marché public de fournitures public de fournitures
Transcription
marché public de fournitures public de fournitures
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS CENTRE TECHNIQUE 954 Rue de Nœux - 62113 Verquigneul ℡ 03 21 52 00 00 - 03 21 26 39 35 Maître de l’ouvrage SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS Objet de la consultation ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS Remise des offres Date et heure limites de réception : 17 FEVRIER 2014 à 12 h 00 -+ SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -1- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES REGLEMENT DE LA CONSULTATION (RC) SOMMAIRE ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES ARTICLE 4. SELECTION DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET CLASSEMENT DES OFFRES ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -2- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES REGLEMENT DE LA CONSULTATION CONSULTATION (RC) ARTICLE PREMIER. OBJET DE LA CONSULTATION La consultation concerne le marché à prix global et forfaitaire pour l’ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS Le marché est décomposé en une tranche ferme et une tranche conditionnelle. ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 2-1. Définition de la procédure La présente consultation est lancée selon la procédure de Marché à Procédure Adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics). 2-2. Décomposition en tranches ou en lots Le marché fait l’objet d’un lot unique. Il existe une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Il n’y a pas d’indemnité de dédit si la tranche conditionnelle n’est pas affermie. Il n’y a pas non plus d’indemnité d’attente. 2-3. Nature de l'attributaire Le marché sera conclu avec un fournisseur unique. La sous-traitance est interdite. Le fournisseur unique pourra prendre le cas échéant la forme d’un groupement solidaire. 2-4. Compléments à apporter au cahier des clauses particulières Les candidats n'ont à apporter de complément ni au Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.). SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -3- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES 2-5. Variantes Les variantes sont interdites. 2-6. Options Sans objet. 2-7. Délai de livraison Le délai de livraison est indiqué dans le C.C.A.P.. 2-8. Modifications de détail au dossier de consultation Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Celles-ci doivent être communiquées au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié. Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 2-9. Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est de 120 jours; il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. ARTICLE 3. PRESENTATION DES OFFRES Le Dossier de Consultation est envoyé à 5 candidats en un seul exemplaire. Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentations associés. Lieu où l’on peut retirer ou demander les documents : - Au SIVOM de la communauté du Béthunois Centre Technique de Verquigneul 954, route de Noeux 62113 VERQUIGNEUL N° tél :03.21.52.00.00 N° Fax : 03.21.26.39.35 Horaires d’ouverture :8H00 – 12h00 / 13h30 – 17h15 -Sur le site internet de la collectivité à l’adresse suivante : www.sivom-bethunois.fr SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -4- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. Seuls l’Acte d'Engagement (A.E.) et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) seront datés et signés par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s), les autres pièces particulières constitutives du marché pourront l’être lors de la phase de mise au point du marché et constitueront l'exemplaire original. Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement. 3-1. Solution de base 3-1.1. Documents fournis aux candidats : Le présent dossier de consultation est constitué par : Le présent règlement ; l’acte d’engagement ; Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ; La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) 3-1.2. Composition de l’offre à remettre par les candidats : - Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat Les candidats devront produire obligatoirement les pièces suivantes (articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics) : - lettre de candidature : DC1 [le DC1 reprend les éléments de l’ancien DC4, toutefois, le candidat doit désormais renseigner sa capacité juridique dans ce formulaire (auparavant renseignée dans le formulaire DC5 (mise à jour des formulaires le 15 septembre 2010)] - si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. - une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales à la date du 31 décembre 2013. - une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir. - une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221, L8251-1 et L5221-11, L.8231 et L.8241 du code du travail. - renseignements permettant d’évaluer les capacités financières du candidat. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -5- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES Les candidats devront également remettre obligatoirement un projet de marché comprenant : • L’acte d'engagement : cadre ci-joint à compléter, dater et signer par le(s) représentant(s) qualifié(s) du/des prestataire(s) ; • Le Cahier des Clauses Administratives Particulières • La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) – Tranche ferme et tranche conditionnelle • Un RIB Les candidats pourront produire à ce stade également les pièces suivantes (article 46 du Code des Marchés Publics) : - état annuel des certificats reçus (DC7) ou copies certifiées conformes à l’original des certificats fiscaux et sociaux au 31 décembre de l’année 2013 - les pièces mentionnées à l’article D8222-5 du code du travail. 3-1.3. Fourniture d'échantillons ou d’articles de démonstration Sans objet 3-1.4. Documents à fournir par le candidat retenu Les certificats ou la déclaration mentionnée à l'article 46 du Code des Marchés Publics (CMP) seront remis par le candidat retenu dans le délai de 15 jours à compter de la demande présentée par le représentant du pouvoir adjudicateur. 3-1.5. Documents à fournir par l'attributaire du marché Les attestations d’assurance à fournir le seront suivant l’article 11 du C.C.A.P. ARTICLE 4. SELECTION CLASSEMENT DES OFFRES DES CANDIDATURES - JUGEMENT ET 4-1. Sélection des candidatures Ne seront pas admises : − Les candidatures qui ne sont pas recevables en application de l’article 44 du CMP ; − Les candidatures qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 du CMP et fixées dans l’avis d’appel public à la concurrence ; − Les candidatures qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -6- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES 4-2. Jugement et classement des offres Le jugement des offres se fera sur le critère unique du PRIX indiqué sur l’Acte d’Engagement. ARTICLE 5. CONDITIONS D'ENVOI OU DE REMISE DE L'OFFRE Les offres seront transmises sous plis cachetés et contiendront les justifications à produire par le candidat conformément à l'article 3 du présent règlement ou par voie de dématérialisation. Elles porteront les mentions suivantes : Monsieur le Président de la Commission MAPA du SIVOM de la Communauté du Béthunois Offre pour : l’ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 Centre Technique Communautaire 954 Rue de Nœux 62113 VERQUIGNEUL NE PAS OUVRIR Nom du candidat : ___________________________________ L'offre, devra être adressée par pli recommandé avec avis de réception postal à l'adresse ci-dessus ou remise contre récépissé au : Centre Technique du SIVOM de la Communauté du Béthunois 954 Rue de Noeux 62113 VERQUIGNEUL Elle devra parvenir à destination avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du présent règlement. Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. La Collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation pour des motifs d’intérêt général. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -7- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ARTICLE 6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres, une demande à : Renseignements administratifs : Renseignements techniques : Mademoiselle Betty CHAVATTE [email protected] Monsieur Gérald Gueniot [email protected] Centre Technique du SIVOM de la Communauté du Béthunois 954 Rue de Nœux - 62113 VERQUIGNEUL Tél : 03.21.52.00.00 - Fax : 03.21.26.39.35 Vu, Le Directeur des Services de l’Equipement, Frédéric GEIGER SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -8- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ACTE D'ENGAGEMENT (AE) SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS CENTRE TECHNIQUE 954 Rue de Nœux 62113 Verquigneul ℡ 03 21 52 00 00 - 03 21 26 39 35 Maître de l’ouvrage SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS Objet du marché ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 -9- MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ACTE D'ENGAGEMENT D'ENGAGEMENT (AE) Personne responsable du marché Monsieur le Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés Publics Monsieur le Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois Ordonnateur Monsieur le Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois Comptable public assignataire Madame Le Receveur de la Trésorerie Principale de Béthune. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 10 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ARTICLE PREMIER. CONTRACTANT(S) Je soussigné, Nom et prénom : Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de : Domicilié à : (Tél.) Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) Au capital de : Ayant son siège à : (Tél.) N° d'identité d'établissement (SIRET) : N° d'inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés : Après avoir : − pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et des documents qui y sont mentionnés ; − produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés à l'article 45 du code des marchés publics (C.M.P.) ; m'engage sans réserve, à produire la déclaration ou les certificats mentionnés à l'article 46 du CMP ainsi que les attestations d’assurance et, conformément aux stipulations des documents cités cidessus, à exécuter les prestations pour le présent marché du présent acte d'engagement dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le Règlement de la Consultation. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 11 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES ARTICLE 2. PRIX 2-1. Montant du marché Ce prix est détaillé sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire rendu par l’entreprise dans son offre. Le Prix Global et Forfaitaire du présent marché est le suivant : TRANCHE FERME SOIT EN TOUTES LETTRES ______________________€ Hors Taxes ______________________€ TVA ____________% ______________________€ Toutes Taxes Comprises TRANCHE CONDITIONNELLE SOIT EN TOUTES LETTRES ______________________€ Hors Taxes ______________________€ TVA ____________% ______________________€ Toutes Taxes Comprises SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 12 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES 2-2. Montant sous-traité : sous traitance interdite par le code des Marchés Publics 2-3. Créance présentée en nantissement ou cession Prestataire unique Le montant maximal, TVA incluse, de la créance que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi de : ARTICLE 3. DELAI DE REALISATION 3-1. Période de préparation Sans Objet 3-2. Délai d’exécution Le délai d’exécution pour lequel je m'engage est spécifié à l’article 4.1 du C.C.A.P. ARTICLE 4. PAIEMENTS Les modalités du règlement des comptes du marché sont spécifiées à l'article 3 du C.C.A.P. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 13 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES compte ouvert à l'organisme bancaire : à: au nom de : sous le numéro : code banque : clé RIB : code guichet : Le SIVOM de la Communauté du Béthunois se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte (joindre un RIB) : Le prestataire désigné ci-devant : ne refuse pas de percevoir l'avance prévue au C.C.A.P. SANS OBJET Fait en un seul original pour le lot concerné : à: le : Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) : SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 14 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES Acceptation de l'offre Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement avec : - Solution de base - Variante n° . (non autorisée) Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur à: le : Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur certifie que le présent marché a été reçu par le représentant de l'Etat le : Date d'effet du marché Reçu notification du marché le : Le prestataire : Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché signé le le prestataire destinataire Pour le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, à: le : SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 par (date d'apposition de la signature ci-après) - 15 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES Autres renseignements Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 109 du Code des Marchés Publics : Monsieur le Président du SIVOM de la Communauté du Béthunois Comptable assignataire des paiements : Madame Le Receveur de la Trésorerie Principale de Béthune. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 16 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS CENTRE TECHNIQUE 954 Rue de Nœux 62113 Verquigneul ℡ 03 21 52 00 00 - 03 21 26 39 35 MARCHÉ À PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE Selon la procédure adaptée en application de l’Article 28 du Code des Marchés Publics ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 17 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) SOMMAIRE AVANT-PROPOS ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES FOURNITURES REGLEMENT DES COMPTES ARTICLE 4 : DELAI DE LIVRAISON - PENALITES ET PRIMES ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE ARTICLE 6 : PROVENANCE DES MATERIELS ARTICLE 7 : LIEUX DE LIVRAISON ARTICLE 8 : SUIVI DU MARCHE ARTICLE 9 : CONTROLE ET RECEPTION DES LIVRAISONS ARTICLE 10 : DELAIS DE GARANTIE ARTICLE 11 : ASSURANCES ARTICLE 12 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX VISA DES PARTIES SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 18 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES AVANT-PROPOS : Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) est réputé régler essentiellement le fonctionnement administratif et procédural du marché. ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Objet du marché - Domicile du fournisseur : Les stipulations du présent C.C.A.P. concernent le marché à prix global et forfaitaire : ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS Maître d’Ouvrage : SIEGE : SIVOM de la Communauté du Béthunois 660 Rue de Lille – CS 20635 62412 BETHUNE Cedex Tél : 03.21.52.00.00 – Fax : 03.21.26.39.35 Adresse internet : www.sivom-bethunois.fr A défaut d'indication, dans l'Acte d'Engagement (A.E.), du domicile élu par le fournisseur, les notifications se rapportant au marché, seront valablement portées en Mairie de Béthune, jusqu'à ce que le fournisseur ait fait connaître au Représentant du Pouvoir Adjudicateur, l'adresse du domicile qu'il aura élu. 1.2 Décomposition en lots : Il n’est pas prévu de décomposition en lots. 1.3. Conditions de passation de la commande : La commande sera passée dans les conditions suivantes : la notification du marché au titulaire vaut commande des fournitures. ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DES MARCHES Les pièces constitutives des marchés par ordre de priorité décroissante sont les suivantes : 2.1 Pièces particulières : • • Acte d'Engagement (A.E.) Cahier des Administratives Clauses Particulières (C.C.A.P.) SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 19 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES • D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) 2.2 Pièces générales : • • • Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, Les Normes Françaises publiées par A.F.N.O.R. (Association Française de Normalisation), Les Normes Européennes CEN. ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D'EVALUATION DES FOURNITURES -REGLEMENT DES COMPTES 3.1 Répartition des paiements : S’agissant d’un marché de fournitures, la sous-traitance est interdite. En cas de groupement solidaire, le versement des sommes dues par le SIVOM sera effectué sur un compte unique et commun au groupement. Charge au mandataire solidaire de rétrocéder à chacun de ses cotraitants les sommes qui leur reviennent en propre. Tranche conditionnelle : En cas d’affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire recevra un bon de commande qui vaudra notification. 3.2 Contenu des prix - règlement des comptes: 3.2.1 Le prix global et forfaitaire du marché est hors T.V.A. et est établi en tenant compte de toutes les sujétions inhérentes à la nature des fournitures. La livraison est franco de port et d’emballage. 3.2.2. Règlement des fournitures ou prestations faisant l’objet du marché : Les fournitures faisant l'objet du marché seront réglées après constat de la parfaite adéquation avec les clauses du marché et notamment la D.P.G.F.. Une seule facture sera établie au terme des prestations. La facture afférente au paiement sera établie en un original et une copies portant outre les mentions légales, les indications suivantes : • • • • • • Nom et adresse du créancier, N° de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans l’acte d’engagement, N° et la date du marché, Le taux et le montant de la TVA en vigueur, La date de facturation, N° de SIRET SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 20 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES 3.2.3 Montants de commande minimum et maximum : Sans objet 3.3 Délai de paiement 3.3.1 Modalités générales : Les sommes dues au Fournisseur titulaire en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement de 30 jours. Le mandatement par la personne publique de la somme due est effectué dans le délai arrêté d'un commun accord entre la personne publique et le comptable public afin de garantir des paiements dans le délai global précité. La suspension du délai de paiement avant mandatement n'appartient qu'à la personne publique. 3.3.2 Point de départ du délai de paiement : Le délai global de paiement a pour point de départ pour le paiement du au Fournisseur titulaire, la date de réception par le SIVOM de la Communauté du Béthunois de la facture et des pièces annexées, qui doivent lui être adressées par tous moyens permettant d'attester une date certaine de leur réception. Il est rappelé que la date de facturation ne peut-être qu’identique ou postérieure à la date de livraison effective. Dans le cas contraire, le délai de paiement ne court qu’à partir de la date de livraison (si celle-ci est complète). La date de paiement correspond à la date de règlement par le comptable public, c'est-à-dire à la date d'émission de l'ordre de payer à la Banque de France. 3.3.3 Intérêts moratoires Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013. Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt légal à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 2 points. 3.3.4 Modalité de financement Les dépenses sont inscrites au budget de fonctionnement de la collectivité. 3.4 Variation dans les prix : Les variations sur les prix du marché des éléments constitutifs du coût fournitures sont réputées réglées par les stipulations ci-après: 3.4.1 Le marché est du type "marché à prix global et forfaitaire actualisable ". SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 21 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES 3.4.2 Mois d'établissement des prix des marchés : Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois où le titulaire a signé son acte d’engagement, ce mois est appelé "Mois zéro". 3.4.3 Modalités d’actualisation des prix : L’actualisation est effectuée par application aux prix unitaires d’un coefficient CN donné par la formule CN = (ID – 3 /( Io ) Dans laquelle (Io) et (ID – 3) sont les dernières valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (D – 3) par l’indice « FM0ACJ0000 : Équipements électriques » publié par l’INSEE sous réserves que le mois D de notification du marché soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro. ARTICLE 4 : DELAI DE LIVRAISON - PENALITES ET PRIMES 4.1 Délai de livraison / Durée du marché 4.1.1 Le présent marché à prix global et forfaitaire prend fin à la livraison complète du matériel. Il prend effet à sa date de notification. Le délai de livraison est fixé à 1 (un) mois à compter de la prise d’effet du marché. 4.2 Prolongation du délai de livraison : La prolongation du délai de livraison est possible dans la mesure où les 2 parties contractantes en sont d’accord. Un échange de mail ou de fax suffira à matérialiser ce nouveau délai. Cette faculté est limitée à 10 (dix) jours calendaires supplémentaires maximum. 4.3 Pénalités de retard - Primes d'avances : Les pénalités de retard qui seront appliquées sont celles prévues au CCAG FCS en vigueur. ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 5.1 Cautionnement : Aucun cautionnement ne sera exigé pour le présent marché 5.2 Avance : Sans objet pour le présent marché. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 22 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES 5.3 Avance pour approvisionnement : Aucune avance pour approvisionnement n'est versée au Fournisseur. 5.4 Avance sur articles : Aucune avance n'est versée au Fournisseur. ARTICLE 6 : PROVENANCE DES MATERIELS : La provenance des articles est laissée au choix du Fournisseur lorsqu’elle n'est pas déjà fixée par le présent C.C.A.P. ou dans la D.P.G.F. ou par les pièces générales constitutives du marché. ARTICLE 7 : LIEUX DE LIVRAISON Les articles mentionnés sur la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) seront livrés par le prestataire au Centre Technique du SIVOM de la Communauté du Béthunois – 954 rue de Nœux 62113 à VERQUIGNEUL Le prix faisant l’objet de la présente consultation s’entend livraison « Franco de Port et d’emballage». La livraison devra se faire de manière autonome par le livreur. Le titulaire du marché devra informer le SIVOM de la Communauté du Béthunois de la date et de l’heure de la livraison au moins 24h00 avant. ARTICLE 8 : SUIVI DU MARCHE Définition d’un interlocuteur unique : Le fournisseur titulaire ou le mandataire du groupement s’engage à fournir au SIVOM de la Communauté du Béthunois le nom d’un interlocuteur unique ainsi qu’un numéro de téléphone joignable aux heures d’ouverture de bureau classique. ARTICLE 9 : CONTROLE ET RECEPTION DES LIVRAISONS L’agent de la Collectivité chargé du suivi de la commande vérifiera l’adéquation entre la commande et la livraison et signera le bordereau de livraison si celle-ci est conforme. SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 23 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES Documents fournis lors de la livraison : Le fournisseur titulaire devra fournir au SIVOM de la Communauté du Béthunois tous les documents nécessaires à la bonne connaissance et au bon entretien des produits livrés : certificats de conformité, notices techniques, notices d’utilisation, certificats de garantie. ARTICLE 10 : DELAIS DE GARANTIE Sans présager du délai de garantie du fabricant qui pourrait lui être supérieur, le fournisseur titulaire s’engage impérativement à assurer une garantie dans le cadre d’un usage normal et d’une mise en œuvre adéquate. ARTICLE 11 : ASSURANCES Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant la livraison, le Fournisseur doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1972 et 2270 du Code Civil. ARTICLE 12 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX L’article 1.3 du CCAP déroge au 3.7.2 et au 3.7.3 du CCAG Fournitures et Services L’article 2.1 du CCAP déroge au 4.1 du CCAG Fournitures et Services L’article 2.2 du CCAP déroge au 4.1 du CCAG Fournitures et Services L’article 4.1 du CCAP déroge au 13.2.4 du CCAG Fournitures et Services L’article 4.3 du CCAP déroge au 14.1.1 et 14.1.3 du CCAG Fournitures et Services LU et ACCEPTE, Le fournisseur, LU et ACCEPTE, Pour le SIVOM de la Communauté du Béthunois, Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur, Le Directeur des Services de l’Equipement, Frédéric GEIGER SIVOM DE LA COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DU BÉTHUNOIS MARCHÉ N14004 ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L’ANNÉE 2014 - 24 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) TRANCHE FERME Achat de matériel électrique pour l’année 2014 selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics Désignation Type Références ou caractéristiques Prix unitaire HT Quantité FUS1 Fusibles 06A GG 8,5*31,5 15 Boîtes de 10 FUS2 Fusibles 10A GG 8,5*31,5 10 Boîtes de 10 FUS3 Fusibles 16A GG 8,5*31,5 10 Boîtes de 10 FUS4 Fusibles 20A GG 8,5*31,5 20 Boîtes de 10 FUS5 Fusibles 6A GG 10*38 20 Boîtes de 10 FUS6 Fusibles 10A GG 10*38 10 Boîtes de 10 FUS7 Fusibles 16A GG 10*38 10 Boîtes de 10 Total HT Total TTC FUS8 Fusibles 20 A GG 10*38 10 Boîtes de 10 FUS9 Fusibles 25 A GG 10*38 10 Boîtes de 10 FUS10 Fusibles 32 A GG 10*38 10 Boîtes de 10 FUS11 Fusibles 32A GG 14*51 10 Boîtes de 10 FUS12 Fusibles 40A GG 14*51 10 Boîtes de 10 FUS13 Fusibles 50A GG 14*51 10 Boîtes de 10 FUS14 Fusibles 63A GG 14*51 15 Boîtes de 10 FUS15 Fusibles 20A GG 22*58 10 Boîtes de 10 FUS16 Fusibles 40A GG 22*58 15 Boîtes de 20 FUS17 Fusibles 50A GG 22*58 10 Boîtes de 20 FUS18 Fusibles 63A GG 22*58 10 Boîtes de 20 FUS19 Fusibles 16A GG 25,8*10,3 20 Boîtes de 10 FUS20 Fusibles 10A GG 8,5*23 20 Boîtes de 10 CAB0 cable 3x2,5 RO2V CAB1 Câble 2*16 PRC alu CAB2 Câble 3*1,5 HO7 100 mètres CAB3 Câble 3*1.5 RO2V 1000 mètres CAB4 Câble rouge 1x 1.5 HO7U-VU 500 mètres CAB5 Câble bleu 1x 1.5 HO7U-VU 500 mètres CAB6 Câble rouge 1x 2.5 HO7U-VU 300 mètres 500 1000 metres mètres CAB7 Câble bleu 1x2.5 HO7U-VU 300 mètres CAB8 Câble R2VCU1X1,5 1x1,5 R2V-CU 500 mètres BALL-Elec1 Ballast ferro pour lampe PG121+unites de contrôle 100 W _ 20 pièces BALL-S1 Ballast sodium 100W _ 10 pièces BALL-S1 Ballasts sodium 150W _ 10 pièces BALL-S2 Ballasts sodium 250W _ 10 pièces BALL-S3 Ballasts sodium 400W _ 10 pièces BALL-S4 Ballasts sodium 70W _ 40 pièces BALL-S5 Ballasts sodium blanc 100W _ 20 pièces BALL-S6 Ballasts sodium blanc 150W 20 pièces CONNECT-TDOM1 Connecteurs type "dominos" 16mm² _ 50 barettes CONNECT-TDOM2 Connecteurs type "dominos" 25mm² _ 50 barettes CONNECT-TDOM3 Connecteurs type "dominos" 10mm² _ 50 barettes CONNECT-TDOM4 Connecteurs type "dominos" 6mm² _ 50 barettes CONNECT1 Connecteurs TTDE 82F _ CONNECT-AUTO1 Connecteurs automatiques 4*2,5 AMORC1 Amorceurs IDT3000 _ 100 pièces DOUIL-PORC1 Douilles porcelaine E40 _ 10 pièces DOUIL-PORC2 Douilles porcelaine E27 _ 10 pièces COLL1 Colliers plastique de fixation de type 42cm "Colson" type wago_ _ 5 Boîtes de 12 10 5 Boîtes de 100 Boîtes de 100 COLL2 Colliers plastique de fixation de type 63cm "Colson" _ 5 Boîtes de 100 COLL3 Colliers plastique de fixation de type 100cm "Colson" _ 5 Boîtes de 100 CONTACT1 Contacteurs de puissance bobine 220V 63A Tetra type de contact NO 20 pièces CONTACT2 Contacteurs de puissance bobine 220V 63A mono type de contact NO 20 pièces PINCE1 Pinces d'ancrage pour PRC 4*16 mm² PORT-FUS1 Porte fusibles ph+n 10*38 100 pièces PORT-FUS2 Porte fusibles N+3PH 14*51 5 pièces ruban1 ruban vinile multi usage type vmc 10 pieces RUBAN2 Ruban adhésif type "scotch 33" 50 pièces LAMP1 Lampes SON 110W OVOIDE E27 10 pièces 300 pièces LAMP2 Lampes SON 210W OVOIDE E40 200 pièces LAMP3 Lampes SON 70W OVOIDE E27 Amorceur intégré 100 pièces LAMP4 Lampes SON T 150W E40 Tubulaire 200 pièces LAMP5 Lampes SON T 250W E40 Tubulaire 200 pièces LAMP6 Lampes SON T 400W E40 Tubulaire 10 pièces LAMP7 Lampes 250W/828 E40 TUBULAIRE 50 pièces LAMP8 Lampes 150W/828 E40 TUBULAIRE 200 pièces LAMP9 Lampes 100W/828 E40 TUBULAIRE 100 pièces LAMP9 bis Lampes 70W/828 TUBULAIRE 100 pièces LAMP10 Lampes PG12-100W/825 25 pièces LAMP11 Lampes IODURE METALLIQUE 60W/728 PGZ12 20 pièces LAMP11 bis Lampes IODURE METALLIQUE 140W/728 PGZ12 20 pièces LAMP12 Lampes SON T 100W E40 TUBULAIRE BALL ELEC1 Ballast électronique pour lampes G12 150W 10 pièces BALL ELEC2 Ballast électronique pour lampes G12 70W 10 pièces BALL ELEC3 Ballast électronique pour lampes PGZ12 60W 15 pièces BALL ELEC4 Ballast électronique pour lampes PGZ12 140W 15 pièces CHEMIN CABLES Couvercle Chemin de cables 200mm 25 mètres FICHE1 Fiche Caoutchouc males 2P+T 16A Sortie droite 10 pièces FICHE2 Fiche Caoutchouc femelle 2P+T 16A Sortie droite 10 pièces 200 pièces COFFRET Coffret étanche 12modules IP65 avec porte GAINE gaine blindée diametre 20 100 mètres GENO Génolène rouge diam 63 100 mètres Rail Rail Omega 50 mètres Feuillard inox 20 mm x 7 mm 20 Rouleaux Châppe inox 20 mm 15 coll3 colier type colring boitier de branchement boitier de branchement haut de poteaux 50 pièces boitier de branchement boitier de branchement bas de poteaux 50 pièces cosses a sertir cosse tubulaire cuivre section 10mn2 trou de 8 50 pièces 4 pièces 100 Boîtes de 100 u boites de 100 u cosses a sertir cosse tubulaire cuivre section 16mn2 trou de 8 50 pièces cosses a sertir cosse tubulaire cuivre section 25mn2 trou de 8 50 pièces cosses a sertir cosse tubulaire cuivre section 35mn2 trou de 8 50 pièces Ecrans Ecrans LED 46'' équipés VGA HDMI avec support mural 2 pièces luminaire luminaires a vasques polycarbonate 2x49w electronique 20 pièces disjoncteur diff 1 mono 40A30ma 5 pièces disjoncteur diff 1 mono 63A30ma 5 pièces disjoncteur diff 1 tetra 40A300ma 5 pièces TROUSSE DE RACCORDEMENT jonction coulée BT de 4x16à4x25 type scotch 20 pièces TROUSSE DE RACCORDEMENT jonction coulée BT de 4x1,5à4x10 type scotch 20 pièces pile 1 LR03 alcaline 100 pièces pile2 LR06 alcaline 100 pièces protec protection mecanique type remontée sur poteau béton 20 pièces MONTANT TOTAL HT TVA ______ % MONTANT TOTAL TTC Soit en toutes lettres:………………………………………………………………………….………….…………………………………….HT Soit en toutes lettres:………………………………………………..………………………………………………………………………….TTC A…………………….. LE…………………… Signature et Cachet: DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) TRANCHE CONDITIONNELLE Achat de matériel électrique pour l’année 2013 selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics Désignation Type Références ou caractéristiques _ Prix unitaire HT Quantité AMORC1 Amorceurs IDT3000 100 pièces LAMP1 Lampes SON 110W OVOIDE E27 200 pièces LAMP2 Lampes SON 210W OVOIDE E40 100 pièces LAMP9 Lampes 100W/828 E40 TUBULAIRE 100 pièces LAMP4 Lampes SON T 150W E40 Tubulaire 300 pièces LAMP5 Lampes SON T 250W E40 Tubulaire 200 pièces Total HT Total TTC LAMP8 Lampes 150W/828 E40 TUBULAIRE LAMP10 Lampes PG12-100W/825 LAMP12 Lampes SON T 100W E40 TUBULAIRE BALL-Elec1 Ballast ferro pour lampe PG121+unites de contrôle 100 W LAMP11 Lampes IODURE METALLIQUE 60W/728 PGZ12 BALL ELEC3 Ballast électronique pour lampes PGZ12 60W 15 pièces BALL ELEC4 Ballast électronique pour lampes PGZ12 140W 15 pièces BALL-S1 Ballast sodium 100W _ 10 pièces BALL-S2 Ballasts sodium 250W _ 10 pièces BALL-S5 Ballasts sodium blanc 100W _ 20 pièces 100 pièces 25 pièces _ 200 pièces 20 pièces 20 pièces BALL-S6 Ballasts sodium blanc 150W 20 pièces BALL-S1 Ballasts sodium 150W LAMP11 bis Lampes IODURE METALLIQUE 140W/728 PGZ12 _ 10 pièces 20 pièces MONTANT TOTAL HT TVA ______ % MONTANT TOTAL TTC Soit en toutes lettres:………………………………………………………………………….………….…………………………………….HT Soit en toutes lettres:………………………………………………..………………………………………………………………………….TTC A…………………….. LE…………………… Signature et Cachet: