARCACHON.
Les travaux seront exécutés suivant le planning d’exécution prévisionnel joint au Dossier de
Consultation des Entreprises.
L’entrepreneur devra, durant la période de consultation, informer le Maître d’œuvre de toutes
anomalies, erreurs ou omissions qu’il aurait pu constater dans le dossier du concepteur.
Passée cette période de consultation, et en tous cas, après signature du marché, l’entrepreneur ne
pourra prétendre à aucune plus value du fait d’imprécisions ou d’erreurs.
Il sera réputé avoir rectifié lui-même ces erreurs, imprécisions et omissions lors de l’établissement de
ses propres plans de chantier et avoir inclus dans son prix toutes prestations de parfait achèvement des
travaux.
TEXTES DE REFERENCES
Doivent être respectés :
Les textes législatifs et réglementaires.
Les textes techniques de caractère normatif, notamment :
* Les prescriptions des normes françaises de l'AFNOR, les publications internationales,
* Les règles et prescriptions techniques D.T.U,
* Les avis techniques et agréments européens,
* Les règles professionnelles,
* Les réglementations relatives à la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public.
Les principaux textes rappelés ci-avant ne correspondent pas à une liste limitative. Par ailleurs,
l'entrepreneur ne peut pas se retrancher derrière ces textes pour ne pas réaliser les prestations du
présent dossier supérieures ou de meilleures sécurité que ce qu'ils prévoient dans la mesure où elles
ne leur sont pas contradictoires.
LIAISON AVEC LE GROS ŒUVRE
L'entrepreneur transmettra, en temps utile, ses cotes de réservation ainsi que tous les éléments
nécessaires à incorporer dans la maçonnerie.
Les rebouchages seront à la charge du présent lot.
En cas de retard dans la transmission de ces éléments, les frais d’adaptation et autres seront à la
charge exclusive de l'entreprise.
PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
Les matériaux employés seront tous de première qualité et conformes aux normes et prescriptions en
vigueur.
Les produits proviendront exclusivement d'usines, de fabricants ou fournisseurs proposés par
l'entrepreneur et agréés par la Maîtrise d’Oeuvre.
L'entrepreneur devra, dans un délai de quinze (15 jours) à dater de la notification de l'approbation du
marché, soumettre à l'agrément du Maître d’Oeuvre la provenance des matériaux destinés à la
confection des ouvrages.
Un échantillon de tous les produits et matériaux fabriqués ou manufacturés sera soumis à l'approbation
du Maître d’Œuvre avant leur mise en œuvre.
Arcachon – Cours Desbiey
Page 3 / 10
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
CARACTERISTIQUES DES METAUX
Les aciers employés seront de la qualité dite acier doux du commerce et de dimensions conformes aux
normes AFNOR de la classe A "métallurgie".
Tout acier piqué sera refusé.
Les fontes seront de la qualité dite fonte grise. Ces fontes devront se laisser percer, buriner et limer
sans soufflures, ni gerçures.
Les pièces en fonte seront soigneusement ébarbées avant mise en œuvre.
Les fontes seront de la qualité dite fonte grise. Ces fontes devront se laisser percer, buriner et limer
sans soufflures, ni gerçures.
Boulons, rivets, vis, goujons
Tous les accessoires utilisés seront en acier doux du commerce et de dimensions courantes
commerciales correspondant aux normes AFNOR de la classe E "mécanique".
Les articles de serrurerie, ferronnerie, quincaillerie.
Ils seront conformes aux normes de la classe P "bâtiment".
Les articles quincaillerie seront de première qualité et de premier choix et porteront le label de qualité
NF. SNFQ.
Les fers parviendront sur le chantier débarrassés de toute rouille et calamine. Les fers et aciers
employés devront être bien dressés, dégauchis et parfaitement ajustés.
Les trous relatifs au même rivet devront coïncider parfaitement.
Les rivets devront remplir complètement la cavité. Les têtes seront exactement centrées et ne devront
comporter aucun bourrelet annulaire.
Les assemblages d'angles seront coupés et ajustés d'onglets.
CARACTERISTIQUES DES PROFILES
Les profils en métaux ou alliages ferreux seront bien dressés, sans jarret ni cassure, tout fer aigu,
cassant, portant flaches ou brûlures sera refusé.
Les sections des profils, seront déterminées par le calcul sous la responsabilité du titulaire du présent
lot en fonction des prescriptions en vigueur, des éléments de remplissage et de l'aspect architectural
souhaité.
Les assemblages seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation permanente ni
amorce de rupture aux essais mécaniques.
Sur les parements et les parties vues, ceux-ci ne devront présenter aucune discontinuité.
CARACTERISTIQUES DES SOUDURES
Les soudures seront exécutées avec soin, les bords des pièces à souder seront dressés, nettoyés sur
plus de 4 mm et chanfreinés, les surfaces des soudures seront régulières, sans creux, bosses ou
sillons.
Les soudures présentant des défauts, tels qu’amorce de rupture, manque de pénétration, collage,
surcharge, manque de métal, etc... seront rejetées.
ASSEMBLAGE PAR BOULONS H.R.
La planéité des pièces à assembler devra être particulièrement soignée.
Les pièces à assembler seront exemptes de peinture et devront subir, avant montage, un sablage pour
obtenir un coefficient de frottement de 0,45.
CARACTERISTIQUES DES TOLES
Les tôles employées seront soigneusement planées et de qualité T.C.
Celles devant être embouties, seront de qualité E.S.
Arcachon – Cours Desbiey
Page 4 / 10
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS DE FIXATION
Les types de fixation employés devront :
- Assurer l'absorption des tolérances d'exécution de la structure par tout système approprié
- Permettre le réglage dans les 3 dimensions
- Résister aux chocs et efforts mécaniques auxquels elles seront soumises du fait de l'utilisateur ou
mouvements du bâtiment
Lors de la pose, la rectitude, l'équerrage et la rigidité des éléments devront être assurés de façon
parfaite.
Les profils constituant la grille de pose des éléments de remplissage ou les châssis eux-mêmes seront
conçus de manière telle qu'ils en permettent les déposes et remplacements éventuels, ainsi que leurs
libres mouvements dans le plan de la façade, ceux-ci devant être pratiquement nuls dans le plan
perpendiculaire à la façade, ceci afin que les éléments de remplissage ne risquent pas d'être mis en
charge et que les garnitures d'étanchéité, introduites entre bâtis et éléments, n'aient à subir que des
mouvements très faibles compatibles avec la conservation de leur efficacité.
MISE EN PLACE DES OUVRAGES
La mise en place des ouvrages de façade s'effectuera avec tous les joints et bandes de calfeutrement
nécessaires à l'étanchéité.
En cas d'emploi de parcloses, celles-ci devront être employées avec un produit complémentaire
assurant une parfaite étanchéité.
Les produits de calfeutrement employés ou les joints rapportés devront être souples, adhérents,
inertes, étanches, sans retrait, de haute qualité et d'excellente tenue dans le temps ; ils devront en
outre résister à la corrosion, aux moisissures, à l'ozone, à la lumière solaire, aux températures basses
(-20o C) ou hautes (+ 80o C).
RESISTANCE MECANIQUE
Les ouvrages, leurs ensembles et différents constituants devront supporter et résister, sans
déformation ni détérioration susceptibles de nuire à leur fonctionnement ou à leur conservation, aux
utilisations, sollicitations, chocs et pressions exercés par des agents ou des personnes provenant de
l'extérieur ou de l'intérieur du bâtiment.
PROTECTION DES PIECES METALLIQUES
Les parties cachées des pièces en métaux ferreux seront imprimées de 2 couches de peinture
antirouille après suppression par tout moyen de la rouille ou calamine et dégraissage.
Les ouvrages métalliques recevront une peinture antirouille en 1 couche dite d'attente.
Préparation
Dégraissage
Brossage des parties rouillées
Grattage et piquage de la calamine
Impression
Une couche de primaire antirouille.
Dans le cas de scellement, la protection s'effectuera par un produit adhésif anticorrosif à base de
résine époxy durcissable.
CONTACT ALUMINIUM - ACIER
Le contact aluminium - acier sera évité, soit par traitement de l'acier (galvanisation, cadmiage, peinture
pigmentée au zinc), soit en isolant l'aluminium de l'acier par interposition de joint.
La visserie employée sera en acier inoxydable.
Arcachon – Cours Desbiey
Page 5 / 10
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
ETANCHEITE
Au pourtour et entre les ouvrages de façade, incombant au présent lot, ainsi qu'entre ces mêmes
ouvrages et ceux d'un autre corps d'état, l'étanchéité devra être assurée par tout système approprié
(joints à la pompe, joints préformés, mastics, etc...).
Les ouvrages dans leur ensemble (fenêtres, châssis, remplissages, assemblages, joints etc...) quels
que soient leurs types de matériaux et constituant devront, dans les limites des classes d'étanchéité
demandées, interdire toute infiltration d'eau.
Les joints et assemblages, tant par leur forme que constitution, seront prévus en conséquence et des
conduits de reprises devront être disposés pour l'écoulement des eaux. Ces enduits devront être
accessibles en vue de leur nettoyage.
Toutes les dispositions seront prises pour que le rejet des eaux de condensation vers l'extérieur soit
assuré. Résistance au vent et pressions brusques. Classe V2.
Chaque élément et leurs ensembles devront avoir les sections et formes nécessaires pour résister aux
charges produites par les pressions et dépressions dues au vent.
Des essais pourront être effectués et si les résultats ne donnaient pas entière satisfaction,
l'entrepreneur devrait toutes les améliorations de ses fournitures, sans supplément de prix, jusqu'à
l'obtention de l'étanchéité et isolation requises.
QUINCAILLERIE - ACCESSOIRE
Les pièces mobiles et mécanismes seront soigneusement graissés ou huilés avant pose et
parfaitement équilibrés après pose.
Les entailles auront les dimensions, tant en épaisseur qu'en largeur et longueur, des pièces qu'elles
sont appelées à recevoir.
Les pièces d'articulation et la visserie sont traitées en acier inoxydable. Les têtes de vis et de boulons,
sauf indications contraires traitées par tête cylindrique à écrou creux.
VERIFICATION ET REVISION
• Avant la pose de ses ouvrages, l'entrepreneur procédera :
à la vérification de l'équerrage des cadres et rectitude des profils.
• Après la pose, il procédera :
à la vérification des jeux et réglages entre dormants et ouvrants et de leurs organes de condamnation,
au contrôle des points d'articulation ou rotation et à leur graissage éventuel.
• Avant réception, l'entrepreneur procédera :
à une vérification générale de ses ouvrages,
à l'échange et à la remise en place de toutes les pièces défectueuses.
• Il veillera tout particulièrement :
à donner les jeux suffisants aux parties mobiles,
à remplacer les vitrages ou tout autre élément de remplissage brisé ou gauchi de son fait,
à refaire les ouvrages ne donnant pas entière satisfaction,
à exécuter tout joint et calfeutrement qui s’avéreraient nécessaire, tant des points de vue étanchéité à
l'air, à l'eau et au vent, que des points de vue sécurité incendie ou isolation phonique,
à régler l'équilibrage des ouvrants,
à revoir les assemblages qui s'ouvriraient ou les désafleurements qui surviendraient,
à remédier aux décollements des parois ou revêtements.
TOLERANCE
Les tolérances sur les pièces façonnées sont inférieures au 2/10 de millimètre.
Les tolérances sur les pièces moulées permettent une précision équivalente des axes de fixation ou de
positionnement.
Les pièces mobiles fraisées, tournées ou meulées sont réalisées aux cotes nécessaires au bon
fonctionnement de l'ensemble, la qualité des ajustements, la position des tolérances seront fixées en
accord avec la Maîtrise d’Œuvre lors de la réalisation des plans d'exécution.
Arcachon – Cours Desbiey
Page 6 / 10
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
ASPECT TECHNIQUE
Le pliage et la courbure des tôles s'effectueront à froid au moyen d'un équipement mécanique
convenable c'est-à-dire d'un seul coup sur la longueur entière de la tôle.
Les profils ne peuvent être différents de deux demandes qu'après accord avec le Maître d’Œuvre.
Les assemblages sont parfaitement ajustés.
Les soudures sont meulées et ragréées pour être invisibles.
Les ouvrages sont sauf exception indiqués au CCTP, réalisés par soudure continue.
Après galvanisation à chaud, si les soudures sont impérativement nécessaires, l'entrepreneur devra
prévoir des retouches anticorrosion locales soignées par galvanisation à froid.
Les soudures sur chantier seront limitées aux assemblages impossibles à réaliser en atelier.
PROTECTION
Peinture
Tous les ouvrages sont grenaillés avant peinture ou galvanisation.
Le grenaillage aura pour objet d'éliminer toute la calamine ou les traces de corrosion. Les surfaces
seront au minimum conformes à SA 2 1/2 du Code Suédois SIS 055900/1967.
L'amplitude maximale des surfaces grenaillées ne sera pas supérieure à 120 microns.
Après grenaillage, toute la grenaille devra être enlevée. Au cas où la grenaille se trouverait sous ou
dans la pellicule de protection, la zone en question sera à nouveau grenaillée puis recouverte des
couches de protection spécifiques.
Tous les défauts de surface susceptibles d'être préjudiciables à l'efficacité de la protection seront
enlevés avec soin.
Toutes les soudures et les assemblages par boulons faits en ateliers seront grenaillés de la manière
décrite ci-dessus, avant l'application du revêtement protecteur.
Après dépoussiérage et phosphatation amorphe, tous les ouvrages en métaux ferreux à peindre
recevront par le présent lot avant pose, sur toutes leurs faces, une couche primaire selon article cidessus. Cette impression sera appliquée à la brosse ou au pistolet après grenaillage.
Toutes les parties d'ouvrages inaccessibles après pose recevront en supplément une seconde couche
de peinture de protection dito appliquée par le présent lot.
L'engagement de garantie de l'entreprise portera sur le respect d'un état de surface qui ne sera pas
inférieur au cliché 7.2.03 après 5 ans.
Galvanisation
Les ouvrages précisés ci-après "galvanisés" sont protégés par galvanisation conforme à la NF A
91.121 charge minimale de zinc 600 g/m2.
Toutes les pièces, ferrures, etc... sauf celles d'aspect fini sont dégraissées et traitées comme les faces
sur lesquelles elles ont été fixées. Les entailles de pose de ces accessoires sont également traitées de
la même façon.
Si la qualité et l'exécution de cette impression s'avèrent défectueuses, tous les travaux
supplémentaires que l'entrepreneur de peinture est obligé d'exécuter pour arriver au résultat souhaité
sont supportés par l'entrepreneur du présent lot.
La visserie et la boulonnerie autres que les boulons HR devront recevoir un traitement anticorrosion
(cadmiage). Les pièces métalliques d'aspect fini sont protégées jusqu'à la réception. L'entrepreneur du
présent lot doit l'enlèvement de ces protections et le premier nettoyage des dites pièces.
Anodisation
L'anodisation est effectuée conformément aux prescriptions de la norme NF A 91.450 ANODISATION
DE L'ALUMINIUM et de ses alliages.
L'anodisation est du type décorative (Cf. NF A 91.450).
Débardage ne produisant pas de différence de coloration.
Grenaillage – Décapage - Microbillage
Brillantage chimique.
L'épaisseur de l'anodisation est de la classe 20 (soit 20 à 24 microns).
Il sera réalisé des tests d'épuisement des bains et un contrôle de l'épuisement des bains pour chaque colorant.
Il sera donné une fourchette d'écart tonalité de la couleur.
Colmatage à ébullition tel que l'intensité de la tache résiduelle de l'essai à la goutte de colorant (NF A
91.409) soit de 1 sur l'échelle correspondante.
Il sera réalisé des tests de solidité à la lumière.
Arcachon – Cours Desbiey
Page 7 / 10
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
NETTOYAGE – CHANTIER PROPRE
Après chaque intervention, les entrepreneurs devront enlever les gravois et déchets de matériaux dans
les bâtiments ainsi que sur l'ensemble de la parcelle et de la voirie publique.
L’entreprise devra prendre connaissance de la chartre chantier propre et mettre l’ensemble des
moyens nécessaire en œuvre afin de la respecter.
Si le Maître d 'Œuvre constate un manquement aux règles de nettoyage, il fera exécuter sans délai ce
travail par une entreprise de son choix, aux frais du défaillant.
REUNIONS DE CHANTIER
Une réunion de chentier aura lieu chaque semaine à jour fixe pendant toute la durée du chantier.
La présence des entreprises convoquées par le maître d’Oeuvre ou l’OPC est impérative.
Toute absence fera l’objet de l’application des pénalités prévues au CCAP.
DOCUMENTS D’APPLICATION
Tous les produits doivent avoir leur document d’application. Dans le cas contraire, le produit devra faire
l’objet d’une demande d’assurance volontaire décennale et le maître d’Ouvrage devra impérativement
en être informé dès la remise de l’offre.
ECHANTILLONS
L’entrepreneur mettra à la disposition du Maître de l’ouvrage et du Maître d’œuvre tous les échantillons
nécessaires au choix des matériaux. Ces derniers seront conservés dans un local afin de pouvoir
comparer par la suite si cela s’avère nécessaire, entre les échantillons choisis et le travail réellement
exécuté.
DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX
L’entrepreneur devra fournir au maître d’Ouvrage les informations concernant les performances
environnementales et sanitaires des produits mis en œuvre en référence à l’application de la norme NF
P 01-010.
A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, doivent au minimum être
connues de l’entreprise et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la
norme NF P 01-010. A savoir l’évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :
- la contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs
- la contribution à la qualité sanitaire de l’eau
PLAN GENERAL DE COORDINATION (P.G.C.)
L'Entreprise devra se conformer aux dispositions du PLAN GENERAL DE COORDINATION EN
MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C. - S.P.S.), établi par le
COORDONNATEUR S.P.S. dans le cadre de la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 et du décret 941159 du 26 Décembre 1994.
En conséquence, l'Entrepreneur devra, notamment, pendant toute la durée des travaux :
la mise en place de protection nécessaire pour les travaux réalisés en terrasses, la mise en place et
l'entretien des équipements de sécurité collectives, la mise à la disposition de son personnel de tous les
équipements individuels de sécurité d'un modèle homologué (casques, gants, masques, etc ...), le
nettoyage journalier des zones de travaux.
Les entrepreneurs et leurs sous-traitants sont tenus de satisfaire aux dispositions législatives et
réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité sur le chantier.
Ils devront à cet effet remettre leur PPSPS au coordinateur en matière de sécurité et de protection de la
santé.
Arcachon – Cours Desbiey
Page 8 / 10
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
B - DESCRIPTION DES OUVRAGES
Note importante : La porte ne devra pas déborder sur l’espace publique en position ouverte
1 PORTE DE GARAGE
1.1
EN TOLE LAQUEE
Fourniture et mise en œuvre d’un portail motorisé, ouverture basculante, désolidarisés de la structure
constitués selon carnet de détails architecte :
• D’un cadre dormant tubulaire ferré en acier thermolaqué (teinte au choix de l’architecte)
• Montants intermédiaires
• Remplissage en panneaux de tôle métallique thermolaquée de teinte au choix de l’architecte
• Imposte fixe arrondi avec remplissage en tôle laquée
• Composition respectant les plans architecte
• Ensemble thermolaqué, couleur au choix de l’architecte
• Motorisation de l’ouverture avec système automatique de coupure
• Commande d’ouverture par émetteur infrarouge (1 télécommande par place de stationnement
+ 3 supplémentaires)
• Commande de fermeture temporisée et réglable
• Sécurité de présence par barrage cellules photoélectriques
• Sécurité de contact sur profil bas d’étanchéité
• Bouton d’arrêt type coup de poing
• Feux de signalisation par feux orange clignotants intérieurs et extérieurs
• Marquage réglementaire jaune et noir au sol
Fonctionnement :
- Armoire de commande, protection IP44 et aux chocs.
Sécurité :
- Détection de contact ou de présence par cellules photoélectriques et détecteur d’obstacle.
- Protection des zones de cisaillement et d’écrasement par la gestion permanente des efforts
- Feux orange clignotant prévenant de l’ouverture et de la fermeture de la porte
- Eclairage de la zone de manœuvre assuré par un éclairage spécifique à la porte (à la charge du
présent lot).
- Marquage au sol de l'aire de débattement à la charge du présent lot
- Système de déverrouillage électrique par commutateur de type triangle pompier
Compris toutes sujétions d’exécution et respect des normes NF EN 13241-1 et NF P 25 362.
Les niveaux de bruit à respecter sont de 30dB(A) en pièces principales et 35dB(A) en cuisine fermée
(réglages nécessaires au fonctionnement silencieux de l’ouvrage à la charge de l’entreprise).
L’entreprise devra fournir un engagement du respect de cette consigne.
L’ouvrage doit être désolidarisé de la structure du bâtiment.
Marquage CE obligatoire.
Documents et essais :
En fin de chantier, l'entrepreneur fournira, en 3 exemplaires, un dossier de récolement des ouvrages
exécutés comportant :
Plans et schémas de l'installation,
Caractéristiques du matériel,
Notice éventuelle d'entretien.
L’ouvrage devra respecter la NF P 25 362.
LOCALISATION : selon plans architecte et notamment :
- Accès au Parking
Arcachon – Cours Desbiey
Page 9 / 10
Cahier des Clauses Techniques Particulières – Lot 18 Portes de garage
C - PRESENTATION DES OFFRES
GENERALITES IMPORTANTES
Les propositions doivent OBLIGATOIREMENT, sous peine de nullité, être présentées comme précisé
au présent chapitre.
COMPOSITIONS DES PROPOSITIONS
La partie technique du dossier doit comprendre séparément un devis estimatif quantitatif détaillé et
complet faisant également fonction de bordereau de prix, c'est la décomposition du prix global et
forfaitaire.
PRESENTATION DU PRIX
La décomposition du prix global et forfaitaire est obligatoirement présentée sur le cadre faisant partie du
présent dossier, ce document devant être intégralement rempli.
L’entreprise devra remplir le(s) cadre(s) bordereau(x) correspondant(s) à son ou ses numéro(s) de lot
mentionné(s) par le présent document.
Chaque article du présent CCTP renvoi à un article de ce bordereau portant la même numérotation.
Si l’entreprise constate qu’un article du bordereau n’est pas mentionné par le CCTP, alors que la
prestation correspondante est nécessaire à la réalisation du projet, elle remplira la ligne
correspondante.
Si l’entreprise constate qu’une prestation nécessaire à la réalisation du projet n’est mentionnée ni par le
bordereau, ni par le CCTP, elle remplira la ligne « ensemble libre ».
Sont donc indiqués, notamment, les prix unitaires posés, compris toutes sujétions, de tous les
équipements et ouvrages.
Il est rappelé que les prix s'entendent y compris toutes sujétions.
Modalités de remplissage du cadre DPGF étant précisées que toute proposition non conforme à ces
modalités ne peut être prise en considération :
* le cadre du devis estimatif doit être complété par l'entrepreneur soumissionnaire à l'aide
de ses prix unitaires et des quantités qu'il a estimé et qui deviennent forfaitaires,
* le mode d'évaluation des ouvrages est effectué à partir des unités précisées dans le
cadre de détail,
* toute rubrique manquante et devant être ajoutée l'est dans les emplacements « ensemble
libre »,
* les prix unitaires comprennent toutes les prestations définies à l'article correspondant du
Cahier des Clauses Techniques Particulières, ainsi que toutes les dépenses générales
définies dans ces mêmes documents et dans le C.C.A.P,
* ce document doit être entièrement rempli,
* les prix sont donnés hors taxes,
* les prix unitaires sont indiqués posés y compris toutes sujétions d'adaptation du site et
des interfaces avec les autres lots
Arcachon – Cours Desbiey
Page 10 / 10