ROYAUME DU MAROC
Transcription
ROYAUME DU MAROC
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’HABITAT ET L’URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE PROGRAMME OASIS TAFILALET ERRACHIDIA MARCHE N° : .................................. Objet : Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. Province d’Errachidia. CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Entre, Le Programme Oasis Tafilalet qui assure le rôle de « Maître d’Ouvrage » d'une part Et, MR …………………………………………………………………………………………………… Agissant au nom et pour le compte de :……………………………………………………………. Au Capital social à : ………………………………………………………………………………….. Inscrit au registre de commerce à :…………………………, Sous N°: ………………………….. Affiliée à la C.N.S.S. N° :……………………………………………………………………………. Titulaire du compte (R.I.B) N° :……………………………………………………………. Nom de banque: …………………………………………………………………………………….. N° de la patente : ……………………………………………………………………………. Faisant élection de domicile à :……………………………………………………………………… Désigné ci-après par " L'Entrepreneur" d'autre part. Il a été décidé et convenu ce qui suit: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX Article I-1- OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet : Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. Province d’Errachidia. Article I-2- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Article I-3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat (CCAG-T): - l’acte d’engagement, - le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) - Le mémoire technique - le bordereau des prix - détail estimatif, - Le sous détail des prix ; - le cahier des prescriptions communes (CPC) applicable aux travaux routiers courants du Ministère de l'Equipement et édité par lui en vertu de l'arrêté n° 451-83 du 06/12/82, tel qu’il a été modifié ou complété ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000), Par le fait même de la signature de l’acte d’engagement, l'Entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues contractuelles par ce même document. Article I- 4 - TEXTES GENERAUX Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment : - Décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle en remplacement du décret 2-98-482. - Dahir du 28/8/1948 relatif au nantissement Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant règlement général de la Comptabilité Publique tel qu’il a été modifié ou complété. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 2 - Les textes officiels portant règlement à la main d'œuvre et les salaires, notamment le décret N° : 2-73-86 du 12 Kaîda 1392 (18/12/1972) portant revalorisation des salaires minimums dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et architectes. - Le décret n° 2-75-839 du 27 Hijja 1395 (30 décembre 1975) au Contrôle des Engagements de Dépenses de l’Etat. - La nouvelle norme marocaine n° 10-01-F-004 sur les liants hydrauliques. - Dahir n° 30-89 du 22-11-89 instituant la perception d'une taxe d'extraction de matériaux au profit des communes rurales. - La circulaire 6001bis TP du 7/8/1968 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics. - La circulaire n°4.59 /SGG/CAB du 12/12/99 et l'instruction n°1.61 /SGG/CAB du 30/1/96 relative aux travaux de l'état des établissements publics et collectivités locales. - La circulaire n°214.22 /50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrôle et suivi des travaux routiers. - Le dahir n° 1-85-347 du 20/12/85 portant promulgation de la loi n° 30/85 relative à la TVA. - Catalogue des structures types de chaussées neuves édition 1995. - Note circulaire de la DRCR n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/04. - Guide marocain pour les terrassements routiers. - Note circulaire n° 2143/IT/411/01/92 relative aux travaux sur accotement. Article I -5- DEFINITIONS En complément aux définitions données par le décret n° 2-06-388 sus visé et par le CCAG-T , on entend par « ouvrage » : le travail à réaliser quelque soit sa nature (terrassement, chaussée, ouvrage d’assainissement, etc.). Article I -6- ETENDUE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Le marché comprend l'exécution et l'achèvement des travaux dans les conditions spécifiées dans les cahiers des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel que défini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu'à la date de la réception définitive. - A ce titre le marché comprend : La fourniture de la main d’œuvre et son encadrement ; - la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la construction. - La fourniture et l'exploitation durant le chantier de tout le matériel nécessaire pour les travaux. - La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et d'une manière générale, toutes les prestations à caractère provisoire ou définitif nécessaires à la réalisation des travaux et à l'entretien des ouvrages telles que la nécessité de ces fournitures et prestations est spécifiée par le marché ou qui en découle raisonnablement. L'Entrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes : - Vérifier la présence et la cohérence des documents techniques contractuels qui définissent de façon précise et sans équivoque les ouvrages à réaliser. - Procéder aux études complémentaires et à l'établissement de tous documents techniques (note de calculs ou plans de détail) qui sont nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 3 Article I- 7 - CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit : 1-a) Travaux de construction des ouvrages d’assainissement : Profil OH N° Les contraintes Ouvrages projetés 21 29-30 37 47 63 75 77 84 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Seguia Seguia bétonnée (dalette) Ecoulement Ecoulement Ecoulement Chaâba Chaâba Ecoulement Chaâba 103 10 Oued 114 135 144 155 162 169 189 191 211 219 231 248 254 259 261 272 277 290 299 302 310 314 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ecoulement Ecoulement Ecoulement Ecoulement Ecoulement Ecoulement Ecoulement Ecoulement Ecoulement Chaâba Ecoulement Chaâba Chaâba Chaâba Ecoulement Chaâba Chaâba Ecoulement Ecoulement Ecoulement Seguia Seguia 321 33 Chaâba 327 351 369 375 378 414 417 34 35 36 37 38 39 40 Seguia Ecoulement Ecoulement Chaâba Ecoulement Seguia Ecoulement Buse simple Ø 800 Dalette Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 800 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 800 Buse simple Ø 1000 3 dalots double 2,50 x 2,50 Buse simple Ø 800 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 800 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 800 Buse simple Ø 800 3 dalots double 2,50 x 2,50 Buse simple Ø 800 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 800 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 1000 Buse simple Ø 800 Buse simple Ø 1000 Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 4 1-b) Les caniveaux : PT début PT fin PK début PK fin Côté Longueur (m) 387 414 7379,79 7814,42 Droit-gauche 869,00 414 416 7814,42 7851,16 Droit 37,00 418 426 7886,92 8030,83 Droit-gauche 288,00 Total 1194,00 1-c) Les murs en béton B3 : PT Abscisse 414 415 416 417 7814,420 7838,107 7851,162 7873,442 Dimensions Haut. Larg. 2,50 2,50 Longueur 1,40 1,40 Béton B5 Section Volume 18,37 17,67 Total 0,16 0,16 36,04 Béton B3 Section Volume 2,94 2,83 2,625 2,625 5,77 48,22 46,38 Fouilles Section Volume 1,43 1,34 94,60 26,27 23,67 49,94 2- Travaux de construction du corps de chaussée A l’exception des sections de radiers, seuils et chaussée bétonnée, la structure de chaussée est comme suit : Largeur PK PK Nature et épaisseur Route Chaussée Origine Fin des différentes couches (cm) (m) 0+000 5+000 4,00 20 GNF2 + 15 GNC + RSB NC 5+000 7+380 4,00 15GNF2 + 15 GNC + RSB 7+380 8+031 4,00 15 Hérissonage + 15 béton B3 3- Travaux de rechargement des accotements Route NC Largeurs accotement (cm) CD CG 1,00 1,00 PK Origine PK Fin Nature et épaisseur des différentes couches (cm) 0+000 5+000 5+000 7+380 1,00 1,00 15GNF2 + 15 MS 7+380 8+031 1,00 1,00 15 Hérissonage + 15 béton B3 20 GNF2 + 15 MS 4- Ouverture des fossés L’ouverture des fossés selon les profils en travers. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 5 Article I- 8- DESCRIPTIONS DES TRAVAUX Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent : 1 - Travaux de construction des ouvrages d’assainissement et de soutènement: - Les terrassements en déblais et en remblais pour ouverture de la plateforme ; - Les terrassements pour fouilles d'ouvrages, fossés et tranchées,… - La réalisation des fondations; - La réalisation des gabions, béton et béton armé ; - La construction de petits ouvrages hydrauliques (radiers submersibles, dalots, buses, caniveaux et protections). - La construction de la chaussée bétonnée en B3. 2 - Travaux de construction de chaussée: - La reprise éventuelle du réglage et du compactage du fond de forme dans le cas où les travaux n’ont pas démarré juste après les terrassements et cela quelque soit les raisons ; - La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de fondation; - La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de base; - La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour couche de roulement; - La fourniture et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés pour accotements, - La fourniture et le répandage des liants hydrocarbonés pour l’imprégnation et l’enduit superficiel, y compris la fourniture des dopes éventuels; - La fourniture et la mise en œuvre des gravettes pour enduit superficiel. Les épaisseurs des couches, les pentes et dévers doivent être réceptionnés contradictoirement par des levés topographiques consignés dans le cahier de réception topographique. 4 - Accotements et fossés : - La reprise éventuelle de l'encaissement et le compactage du fond de forme ; La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de rechargement sur la largeur prescrite par le profil en travers type visé "Bon pour exécution", L’exécution des fossés conformément aux plans visés "Bon pour exécution ». Article I-9- DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR L’Entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-après tels qu'ils sont définis dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants : Désignation du document Délai Références aux dispositions du CPC Mémoire technique 15 jours après la notification de l’ordre de service de commencement des travaux Article I-11 du présent CPS Cahier de chantier Dès commencement travaux Fascicule n° 1 article n° 22 Cahier de réception topographique Dès commencement travaux - Plan de récolement 03 mois avant la réception définitive Fascicule n° 1 article n° 37 Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 6 Article I- 10- FOURNITURE DE LIANTS HYDROCARBONES Les liants hydrocarbonés du type bitume pur et bitume fluidifié sont inclus dans l’acte d’engagement de l'entreprise qui peut s'approvisionner auprès de tout fournisseur agréé. Les frais de transport des liants hydrocarbonés, quelle que soit leur nature, ainsi que les frais de transformation éventuelle sont à la charge de l’entreprise. La qualité des liants hydrocarbonés doit être conforme aux spécifications techniques du fascicule n° 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants complété par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 relative au contrôle et suivi des travaux routiers. Article I- 11- MEMOIRE TECHNIQUE Une fois l’entrepreneur est informé par lettre recommandée dans un délai de quinze (15) jours conformément à l’article 45 § 2 du décret n° 2-06-388 précité. Il doit préparer un projet de mémoire technique de réalisation des travaux accompagné des renseignements d’ordre général sur l’organisation et les moyens du chantier. Pour ce faire, le Maître d’ouvrage met à la disposition de l’Entrepreneur le dossier d’étude visé «Bon Pour Exécution » et éventuellement, le planning prévisionnel de rétablissement des contraintes réseaux. Dans un délai de quinze (15) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage, pour approbation, le mémoire technique définitif. Passé ce délai, l’Entrepreneur se verra appliquer les pénalités de retard prévues à l’article V-1 du présent CPS. Ce mémoire technique contiendra au minimum les indications définies ci-après et qui sera accompagné de tous les plans et notes techniques nécessaires. Avant le démarrage de certaines phases de travaux, le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander des notes particulières complétant ce mémoire technique. 1 – Rapport technique Un rapport technique qui précise l’organisation du chantier et la méthodologie que l’Entrepreneur compte adopter pour réaliser les travaux pour chacune des tâches élémentaires (déblai, remblai, assainissement, confortement, OA, chaussées…etc.). Ce rapport comprendra une note détaillée qui indiquera la composition et les caractéristiques des ateliers de production, le nombre, le type et le rendement des engins ainsi que le rendement journalier des ateliers par poste de travail . Le rendement des engins, devra tenir compte de la baisse des rendements par temps pluvieux. 2 – Matériel La liste des engins que l’Entrepreneur compte mettre en place pour réaliser les travaux prévus, avec leur âge, état, rendement et disponibilité. La liste des engins doit être accompagnée des fiches techniques établies par les constructeurs. La liste du matériel fournie par l’Entrepreneur n’est pas limitative et il ne peut élever aucune réclamation si en cours des travaux, il est amené à modifier ou à compléter ce matériel. Si pour une raison quelconque, l’Entrepreneur désire retirer du chantier une partie du matériel avant l’achèvement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu’avec l’accord écrit du maître d’ouvrage; cet accord laisse toutefois à l’Entrepreneur la responsabilité et les conséquences de ce retrait. L’Entrepreneur établira un échéancier d’acheminement du matériel sur le chantier ; les implications de cet échéancier devront être en parfaite concordance avec le programme général des travaux. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 7 3 – Matériaux Une note qui mentionne la provenance des principales fournitures : ciment, aciers, liants hydrocarbonés, etc. et leur conformité aux spécifications contractuelles. Dans le cas où l’Entrepreneur compte utiliser des produits prêt à l’emploi (béton, enrobés ou autres), il doit fournir tous les renseignements utiles sur les fournisseurs (usines, fabriquants) et sur la qualité des même, produits fournis à d’autres clients pendant les trois derniers mois. En ce qui concerne le sable, l’Entrepreneur doit indiquer la carrière de provenance et l’estimation de la quantité à extraire ou à produire. La carrière de provenance doit être autorisée selon la réglementation en vigueur. Il est à rappeler qu’en cas de fausses informations à ce sujet, le titulaire du marché est passible des sanctions prévues à l’article 24 du décret n° : 2-06-388 du 05 Février 2007. L’Entrepreneur indiquera la situation, la provenance, la qualité et le potentiel des gîtes des matériaux qu’il propose de retenir pour les emprunts et pour les matériaux de la couche de forme, chaussée et béton. Il précisera la composition des stations de concassage et des centrales de fabrication ainsi que leur rendement journalier. Le choix des gîtes des matériaux doit prendre en considération la sauvegarde de l’environnement contre toute forme de pollution des milieux avoisinants y compris par les rejets ou les poussières qui seront issues des installations de concassage ou de postes de confection des matériaux noirs. L’Entrepreneur indiquera le descriptif et l’emplacement des aires de stockage. Une carrière ne peut être considérée comme un lieu de stockage qu’après l’accord écrit du maître d’ouvrage délégué. 4 – Organigramme du chantier L’organigramme du chantier qui définit les unités de direction, de gestion, de logistique, d’études, de contrôle et de production que l’Entrepreneur prévoit de mettre en place pour assurer la réalisation des travaux. Il sera accompagné de la liste nominative et des curriculum vitae du personnel de direction, de maîtrise que l’Entrepreneur compte affecter à chacune de ces unités avec mention de leur date de disponibilité et de leur fonction sur le chantier. 5- Planning des travaux : Le programme des travaux qui doit être suffisamment détaillé pour informer le maître d’ouvrage des dispositions que compte prendre l’Entrepreneur pour réaliser les travaux dans les délais prescrits. Le planning est établi en cohérence avec : - les cadences prévues ; - la réglementation en vigueur ( Articles 20 et 21 du fascicule n°1 des CPC…) ; - les conditions climatiques de la zone et de la période d’exécution du chantier; - le délai global du marché (art V-1) ; En outre, le planning doit : - comporter les dates réelles fixées d’un commun accord avec le maître d’ouvrage ; - faire figurer les dates d’amenées et de replis des ateliers mécaniques en cohérence avec l’annexe 3 (voir règlement de consultation). Le planning des travaux doit être complété par : - l’évolution de la main d’œuvre et du matériel en fonction du programme des travaux ; - l’échelonnement prévisionnel des dépenses ; Le planning des travaux sera présenté sous forme d’un diagramme de type « chemin de fer ». Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 8 6 – Hygiène et sécurité Une note qui décrit les mesures particulières prévues de manière à assurer l’hygiène et la sécurité sur le chantier et à ses abords, tant pour les ouvriers que pour les riverains. 7 – Mouvement des terres Le projet de mouvement de terres envisagé par l’Entrepreneur qui indique les hypothèses retenues pour les taux de réutilisation et la destination de chaque déblai. Y seront également indiquées les zones de dépôt ainsi que les distances moyennes pour transporter les déblais. Le plan des mouvements des terres devra tenir compte des données climatiques et des conditions particulières de réutilisation des matériaux sensibles à l’eau. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 9 CHAPITRE II PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX Article II-1- PROVENANCE DES MATERIAUX Les matériaux dont la fourniture fait partie de l'entreprise proviendront des gisements, carrières et usines proposés par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d’ouvrage. La demande d'agrément accompagnée des pièces justificatives doit être présentée quinze jours (15) avant la date prévue pour l'utilisation du matériau. Comme il est spécifié aux articles 10.4 et 10.5 du fascicule 3 du CPC, l’Entrepreneur doit veiller à ce que l’extraction des matériaux ou leur dépôt ne puissent nuire, de quelque façon que ce soit, à la qualité de l’environnement et à l’écoulement des eaux. L’Entrepreneur doit fournir pour chaque livraison de sable les pièces justifiant la provenance des matériaux approvisionnés (bons de livraison ou factures) et ce conformément aux dispositions de l’article 38 du CCAG-T. Toute fourniture de sable provenant de carrière non autorisée rend l’Entrepreneur passible des sanctions prévues à l’article 85 du décret n° : 2-06-388 du 05 Février 2007. Article II-2- QUALITE DES MATERIAUX La qualité des matériaux destinés à la réalisation des ouvrages objet du présent marché est celle définie par les fascicules suivants: - Le fascicule n°3 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement; - Le fascicule n°4 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux ouvrages d’assainissement et de soutènement; - Les cahiers du fascicule n°5 du CPC pour les travaux routiers courants relatifs aux chaussées complétés par la note circulaire n° 214..22/50.5/238/340 du 11/12/98 et pour lesquels le trafic à prendre en considération pour leur application est de classe TPL1 ; - La note circulaire n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 ; - La note N° 2143/IT/411/02/90 du 28/11/1990 relative aux spécifications pour matériaux d’accotements. IL est en outre signalé que : - La grave non traitée pour couche de fondation GNF2 doit s’inscrire dans le fuseau 0/40 (IC>30, Ip <8 ou VB 0/D<2 , MDE <35, LA <40 ). - La grave non traitée pour couche de base (GNC) doit s’inscrire dans le fuseau 0/31,5 (IC>30, Ip <8 si non VB <1,50, MDE<30, LA<35). - Les liants hydrocarbonés à utiliser seront des catégories suivantes: Nature des travaux - Imprégnation - Enduit superficiel Catégorie du liant - CB 0/1 - CB 800/1400 ou émulsion de bitume N.B : L’Administration se réserve le droit d’imposer le type de liant à utiliser parmi ceux cités ci-dessus. - Les matériaux pour accotements et les matériaux pour sous couche doivent respecter les spécifications de note de la DRCR du 22/01/1992 pour matériaux d'accotements. - La granulométrie des sables pour bétons et mortiers sera proposée par l'Entrepreneur à l’agrément du Maître d’ouvrage. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 10 Pour la composition de béton et conformément à l'article 26 du fascicule n° 4 du C.P.C., l'entrepreneur est tenu de présenter à l'acceptation de l'administration dans un délai minimum de 15 jours avant le commencement des travaux de bétonnage, l'étude de la composition des différentes classes de béton prévu au marché avec toutes les justifications nécessaires. Article II-3- CONTROLE DES MATERIAUX La nature et la périodicité des essais de contrôle des matériaux sont fixées par les fascicules 3, 4 et 5 du CPC relatifs aux terrassements, ouvrages d’assainissement et chaussées complétés par la note circulaire n° 214.22/50.5/238/340 du 11/12/98 et la note circulaire n° 214.22/40900/2425/04 du 14/07/2004 complétés par les dispositions suivantes: Désignation du matériau - Matériaux pour accotements Qualité à contrôler - Granularité - Propreté Nature de l’essai - Granulométrie - I.P. - Teneur en CaCo3 * Fréquence de l’essai - Chaque 1 000 m3 - Chaque 1 000 m3 - Chaque 5 000 m3 * Pour les matériaux carbonatés uniquement et pour lesquels les essais relatifs à la propreté ne sont pas effectués si la teneur en Ca C03 est supérieure à 70%. Article II-4 COMPACTAGE DES ASSISES Avant les travaux de mise en œuvre des assises et pour chaque nature et provenance de matériaux, l’entrepreneur procédera à une planche de référence sur une section désignée par le maître d’ouvrage qui permettra de définir l’atelier de compactage minimal d’une part, et d’autre part, servira de référence pour les contrôles de compactage des assises pendant le déroulement des travaux. Une planche de référence sera considérée comme telle si elle répond aux critères ci-après : GNC GNF2 Compacité moyenne (x) calculée sur un minimum de 15 valeurs > 98 % OPM > 95 % OPM. – 2 ( = écart type) > 94 % OPM > 91 % OPM. Le contrôle de compactage se fera par sections d’au plus un kilomètre, l’acceptation des résultats sera prononcée sur la base du test de Wilcoxon qui consiste à considérer les résultats de compacité de la section soumise au contrôle comme significativement meilleurs que ceux de la planche de référence. Les matériaux pour accotements sont mis en œuvre dans les mêmes conditions que les matériaux d’assises non traitées. Ils sont compactés à 95 % de l’OPM. Le principe de ce test et le tableau des valeurs limites au sens du test de Wilcoxon sont donnés dans le tableau ci-après : Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 11 1- Principe du test Wilcoxon Ce test a pour objectif de comparer les (n) valeurs données par les essais de mesure de compacité en cours de chantier (population à tester), à des résultats donnés par des essais de compacité (m) valeurs mesurées sur la planche de référence, en essayant d’apprécier si ces (n) valeurs sont acceptables. 2- Le test consiste à : Classer par valeurs décroissantes les m + n valeurs sans distinction d’origine ; Affecter à chaque élément des (m et n) valeurs, une valeur égale à son rang dans le classement précédent ; Calculer la somme des rang des n valeurs à tester ; Comparer cette somme à une valeur limite donnée dans le tableau ci-après ; Si cette somme est inférieure à la valeur limite, on conclut que les compacités mesurées au cours du chantier sont acceptables. Table donnant les seuils critiques de la somme des « n » rangs de la population à comparer Valeur de m : Population de référence- planche de référence ; Valeur de n : population à comparer m 15 20 25 30 35 40 45 50 34 45 56 70 85 100 116 134 151 171 183 214 237 260 285 310 454 622 814 1033 1275 1544 41 54 67 84 100 117 135 156 175 197 220 244 269 295 321 349 503 682 887 1115 1369 1648 48 63 78 97 115 135 155 177 199 224 248 274 301 329 352 388 552 742 957 1198 1463 1753 55 72 89 110 130 152 175 199 223 250 276 304 333 363 394 426 602 803 1030 1282 2557 1859 62 81 101 123 145 170 193 220 247 276 304 335 366 398 431 466 653 865 1100 1365 1652 1965 68 90 113 136 161 187 214 242 271 302 333 365 398 433 468 505 703 926 1174 1449 1748 2072 76 99 124 150 175 204 233 264 295 328 369 394 431 468 505 544 753 894 1247 1533 1843 2179 83 108 135 163 191 222 253 286 319 354 389 426 463 502 542 583 803 1049 1320 1617 1938 2284 n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 Rq : Les valeurs limites ci-dessus sont données pour 95% de certitude au sens du test de comparaison Wilcoxon Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 12 CHAPITRE III MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX Article III-1- OUVRAGES PROVISOIRES Les plans et notes de calculs des éventuels ouvrages provisoires sont à la charge de l’Entrepreneur qui les soumet à l’approbation du Maître d’ouvrage (15) quinze jours avant le début de la réalisation des dits ouvrages. Article III-2- INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER L'Entrepreneur soumettra au Maître d’ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours à compter de lendemain de la date de notification de l’approbation du marché. En général les installations de chantiers tiennent compte des éléments suivants : 1- Généralités L'installation et l'aménagement du chantier font l'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position. Cette position comprend l'installation propre à l'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maître d’ouvrage. Avant de remettre son offre, l’entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'emplacement du chantier, les chemins d'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements à l'électricité et à l'eau. En outre, il doit reconnaître les difficultés qui se posent lors de l'exécution. Les travaux se feront sous circulation et l'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes que dans le cas où le maître d’ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait l'autorisation pour une époque et un délai déterminé. Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître de l'ouvrage. La circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc. doit être garantie en permanence. 2- Déviation provisoire La déviation provisoire pendant l’exécution des travaux doit être aménagée et arrosée, sur les tronçons où la déviation est possible, sur les tronçons où la déviation est impossible on exécute les travaux sous circulation, le plan de cette déviation sera établi par l’entreprise et approuvé par le maître d’ouvrage. Les frais de cette prestation sont compris dans le prix de l’installation de chantier. 3- Aire de chantier et gardiennage L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, l’emplacement exact de la clôture de chantier. Il définira, en accord avec le représentant du maître d’œuvre, la superficie de l'aire de chantier et son emprise sur la voie publique, permettant l'enlèvement des déblais et décombres de démolition, la livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc. Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, la réalisation des installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, l’atelier-garage, le local technique pour groupe électrogène le cas échéant, les locaux pour le maître d’ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de l’entreprise et ses bureaux. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 13 L’entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu’à la réception de ceux-ci. Le coût du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier. 4- Panneaux de chantier Une sous - construction fixée à l’entrée du chantier, à un endroit à choisir par le maître d’ouvrage, permettra de fixer un panneau principal de dimensions approximatives 2,00 x 3,00 m ainsi que cinq plaques inférieures de dimensions approximatives de 2,00 x 0,40 m avec un intervalle de 0,05m. Le panneau principal indiquera la nature de la réalisation, le nom des différents intervenants (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise,…), les plaques inférieures sont destinées à l'indication des autres corps de métier. Les panneaux seront lisses et résistant aux intempéries, les finitions (teinte de fond, écritures ou autres indications) seront soumises et approuvées par le maître de l'ouvrage. Les panneaux de chantier seront éclairés, en période normale, à partir de 21.00 heures le soir à 7.00 heures du matin. Le coût du panneau de chantier à installer à l'entrée du chantier est compris dans le prix de l’installation du chantier. 5- Local du maître d’ouvrage Cette désignation concerne la mise à disposition du maître d’ouvrage : D'un local de chantier d'au moins 20 m² pour le personnel de contrôle des travaux qui sera implanté à proximité des installations de chantier de l'entreprise. Ce local sera équipé du mobilier adéquat (grande table, 12 chaises, 02 armoires métalliques, meubles de bureau, 02 appareils photos numériques etc.) ; Une ligne téléphonique. Tous les travaux relatifs à l'installation électrique provisoire tiendront en compte la puissance nécessaire pour un chantier de cette envergure. Dans le cas où le raccordement à la ligne électrique n’est pas possible l’entrepreneur devra disposer d’un groupe électrogène de la puissance nécessaire qui sera installé dans un local technique adéquat. L'entretien et le gardiennage de ce local seront à la charge de l'entrepreneur durant toute la période des travaux Le coût de cette prestation est compris dans le prix de l’installation du chantier. 6- Album photo L’entrepreneur sera tenu de remettre en fin de chaque mois un album photo illustrant l’ensemble des activités et opérations importantes d’exécution des travaux de l’ouvrage. Les frais de cette prestation sont compris dans le prix de l'installation de chantier. 7- Repli du chantier Après la fin des travaux les installations seront repliées et le site remis en état et nivelé. Tous les débris et déchets résultant du repli du chantier seront évacués dans des lieux de décharge indiqués par le maître d’ouvrage dans le délai indiqué au présent marché. Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont à la charge de l’entrepreneur et ils sont compris dans le prix de l’installation du chantier. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 14 Article III-3- CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION Les conditions d'exécution des travaux sont celles définies par les cahiers constitutifs des fascicules 3, 4 et 5 du CPC applicables aux travaux routiers courants, complétées par les précisions suivantes : 1 - Imprégnation et enduit superficiel Le revêtement superficiel sera réalisé conformément aux données figurants au tableau suivant: Route PK Origine PK Fin NC 0+000 7+380 Largeur Type de chaussée Bitume pour (m) imprégnation 4,00 CB 0/1 Catégorie du liant pour RSB Granulométrie agrégats 800/1400 ou Emulsion de bitume (*) 10/14 - 6/10 (*) La nature du liant à utiliser doit être proposée par l’entrepreneur précisant les conditions de son utilisation. 2 - Dosage pour enduits Les dosages en liant et granulats sont proposés par l'Entrepreneur. Ils sont arrêtés à la suite de la réalisation d'une planche d'essai sur la section désignée par le maître d’ouvrage effectuée aux frais de l'Entrepreneur sous le contrôle d'un laboratoire agréé par le maître d’ouvrage. La longueur minimale de la planche d’essai sera fixée par le maître d’ouvrage. Si la nature des granulats fournis par l'Entrepreneur nécessite un dopage, celui-ci est réalisé suivant les modalités proposées par l'Entrepreneur et acceptées par le Maître d’ouvrage. L'élimination des rejets et des granulats roulants sera effectuée par balayage. Article III-4- CONTROLE DES TRAVAUX 1- La nature et la fréquence des essais de contrôle des travaux de terrassement sont celles définies par le fascicule n°3 du CPC applicable aux travaux routiers courants et complétés par les dispositions du présent CPS. 2- La nature et la périodicité des essais d’agrément (catégorie A), des contrôles de qualité (catégorie B) et des contrôles de réception (catégorie C) sont fixées par le fascicule n°4 ainsi que par les cahiers constitutifs du fascicule n° 5 du CPC pour les travaux routiers courants. Ces dispositions sont aussi applicables au contrôle d'exécution des accotements qui sont assimilés à des assises non traitées. 3- Aucune tolérance en moins ne sera acceptée en ce qui concerne les épaisseurs des assises non traitées pour chaussées et accotements et couches d’enrochements. Si un contrôle d'épaisseur fait apparaître une insuffisance de matériaux par rapport aux prescriptions du présent CPS, aux plans visés "bon pour exécution " ou aux ordres de service de l'Ingénieur, l'Entrepreneur sera tenu de faire l'apport complémentaire de matériaux de qualité équivalente ou supérieure et de reprendre la finition de la couche. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 15 Article III-5 - REUNIONS DE CHANTIER L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations du maître d’ouvrage et d'accompagner les représentants de cette dernière sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maître d’ouvrage ou par l'ingénieur chargé du suivi du chantier qui pourront dans les mêmes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt quatre heures. Il sera dressé, pour chaque réunion, un procès-verbal qui sera contresigné par le maître d’ouvrage et l'Entrepreneur en fin de séance. Dans le cas où l'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procès verbal, celui-ci lui est notifié par ordre de service. Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre le maître d’ouvrage, l'ingénieur chargé du suivi et l'Entrepreneur, ce dernier veillera à y faire inscrire au fur et à mesure du défoulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L’inscription de ces dernières au cahier de chantier ne saurait remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T. Lors des visites de chantier, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 16 CHAPITRE IV MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX Article IV-1- MODE DE MESURAGE Toutes les quantités d’ouvrages exécutées seront évaluées par le système des métrés dressés après exécution. Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée ou aux accotements pour leur mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans les prix correspondants au bordereau des prix-détail estimatif. Article IV-2 DEFINITION DES PRIX Les définitions des prix sont celles données par les listes des prix annexées au fascicule n°2 du C.P.C relatif aux clauses financières communes applicables aux travaux routiers courants, ainsi que les notes circulaires n° 214.22/50.5/288/340 du 11/12/98 et n° 2143/IT/411/01/92 relatives aux travaux sur accotements. Les prix unitaires sont présentés par l’entrepreneur hors TVA. Cette dernière est rajoutée par la suite au total hors TVA pour fixer le montant du marché. Les prix non prévus par cette liste sont définis comme suit: PRIX N°1 : Installation de chantier Ce prix forfaitaire rémunère l'amenée et le repli du matériel sur chantier (matériel de fabrication, de transport et de mise en œuvre). Il sera détaillé par l'entreprise suivant l'organisation qu'elle envisage de mettre en place. Ainsi que la mise à la disposition de la DPET d’Errachidia d’un véhicule tout-terrain « 4x4 » neuf durant toute la période de réalisation des travaux objet du présent marché. Aussi bien l’entreprise se chargera de l’entretien et du carburant de véhicule. L’entreprise doit récupérer son véhicule au moment de la réception définitive des travaux. Ce prix comprend, outre les dispositions prévues à l’article III-2 du présent CPS, la préparation d’un mémoire technique. Il est payé en deux fractions : - La première après réalisation des installations. - La deuxième après repliement et remise en état des lieux après achèvement des travaux. La première fraction est fixée à 70%, la seconde à 30% du prix total des installations de chantier. Ce prix ne doit pas dépasser 5% du montant de l’acte d’engagement H TVA. PRIX N° 3 : Panneaux de signalisation : Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des panneaux de signalisation et toutes les sujétions résultants des documents contractuels. PRIX N° 4 : Piquetage : Ce prix rémunère au kilomètre le piquetage général, spécial et complémentaire, ainsi que le déport de l’axe qui doit être maintenu et conservé au frais de l’Entrepreneur jusqu'à la fin du chantier. et servira de base à tous les contrôles topographiques nécessaires pour le chantier. Ce prix rémunère aussi les piquets métalliques, la mise en place de « carcores » chaulés pour déport et la confection de stations de références intermédiaires scellées au ciment régulièrement espacées à au plus 1Km le long du tracé du projet. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 17 PRIX N° 5 : Déblais en terrain de toute nature pour ouverture de la plate-forme : Ce prix rémunère au mètre cube, mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les déblais en terrain de toute nature, y compris le rocher, pour ouverture de la plate-forme et des fossés conformément aux plans visés « Bon pour exécution ». Il comprend : - l’extraction, le rechargement, le transport, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive. - le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme. - l’ouverture des fossés incorporés dans les profils et leurs exutoires éventuels. - ainsi que les sujétions résultantes des documents contractuels. - La mise en dépôts définitifs PRIX N° 6 : Remblais compactés par voie humide Ce prix rémunère au mètre cube mesuré suivant le mode d’évaluation des travaux indiqué par le CPS les remblais soigneusement compactés pour ouverture de la plate-forme conformément aux plans visés « Bon pour exécution ». Il comprend : - le décapage de la terre végétale est éventuellement l’apport des matériaux de remblais pour mise à niveau de terrain naturel. - l’extraction, le chargement, le transport, le déchargement au lieu d’emploi des matériaux provenant d’emprunt. - la reprise en dépôt provisoire des matériaux provenant des déblais réutilisables en remblai. - Le réglage et compactage méthodique des remblais par voie humide y compris la fourniture de l’eau et son répandage. - le réglage des talus, le réglage et le compactage de la plate-forme, ainsi que les sujétions résultants des documents contractuels. PRIX N° 7 : Béton de la classe B5 dosé à 200 kg/m3 Ce prix rémunère la fabrication, la vibration, la fourniture et la mise en œuvre du béton de classe B5 y compris les coffrages, décoffrages, démolition éventuelle, les déblais nécessaires et remblaiement éventuel pour remise en état des lieux. Il s’applique au mètre cube de béton en place dans la limite du volume théorique défini par les dessins visés <bon pour exécution>, les granulats pour béton (GI, GII) seront de type semi concassés. PRIX N° 8 : Béton de la classe B3 dosé à 300 kg/m3 : Ce prix rémunère la fabrication, la fourniture et la mise en œuvre du béton de la classe B3 pour tout type d’ouvrage à construire y compris coffrage, décoffrages, déblais, démolition éventuelle d’ouvrage existant et remblaiement éventuel pour remise en état des lieux ; ainsi que les joints de dilatation et de retrait conformément aux plans visés « bon pour exécution ». Il s’applique au mètre cube de béton en place dans la limite du volume théorique défini par les plans visés « bon pour exécution » , les granulats pour béton ( GI, GII) seront de type semi concassés. PRIX N° 9 : Béton de la classe B2 dosé à 350 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube le béton dosé à 350 kg de ciment par m3 pour l’exécution de l’ouvrage y compris fourniture, démolition éventuelle, mise en œuvre et vibration, coffrage et décoffrage. Ce prix comprend également la fourniture et la mise en œuvre d’un produit hydrocarboné pour badigeonnage des parois de l’ouvrage susceptibles d’être en contact avec les terres. Ce produit doit être agréé par l’Administration. Ce prix comprend en outre les déblais, et les remblaiements de fouilles nécessaires pour la réalisation de l’ouvrage, ainsi que les joints de dilatation conformément aux plans visés « bon pour exécution ». Les gravillons pour bétons seront de type semi concassés. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 18 PRIX N° 10: Aciers à haute adhérence Ce prix rémunère au kilogramme les aciers pour béton armé à haute adhérence façonnés et mis en place y compris fourniture et transport. PRIX N° 11: Buse Ø 1000 type CAO série 90A Ce prix rémunère la fourniture et la pose de buses de diamètres 1000 type CAO série 90A. Il comprend toutes sujétions de transport et de pose y compris déblais nécessaires et remblaiement pour remise en état des lieux, le compactage et la mise en œuvre de lit de pose en sable, l’exécution des joints au mortier n°1. Il s’applique au mètre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs théoriques définis par les plans visés « Bon pour exécution ». PRIX N° 12: Buse Ø 800 type CAO série 90A Ce prix rémunère la fourniture et la pose de buses de diamètres 1000 type CAO série 90A. Il comprend toutes sujétions de transport et de pose y compris déblais nécessaires et remblaiement pour remise en état des lieux, le compactage et la mise en œuvre de lit de pose en sable, l’exécution des joints au mortier n°1. Il s’applique au mètre linéaire de buses réellement posées dans la limite des longueurs théoriques définis par les plans visés « Bon pour exécution ». PRIX N° 13: Mise en œuvre des gabions Suivant les prescriptions du prix n° C4-7 du CPC y compris déblais nécessaires, et remblaiement pour remise en état des lieux et l'évacuation des matériaux excédentaires. PRIX N° 14 : Herissonage en pierres sèches Ce prix rémunère en mètre cube la fourniture et la pose de moellons brutes pour la confection d'hérissons en pierres sèches exécuté à la main, les pierres posées les pointes en l'air. Ce prix rémunère en outre les déblais nécessaires et l'évacuation des matériaux excédentaires. PRIX N° 15 : Caniveau couvert de 0,50 x 0,50 Ce prix rémunère au mètre linéaire, la confection de caniveau 0,50x0,50 en béton B4 de forme rectangulaire de 15cm y compris déblais pour fouille, 10 cm béton de propreté, fourniture et mise en place des coffrages et leur décoffrages et mise en place treillis soudé des joints de dilatation, et ce conformément au plan remis par l’administration portant la mention « Bon pour exécution ». PRIX N° 16 : Mise en œuvre de la couche de fondation en grave non traitée type GNF2 Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre du matériaux pour couche de fondation de type GNF2 prix n° : D,2,1,d selon la note circulaire n° : 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/2004 classe 0/40 ( I.C > 30%, Ip <8, ou VB 0/D<2, MDE <35, LA <40). Les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des épaisseurs, largeurs et longueurs réalisées sans que celles ci puissent excéder les valeurs théoriques prescrites par le CPS. Ce prix comprend en outre : - la fourniture de l’eau de compactage. - l’arrosage de l’assise. - le réglage et le compactage de l’assise. Ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 19 PRIX N° 17 : Mise en œuvre de la couche de base en grave non traitée type GNC Ce prix rémunère, la fourniture, le transport et la mise en ouvre en couche de base du matériau du type GNC, prix n° D,2,2,d selon la note circulaire n° 214.22/40900/2425/2004 du 14/07/04, classe 0/31,5 (IC>30, Ip <8 si non VB <1,50, MDE<30, LA<35). Ce prix s’applique au mètre cube en place et les quantités à prendre en compte étant calculées à partir des épaisseurs, largeurs et longueurs réalisées sans que celles-ci puissent excéder les valeurs théoriques prescrites par le CPS Les surépaisseurs en matériaux pour corps de chaussée nécessaire pour la mise en profil ne seront pas prises en compte. Les frais occasionnés par ces surépaisseurs sont réputés inclus dans ce prix. Ce prix comprend en outre : - La fourniture de l’eau de compactage. - L’arrosage de l’assise. - Le réglage et le compactage de l’assise Ainsi que les sujétions résultant des documents contractuels. PRIX N° 18 : Mise en œuvre des matériaux sélectionnés type 2 pour accotement Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture , le transport et la mise en œuvre des MS type 2 pour accotement, prix n° D, 6, 1, 2, selon la note circulaire n° 2143/IT/411/01/92. Les quantités à prendre en compte étant calculées dans la limite du volume théorique défini par le profil en travers type. La largeur finale des accotements sera de 1,00 m de part et d'autre. PRIX N° 19 : Mise en œuvre de l’enduit d’imprégnation Ce prix rémunéré au mètre carré le répandage du liant pour exécution de l'enduit d'imprégnation. Il comprend le nettoyage de la chaussée avant enduisage ainsi que le sablage de l’enduit de l'imprégnation au dosage de 5 l/m² de sable 0/5, comprenant la fourniture et la mise en œuvre du granulat, ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels. PRIX N° 20 : Mise en œuvre de Revêtement superficiel bicouche Ce prix rémunère au mètre carré, l'exécution du revêtement superficiel bicouche y compris répandage du liant ainsi que les dopes éventuelles. Il comprend également la fourniture et le répandage des granulats 6,3/10 et 10/14 y compris, nettoyage de la chaussée avant enduisage, le compactage, le balayage et l'élimination des rejets, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels. PRIX N° 21 : Fourniture de l’enduit d’imprégnation Ce prix rémunéré à la tonne la fourniture du liant pour exécution de l'enduit d'imprégnation. Il comprend le transport du liant, le stockage sur chantier, ainsi que toutes les sujétions résultants des documents contractuels. PRIX N° 22 : Fourniture du liant pour le revêtement superficiel bicouche Ce prix rémunéré à la tonne la fourniture du liant pour exécution du revêtement superficiel bicouche. Il comprend le transport du liant, le stockage sur chantier, ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels. Article IV-3 - REGLEMENT DES TRAVAUX Le règlement des travaux s'effectuera par l'application des prix unitaires du bordereau des prix aux quantités réellement effectuées et régulièrement constatées. Les acomptes pour approvisionnements sur chantier sont réglés à hauteur des 4/5ème des prix élémentaires du bordereau des prix des matériaux approvisionnés. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 20 Article IV-4 - REVISION DES PRIX Vu le délai d’exécution prévu à l’article V-1 du présent cahier des prescriptions spéciales et conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 2-06-388 précité, les prix du présent marché sont révisables par l’application des deux formules suivantes quel que soit le résultat des calculs : a) Pour les prix hors prix N° 21 et 22 : P = Po * ( 0,15 + 0,85 * (TR3/TR3o) ) Dans laquelle : P = prix révisé de la nature d'ouvrage considéré Po = prix initial du marché P / Po = étant le coefficient de révision des prix ; TR3 et TR3o = index global relatif aux travaux de construction de routes avec enduit superficiel non compris fourniture de liants tel que défini dans la circulaire ministérielle relative aux index globaux datée de Mars 1987. b) Révision des prix applicable aux prix N° 21 et 22 : Les prix N° : 21 et 22 du présent marché sont révisables par application de la formule suivante. Cette révision s’applique au prix HT quel que soit le résultat des calculs. P = Po * (0,15 + 0,85 * (Cb / Cbo) Dans laquelle : P : Montant hors taxe révisé de la prestation considérée ; Po : Montant initial hors taxe de cette même prestation ; P / Po = étant le coefficient de révision des prix ; Cbo = Index simple relatif aux bitumes fluides routiers du mois de la date limite de remise des offres. Cb = Index simple relatif aux bitumes fluides routiers de mois de la date de l’exigibilité de la révision. Les valeurs initiales des index sont celles du mois de la date limite de remise des offres. Les valeurs à prendre en compte sont celles du mois de réalisation des prestations. Toutefois, si le taux de la TVA est modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, la modification sera répercutée sur le prix de règlement. Les règles et conditions de révision des prix sont celles fixées par l’arrêté du Premier ministre n° 3-14-08 du 10/03/2008. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 21 CHAPITRE V PRESCRIPTIONS DIVERSES Article V-1 - DELAI D’EXECUTION – PENALITE DE RETARD Le délai d’exécution global du présent marché est fixé à Dix (10) mois à compter du lendemain du jour de notification de l’ordre de service prescrivant à l'Entrepreneur de commencer les travaux. Ce délai comprend le délai de repliement des installations du chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Le délai d’exécution du présent marché intègre les arrêts de chantier pour causes d’intempéries, l’entrepreneur est tenu de se rapprocher du service régional de la Météorologie Nationale pour s’enquérir des jours d’intempéries enregistrés habituellement pendant l’année dans la région et d’envisager en conséquence l’organisation appropriée des travaux qui permet de répondre aux contraintes du délai contractuel. En cas de non respect de ce délai par l’entrepreneur, des pénalités de retard de 1/1000 (un millième) du montant du marché (DH/jour de calendrier) seront appliquées. Conformément aux dispositions de l’article 60§ 3 du GGAG-T, le montant des pénalités est plafonné à 10% du montant du marché éventuellement modifié et complété par les avenants. Article V -2- CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE : Le montant du cautionnement provisoire est fixé à Cent soixante mille (160.000,00) dirhams. Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant du marché T.T.C. Une retenue de garantie de 10 % sera retenue sur les sommes dus à l’entreprise, elle cessera de croître lorsqu’elle atteint 7 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants Article V -3 - NANTISSEMENT : Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est précisé que : 1- La liquidation des sommes dues par le Programme Oasis Tafilalet en exécution du présent marché sera opérée par les soins du même programme. 2- le Fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 7 du Dahir 28 Août 1948, est le Programme Oasis Tafilalet. 3- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Programme Oasis Tafilalet seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché. Conformément aux dispositions de l’article 11 § 5 du CCAG-T le maître d’ouvrage délivre sans frais à l’entrepreneur et sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre de nantissement. Les frais de timbre de l'exemplaire remis à l'entrepreneur ainsi que toute autre charge instituée par réglementation en vigueur sont à sa charge. Article V -4 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR : A défaut par l'Entrepreneur d'avoir rempli les obligations qui lui sont imposées par les documents contractuels, toutes les notifications lui seront valablement faite à l’adresse indiquée au présent marché. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 22 Article V -5 - EMPLACEMENTS MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR L'Entrepreneur pourra disposer pour les installations de son chantier, le stationnement de son matériel et le dépôt provisoire des matériaux, du domaine public constituant les emprises des routes classées, à condition que les emplacements choisis ne présentent aucun danger ni gène à la circulation. Ces emplacements seront remis en leur état initial dans le délai de 30 jours. Cette remise en état conditionne le prononcé de la réception provisoire des travaux. Article V -6 - SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER Le plan de signalisation temporaire du chantier est remis à l'entrepreneur et agréé par le maître d'ouvrage. En cas de carence de l’entrepreneur dans la mise en place et dans le maintien de la signalisation temporaire du chantier routier conforme à la directive de la DRCR, le maître d’ouvrage peut prendre, aux frais de l’entrepreneur, les mesures nécessaires après mise en demeure de celui-ci restée sans effet. En cas de dépassement des délais contractuels, l’entreprise maintiendra, à sa charge et sans indemnité aucune, la signalisation temporaire du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. L’intervention du maître d’ouvrage ne dégage pas pour autant la responsabilité de l’entrepreneur. Article V -7 - SUJETIONS DIVERSES D’EXECUTION 1- Sujétions résultant du maintien des communications Pendant l'exécution des travaux, la circulation routière au droit du chantier pourra être soumise aux restrictions ci-après: Il ne sera procédé à des déviations provisoires que sur autorisation du maître d’ouvrage au droit des travaux afin de permettre l'exécution de ceux-ci dans de bonnes conditions. Ces déviations auront une longueur au plus égale à deux (2) km et seront bien soignées (nivellement, arrosage, signalisation,...) L’aménagement et l’entretien de la déviation provisoire pour le maintien de la circulation est à la charge de l’entrepreneur. 2- Sujétions résultant de l'exécution simultanée de travaux étrangers à l'entreprise Les travaux visés à l'article 42 du paragraphe II du Cahier des Clauses Administratives Générales sont élargis à tous les travaux qui se réaliseront simultanément avec ceux du présent marché. Article V -8 - DEPLACEMENT DES RESEAUX Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 35 du CCAG-T, pour tous les réseaux, l’entreprise procédera à leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des représentants des organismes concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux. L’entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux au moment de la réalisation des travaux. Article -V 9 – RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de l’article 20 du CCAG-T. Article V-10 – MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE Les mesures de sécurités et d’hygiène sont celles prévues dans le présent CPS. Les dispositions prévues à ce sujet à l’article 30 du CCAG-T doivent être strictement observées. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 23 Article V-11 – DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent être remis à l’entrepreneur sur sa demande pour l’accomplissement de son travail sont: - Les plans d’exécution des ouvrages Ces documents doivent être rendus au maître d’ouvrage avant la réception provisoire Article V-12 – VALIDITE DU MARCHE : Le présent marché n'est valable et exécutoire qu'après visa du Directeur National du POT et notification de son approbation par l'autorité compétente. Article V-13 - CONDITIONS DE RESILIATION Dans le cas où l'entrepreneur ferait preuve d'une activité insuffisante ou en cas d'inexécution d'une des clauses du présent CPS., l’administration le mettrait en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne doit pas être inférieur à 10 jours. A l'expiration de ce délai et si la cause qui a provoqué la mise en demeure persiste, le marché sera résilié de plein droit sans indemnité pour l'entrepreneur. Le marché peut être aussi résilié suivant les autres cas prévus au CCAG-T. Article V-14 - DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l’article 79 du décret n° 2-06-388 précité. Article V-15 – RECEPTION PROVISOIRE La réception provisoire sera prononcée à l’issue des travaux par le chef du service infrastructure. Elle ne pourra être prononcée que si ces travaux répondent aux conditions stipulées au présent C.P.S. Article V-16 – RECEPTION DEFINITIVE A l’expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive des travaux conformément à l’article 68 du CCAG-T. Article V-17 – PRIX D’APPROVISIONNEMENT Les approvisionnements de matériaux du chantier seront réglés à l’entrepreneur suivant les modalités de l’article 59 § 4 et 5 du CCAG-T sur la base des prix unitaires ci-dessous: Bordereau des prix des matériaux approvisionnés sur chantiers Ces prix s’entendent hors TVA Prix N° 1 Désignation M3 70,00 M3 70,00 M3 70,00 GNC Le mètre cube …………………………………………….. 3 Prix unitaire (DH) Hors TVA GNF2 Le mètre cube …………………………………………….. 2 Unité GRAVILLONS POUR REVETEMENT Le mètre cube …………………………………………….. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 24 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’HABITAT ET L’URBANISME ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE D'ERRACHIDIA ****** MARCHE N°ER : .................................. Objet : Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. Province d’Errachidia. BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF N° Prix 1 2 3 4 5 6 7 8 Réf. au CPS ou CPC Article IV-2 du CPS Prix A2,1 du CPC Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS DESIGNATIONS DES PRESTATIONS Installation de chantier Le forfait ………………………………………. Signalisation temporaire La journée ……………………………………… Panneaux de signalisation L’unité …………………………………………. Piquetage Le mètre cube …………………………………. Déblais en terrain de toute nature pour ouverture de la plate-forme Le mètre cube ……………………………. Article IV-2 Remblais compactés par voie humide du CPS Le mètre cube ……………………………. Article IV-2 Béton de classe B5 dosé à 200 kg/m3 du CPS Le mètre cube …………………………………. Article IV-2 Béton de classe B3 dosé à 300 kg/m3 du CPS Le mètre cube ……………………………. PRIX UNITAIRE EN DH (HORS TVA) U QUANTITE 4 F 1 J 600 U 6 km 8,031 m3 19209 m3 99237 m3 96 m3 837 En chiffres Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. En lettres 5 PRODUIT 6=4 x 5 25 BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF ( suite ) N° Prix 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Réf. au CPS ou CPC Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS DESIGNATIONS DES PRESTATIONS Béton de classe B2 dosé à 350 kg/m3 Le mètre cube ……………………………. Acier à haute adhérence Le kilogramme ……………………………… Buse Ø 1000 type CAO série 90A Le mètre linéaire ………………………….. Buse Ø 800 type CAO série 90A Le mètre linéaire ………………………….. Mise en œuvre des gabions Le mètre cube …..………………………….. Hérissonage en pierres sèches Le mètre cube ……………………………. Caniveau couvert de 0,50 x 0,50 Le mètre linéaire ………………………….. Mise en œuvre de la couche de fondation en grave non traitée type GNF2 Le mètre cube ………………………………….. Article IV-2 Mise en œuvre de la couche de base en grave non du CPS traitée type GNC Le mètre cube …………………………………. Article IV-2 Mise en œuvre des matériaux sélectionnés type 2 du CPS pour accotement Le mètre cube ………………………………….. PRIX UNITAIRE EN DH (HORS TVA) U QUANTITE 4 m3 336 kg 35638 ml 255 ml 113 m3 264 m3 557 ml 1194 m3 9743 m3 4457 m3 2474 En chiffres Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. En lettres 5 PRODUIT 6=4 x 5 26 BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF ( suite ) N° Prix 19 20 21 22 Réf. au CPS ou CPC Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS Article IV-2 du CPS DESIGNATIONS DES PRESTATIONS Mise en œuvre de l’enduit d’imprégnation Le mètre carré ………………………………… PRIX UNITAIRE EN DH (HORS TVA) U QUANTITE 4 m² 29713 m² 29713 T 35,42 T 77,25 En chiffres En lettres 5 PRODUIT 6=4 x 5 Mise en œuvre du revêtement superficiel bicouche Le mètre carré …………………………………. Fourniture de l’enduit d’imprégnation La tonne ………………………………………… Fourniture de bitumes fluidifiés pour le revêtement superficiel bicouche La tonne ………………………………………… Total Hors TVA Taux TVA ( 20 %) Total TTC Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (En chiffres et lettres) Signature, nom, qualité et mention manuscrite « lu et accepté » Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 27 CADRE DE SOUS DETAIL N° PRIX : DATE : Composantes du prix Matériel Main D’œuvre Et fournitures DESIGNATION DU PRIX : QUANTITE PREVUE : DISTANCE DE TRANSPORT U RENDEMENT ESTIME : Heure Ou jour Quantité ou durée d’utilisatio n P.U main d’oeuvre Amortissement Désignation 1 Gros entretien 2 Consommables 3 Prix unitaire 1+2+3 P.U fournitures et prestations Total Fourniture et prestations Sous-traitance P.U TOTAL 1 Prix unitaire sec (Total/rendement) Total Matériel et main d’oeuvre M1 M2 M3 Kg T TOTAL 2 Total TOTAL 3 Total (1) + (2) + (3) Le prix consommable comprend les carburants, lubrifiants, pneumatiques et pièces d’usure. ___________________________________________________________________________ CADRE DE SOUS DETAIL (suite) Prix unitaire sec (report)……………………………………….. 1) Cœfficient pour frais généraux (applicable sur prix de revient sec) Dont : 1-1 Frais généraux de chantier en pourcentage (1) Encadrement………………………….. % Laboratoire……………………………. % Amortissement matériel indivis………. % CI ………. 1-2 Frais généraux de siège en pourcentage (1) Frais de siège…………………………. % Frais d’agence………………………… % Frais financiers……………………….. % Frais d’études………………………… % 1-3 Bénéfices et aléas …………………….….. % 2) Coefficient applicable sur le prix de revient sec des fournitures 3) Coefficient sur travaux sous-traités (prestations et fournitures). C2…………. C3………… Prix de vente HT : Nota : Les coefficients de frais généraux et bénéfices peuvent être différents, selon qu’il s’agit de la part fourniture de travaux sous-traités ou de travaux exécutés par l’entreprise. Préciser ces coefficients si nécessaires. Prix de vente HT = T1XC1 + T2 x C2 + T3 x C3 (1) Pourcentage du coefficient sur le prix de revient sec. Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. 28 29 et dernière page MARCHE N° ....... Le présent marché est passé après appel d’offres ouvert, sur offres de prix, en vertu des dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 § 3 de l’article 17 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Objet : Travaux de construction de la route reliant Taltefraout à la RP 7101 du PK 0+000 au PK 8+031. Province d’Errachidia. Montant de l’acte d’engagement: …………................................................……………………….. DRESSE PAR : VERIFIE PAR : Errachidia, le ……………………………… Errachidia, le ……………………………. LU ET ACCEPTE PAR : L’Entrepreneur soussigné VISA DU : APPROUVE PAR: