CPS 12-2012 Materiel VF 22-11-2012

Appel d'offres ouvert
N° 12/2012
Cahier des Prescriptions Spéciales
Acquisition de matériel informatique
En application des prescriptions de l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et alinéa 3 du
paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-06-388 du 16 Moharrem 1428 (05 Février 2007)
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines
dispositions relatives à leur gestion et à leur contrôle.
1
Table des matières
CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ............................................................. 3
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES............................................................................................ 3
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS .................................................................................... 3
ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION ...................................................................................................... 3
ARTICLE 4 : PARTIES CONTRACTANTES .............................................................................................. 3
ARTICLE 5 : DOCUMENTSCONSTITUTIFS DU MARCHE ....................................................................... 3
ARTICLE 6 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE ............ 3
ARTICLE 7 : VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE ........................ 4
ARTICLE 8 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU FOURNISSEUR ....................................................... 4
ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DU FOURNISSEUR .................................................................... 4
ARTICLE 10 : NANTISSEMENT ............................................................................................................. 4
ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE ........................................................................................................... 5
ARTICLE 12 : DÉLAI DE LIVRAISON ...................................................................................................... 5
ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX .......................................................................................................... 5
ARTICLE 14 : CARACTERE DES PRIX ..................................................................................................... 5
ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF ................................. 5
ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE ................................................................................................. 6
ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE ................................................................................... 6
ARTICLE 18 : DELAI DE GARANTIE ....................................................................................................... 6
ARTICLE 19 : MAINTENANCE .............................................................................................................. 6
ARTICLE 20 : MODALITES ET CONDITIONS DE FOURNITURE .............................................................. 7
ARTICLE 21 : MODALITES DE REGLEMENT.......................................................................................... 7
ARTICLE 22 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE ...................................................................... 7
ARTICLE 23 : PENALITES POUR RETARD.............................................................................................. 8
ARTICLE 24 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC ....................................................................................................................... 8
ARTICLE 25 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT ................................................................. 8
ARTICLE 26 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION ........................................................... 8
ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE .............................................................................................. 9
ARTICLE 28 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES ..................................................................... 9
CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ............................................................... 10
ARTICLE 29 : NATURE ET SPECIFICATIONS DES PRESTATIONS ......................................................... 10
ARTICLE 30 : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF ................................................................ 16
2
CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet l’acquisition de matériel informatique pour le compte
du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, sis Rue
Ahmed Cherkaoui, quartier administratif, Agdal, Rabat.
ARTICLE 2 : CONSISTANCEDES PRESTATIONS
Les prestations objet du marché découlant du présent appel d’offres sont livrées en lot unique
et consistent à l’acquisition de matériel informatique.
ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION
Le marché découlant de cet appel d’offres sera passé par la procédure d’un appel d’offres
ouvert sur offres de prix.
ARTICLE 4 : PARTIES CONTRACTANTES
Les parties contractantes lors du marché découlant de cet appel d’offres sont le Ministère de
la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, représenté par Monsieur le
Ministre ou son délégué, d’une part, et la société déclarée attributaire, représentée par son
mandataire, d’ autre part.
ARTICLE 5 : DOCUMENTSCONSTITUTIFS DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :
1.
2.
3.
4.
L'acte d'engagement ;
Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ;
Le bordereau des prix-détail estimatif ;
Le CCAG-T.
ARTICLE 6 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU MARCHE
Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres sera soumis aux dispositions
définies par :
Le dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété ;
Le dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.
Le dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la
protection de la propriété intellectuelle.
Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement
général de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété.
Le décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et
les formes de passation des marchés de l'État ainsi que certaines règles relatives à
leur gestion et à leur contrôle.
Le décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le
compte de l’État.
Le décret n° 2-07-1235 du 05 kaada 1429 (04 novembre 2008) relatif au contrôle des
dépenses de l’Etat.
3
Le décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de
paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat.
Et tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à
la date de signature du marché.
ARTICLE 7 : VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
Le marché découlant du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après
son approbation par l’autorité compétente.
L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de quatre
vingt dix (90) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. Les conditions de
prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l’article 79 du décret n° 2-06-388 du
16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
ARTICLE 8 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU FOURNISSEUR
Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet
gratuitement au prestataire, contre décharge, les documents constitutifs du marché en
l’occurrence les pièces expressément désignées à l’article 3 du présent CPS à l’exception du
cahier des clauses administratives générales-Travaux.
Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement
définitif.
ARTICLE 9 : ELECTION DU DOMICILE DU FOURNISSEUR
Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres doit se conformer à l’article 17 du
CCAG-T.
En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans
un délai de 15 jours suivant ce changement.
ARTICLE 10 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché découlant de cet appel
d'offres, il est précisé que :
La liquidation des sommes dues par l’Administration, le Ministère de la de la Fonction
Publique et de la Modernisation de l’Administration, maître d’ouvrage, en exécution
du marché sera opérée par la Direction des Ressources Humaines et Financières.
Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires des
nantissements ou subrogations les renseignements et état prévus à l’article 7 du Dahir
du 28 août 1948 est le chef de la Division de la Programmation et des Ressources
Financières.
Les paiements prévus au marché découlant de cet appel d'offres seront effectués par
le Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
politique de la ville, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du
titulaire du marché.
4
Le chef de la Division de la Programmation et des Ressources Financières livrera au
fournisseur traitant sur sa demande écrite et contre récépissé, l'exemple unique
certifié conforme du marché.
ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE
Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres doit se conformer aux dispositions
de l’article 84 du décret n° 02.06.388 du 05 février 2007 du 16 moharrem 1428 (5 février
2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
ARTICLE 12 : DÉLAI DE LIVRAISON
Le délai de réalisation des prestations objet du marché découlant du présent appel d’offres
est fixé à trois (03) mois à compter du lendemain du jour de notification de l’ordre de service
prescrivant le commencement d’exécution du marché.
ARTICLE 13 : NATURE DES PRIX
Le marché découlant du présent appel d’offres est à prix unitaires.
Les sommes dues au titulaire du marché découlant du présent appel d’offres sont calculées
par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif joint au présent
cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement livrées conformément au marché.
Les prix du marché découlant du présent appel d’offres sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de la livraison des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais
généraux, faux frais et assurer au titulaire du marché découlant du présent appel d’offres une
marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la
conséquence nécessaire et directe de la livraison des prestations.
ARTICLE 14 : CARACTERE DES PRIX
Les prix du marché découlant de cet appel d’offres sont fermes et non révisables.
ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
A. le cautionnement provisoire :
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à dix mille dirhams (10 000,00 DH).
B. Le cautionnement définitif :
Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant total du marché arrondi
au dirham supérieur. Il doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification
de l'approbation du marché.
Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat dans le cas où le
titulaire ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de trente (30) jours suivant la
date de la notification de l’approbation du marché ou dans le cas prévus par l’article 39 du
décret du 5 février 2007du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les
formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et
à leur contrôle.
5
Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels du
titulaire jusqu’à la réception définitive totale des prestations prononcée à la fin de la durée du
marché. Il sera restitué la caution qui le remplace qui est libérée à la suite d’une mainlevée
délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois (03) mois suivant la date de
réception définitive de la totalité des prestations, si le titulaire, remplit à cette date, vis-à-vis
du maître d’ouvrage, toutes ses obligations contractuelles.
ARTICLE 16 : RETENUE DE GARANTIE
La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pourcent (10 %). Elle cessera de
croître lorsqu’elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant total du marché.
La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du fournisseur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une
mainlevée délivrée par l’autorité compétente.
ARTICLE 17 : ASSURANCES - RESPONSABILITE
Le titulaire devra souscrire les assurances couvrant les risques inhérents à l’exécution du
marché, et ce conformément à l’article 24 du CCAGT tel qu’il a été modifié et approuvé par le
Décret n° 02-05-1433 du 06 Dou al Kaâda 1426 (28 décembre 2005).
Il doit souscrire toutes les polices d’assurance contre les risques inhérents à l’exécution du
marché. Il doit être titulaire d'une police d'assurance de "responsabilité civile du chef
d'entreprise" concernant les conséquences pécuniaires de dommages de toutes natures,
corporels ou matériels, causés aux tiers, soit par le personnel salarié, en activité de travail, ou
par le matériel d'entreprise ou d'exploitation, soit du fait des livraisons, soit du fait d'incidents
survenus après la fin des livraisons et mettant en cause sa responsabilité.
Cette responsabilité s’entend durant toute la période d’exécution du marché.
Le titulaire doit également souscrire une police d'assurance attestant que la totalité de son
personnel est assuré contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents de
travail.
ARTICLE 18 : DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie des prix de 1 jusqu’à 10 du présent CPS, est fixé à trois (3) ans, et le délai
de garantie des articles 11, 12 et 13 est fixé à un (1) an, à compter de la date de la réception
provisoire du marché.
ARTICLE 19 : MAINTENANCE
Au cours de la période de garantie, le titulaire doit assurer la maintenance des équipements
objet du marché. Les services de maintenance doivent être réalisés dans les locaux du
Ministère.
Ils doivent, le cas échéant, faire l’objet de remplacement par d’autres équipements similaires
neufs.
6
Le titulaire doit notamment respecter à ce titre les engagements énumérés ci après :
La disponibilité d’une écoute du Maître d’ouvrage pour le traitement des incidents et
les problèmes matériels ;
Le remplacement de toutes les composantes défectueuses ;
L’engagement d’intervenir dans un délai maximum de 8 heures ouvrées à compter de
l’heure de réception de la demande d’intervention.
Le cas ou la panne nécessite plus de 2 jours pour sa réparation, le titulaire du marché
doit mettre à la disposition du Ministère un équipement similaire de remplacement à
titre provisoire, et ce durant toute la période de réparation de l’équipement en panne.
ARTICLE 20 : MODALITES ET CONDITIONS DE FOURNITURE
La livraison du matériel sera effectuée dans les locaux du Ministère de la Fonction Publique et
de la Modernisation de l’Administration. Le concurrent devra fournir et installer tout le
matériel objet du présent appel d'offres.
ARTICLE 21 : MODALITES DE REGLEMENT
Le paiement des prestations objet du marché découlant du présent appel d’offres sera
effectué par virement au compte bancaire sur production d'une facture en cinq (5)
exemplaires portant la signature du fournisseur dont une (01) originale timbrée, selon
bordereau des prix-détail estimatif. Les factures devront être arrêtées en toutes lettres,
certifiées exactes et signées par le créancier qui doit en outre rappeler l'intitulé exact de son
compte bancaire.
ARTICLE 22 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE
A. Réception Provisoire
Les essais de réception provisoire seront effectués par le Ministère de la Fonction Publique et
de la Modernisation de l’Administration en présence du concurrent. Les essais seront assurés
de la manière suivante:
Une vérification des caractéristiques et fonctionnalités du matériel;
Une vérification de la bonne marche du matériel;
La réception provisoire sera prononcée dès que les vérifications et les essais seront
concluants.
B. Réception Définitive
Le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration disposera de :
Trois (3) ans, à compter de la date de la prononciation de la réception provisoire, pour
prononcer la réception définitive des articles de 1 jusqu’à 10.
D’un (1) an, à compter de la date de la prononciation de la réception provisoire, pour
prononcer la réception définitive des articles 11, 12 et 13.
La réception définitive sera prononcée si les conditions suivantes sont remplies :
Si tous les produits livrés n'ont présenté aucun vice ou anomalie de fonctionnement
après l’écoulement de la durée de garantie de chaque prix, à compter de la date de la
prononciation de la réception provisoire.
7
Au cas où la réception définitive ne peut être prononcée, l'Administration en avisera le
concurrent qui disposera d'un délai de 15 jours pour procéder aux rectifications
nécessaires. L'administration disposera alors d'un nouveau délai de deux (2) mois pour
prononcer la réception définitive.
ARTICLE 23 : PENALITES POUR RETARD
A défaut d'avoir terminé la fourniture et la mise en œuvre de la solution dans les délais
prescrits, il sera appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 3 ‰
(trois pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par les
avenants.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes
dues au fournisseur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l’ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 10 % du montant initial du
marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le
marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures
coercitives conformément aux dispositions de l’article 70 du CCAG applicable aux marchés de
travaux.
ARTICLE 24 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS
NONRESIDENTS AU MAROC
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent appel d’offres.
ARTICLE 25 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge du titulaire du marché découlant du
présent appel d’offres.
ARTICLE 26 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le concurrent ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques
de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans
les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
Le concurrent ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des
dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un
marché et lors des étapes de son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution
du présent appel d’offres.
8
ARTICLE 27 : RESILIATION DU MARCHE
La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par le
décret n° 2.06.388 du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat et celles prévues par le CCAG
applicable aux marchés de travaux.
La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale
qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.
Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, le
ministre, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est
passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de son administration.
ARTICLE 28 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le
fournisseur, les parties s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles
71 et 72 du CCAG applicable aux marchés de travaux.
Les litiges entre le maître d’ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux compétents.
9
CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ARTICLE 29 : NATURE ET SPECIFICATIONS DES PRESTATIONS
Les configurations minimales des spécifications techniques des prestations demandées sont
comme suit :
Prix 1. Serveur lame
Le Ministère dispose actuellement d’une solution IBM BladeCenter composé d’un châssis
BladeCenter H, de 6 serveurs Lames HS22. L’objet de ce prix est de fournir un serveur Lame
compatible avec ce châssis. Le serveur doit être de type IBM BladeCenter HS23ou équivalent
dont les caractéristiques minimales sont les suivantes :
Général :
- Dispositifs intégrés : Panneau de voyants
- Sécurité intégrée : Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
- Evolutivité des Serveurs : 2 voies
- Nombre de baies pour unités échangeables à chaud : 2
Processeur/Chipset
- Type Intel XeonE5-2609/ 2.4 GHz / 1066 Mhz
- Fréquence d’horloge : 2.4 GHz
- Nombre de cœurs : 4 cœurs
- Supporter la technologie 64 bits
- Qté installée : 2
Mémoire cache
- Taille installée: L3-10 Mo
- Cache par processeur10 Mo
RAM
- Taille installée16 Go / 256 Go (maximum)
- Technologie : DDR3 SDRAM - ECC
- Vitesse de Mémoire : 1333 MHz
- Conformité avec les spécifications mémoire : PC3-10600
- Caractéristiques de configuration : 4 x 4 Go
Contrôleur de stockage
- Type : 1 x RAID - intégré - PCI Express 2.0 x4
- Type d'interface du contrôleur : SATA-600 / SAS 2.0
- Nom du contrôleur de stockage : LSISAS2004
- Nombre de canaux : 4
- Niveau RAID : RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 1E
Stockage : deux (2) Disques dur de 146 Go 2.5 in SFF, 15K 6 Gbps SAS
Contrôleur graphique
- Type : Intégré
- Processeur graphique : Matrox MGA G200e
- Mémoire vidéo : 16 Mo
Réseaux
- Type Intégré
- Ports Ethernet 2 x Gigabit Ethernet
- Contrôleur Ethernet Emulex Blade Engine 3
- Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
10
-
Protocole de gestion à distance SNMP 3, CIM, IPMI 2.0
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) : Integrated
Management Module v2 (IMM2)
- Caractéristiques : Wake on LAN (WoL), support PXE, prise en charge Teaming
Extension/connectivité
- Baies : 2 (total) / 2 (libre) x remplacement à chaud 2.5"
- Emplacements : 2 (total) / 1 (libre) x CPU 16 (total) / 12 (libre) x DIMM 240
broches 2 (total) / 2 (libre) x logement d'extension
- Interfaces : 1 x USB (1 en interne) 2 x LAN (Gigabit Ethernet)
Système d'exploitation fourni : Windows Server 2008 Entreprise Edition version
française
Garantie : 3 ans pièces et main-d’œuvre.
Prix 2. Ordinateur de bureau
Format : petit facteur de forme (SFF)
Processeur : Intel Core i3-2100 (3,30 GHz, 3 Mo de cache, 2 cœurs)
Chipset Intel Q75 Express
2 Go de SDRAM DDR3 1333 MHz
Disque SATA 500 Go 7200 tr/mn 3 Gb/s
Graveur de DVD SuperMulti LightScribe SATA
Circuit graphique Intel HD intégré
Interface réseau : Ethernet Gigabit de marque Intel intégré
Ports : 6 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, 1 port série, 2 ports PS/2, 1 port RJ-45, 1 port
VGA, 1 port entrée/sortie audio.
Emplacements : 2 logements PCI extra-plat, 1 logement PCI-Express x16 extra-plat et 1
logement PCI-Express x1 extra-plat
Clavier USB Azerty arabisé + souris USB optique 2 boutons à molette + tapis
Ecran TFT17 pouces, Affichage mode VESA sans scintillement 1280x1024 à 75 Hz
Système d’exploitation : Windows Professionnel dernière version en langue française
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
Prix 3. Ordinateur portable
Processeur : Intel Core i3-2310M (2,10 GHz, 3 Mo L3 cache)
RAM : 3GB DDR3 1333MHz
Disque dur : 320 GB 5400rpm
Ecran : 13.3pouces, WXGA HD LED BackLight
Clavier Azerty arabisé
Carte graphique : Intel HD Graphics intégrée
Camera et Système FingerPrint intégrés
DVD+/-RW LightScribe
Réseau: Wi-Fi b/g/n + Ethernet Gigabit
Batterie : Li-ion 6 cellules 47Whr
Ports : 1 slot ExpressCard/34, 4 USB 2.0, 1 HDMI, 1 VGA
Poids 2 Kg max
Système d’exploitation : Windows Professionnel dernière version en langue française
Logiciels : Microsoft Office 2010
Sacoche de très bonne qualité
Garantie : 3 ans pièces et main d’œuvre
11
Prix 4. Ecran LCD 22’’
Prix 5.
Prix 6.
Taille de l'écran : 22 pouces
Résolution de l'écran : 1680 x 1050
Description du pas de masque : 0,282 mm
Luminosité : 250 cd/m²
Description du contraste : 1000:1
Angle de visualisation : Horizontal : 160° ; vertical : 160°
Description du signal d'entrée : 1 VGA
Garantie : 3 ans pièces et main d'œuvre.
Imprimante Laser Couleur R/V A3 40 ppm
Vitesse d’impression couleur et noir/blanc 40 ppm
Délai d'impression de la première page couleur : à partir de 11,5 s
Délai d'impression de la première page noire : à partir de 11 s
Mémoire RAM 512 Mo
Vitesse du processeur 835 Mhz
Résolution : 1200 x 600 ppp
Jusqu'à 175 000 pages par mois
Technologie d'impression : Technologie d'impression laser couleur en ligne
Disque dur haut capacité en option
2 bacs d’alimentation en standard
Langages d'imprimante standard : PCL 6, PCL 5, émulation Postscript niveau 3,
impression PDF en natif.
Options d'impression recto verso : Automatique en standard
Formats standard : A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, double carte postale
(JIS), Executive (JIS), Bannière
Formats spéciaux : Bac 1 : de 99 x 140 mm à 320 x 457 mm en plus de l'impression
bannière (99 x 320 mm jusqu'à 915 mm), Bac 2 : 148 x 210 à 297 x 432 mm
Types de supports supportés : Papier (gram. extra fort, glacé, fort gram., glacé à fort
gram., images super-glacées, interm., léger, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes,
transparents, étiquettes, papier cartonné, transparents
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows 7, Windows XP, Windows
Server 2003/2008
Connectivité en standard : 2 ports USB 2.0, 1 port de périphérique USB haut débit
(compatible USB 2.0), 2 logements EIO, 1 serveur d'impression Ethernet Gigabit,
Câbles USB, câble d’alimentation et 1 Kit complet de toner supplémentaire
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
Imprimante Laser Couleur R/V 35 ppm
Vitesse d’impression couleur et noir/blanc 35 ppm
Délai d'impression de la première page couleur: à partir de 9,5 s
Délai d'impression de la première page noire: à partir de 9.5 s
Mémoire RAM 512 Mo, extensible à 1 Go
Vitesse du processeur 800 Mhz
Résolution : 1200 x 1200 ppp
Jusqu'à 100 000 pages par mois
Disque dur haut capacité, en option
2 bacs d’alimentation en standard
12
Langages d'imprimante standard : PCL 6, PCL 5, émulation Postscript niveau 3,
impression PDF en natif
Options d'impression recto verso : Automatique en standard
Formats standard : A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, double carte postale
(JIS)
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows 7, Windows XP, Windows
Server 2003/2008
Connectivité en standard : Port USB 2.0 haut débit ; Port RJ-45 (10/100/1000Base-TX),
Logement EIO ;
Câbles USB, câble d’alimentation et 1 Kit complet de toner supplémentaire
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
Prix 7. Imprimante Laser N/B R/V A3 35 ppm
Vitesse d’impression 35 ppm
Mémoire RAM standard 48 Mo extensible à 512 Mo
Vitesse du processeur 460 Mhz
Résolution : 1200 x 1200 ppp
Jusqu'à 65 000 pages par mois
Impression recto/verso intégrée
2 bacs d’alimentation en standard
Taille de support A3, A4, A4 rotated, A5, A6,
Langage d’impression : PCL 6, PCL 5e, émulation Postscript niveau 3, impression PDF
native
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows 7, Windows XP, Windows
Server 2003/2008
Port USB haut débit compatible USB 2.0, 1 logement EIO ouvert
Câbles USB, câble d’alimentation et 1 toner supplémentaire
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
Prix 8. Imprimante Laser N/B R/V 43 ppm
Vitesse d’impression 43 ppm
Mémoire RAM standard 512 Mo extensible à 1Go
Vitesse du processeur 800 Mhz
Résolution : 1200 x 1200 ppp
Jusqu'à 175 000 pages par mois
Impression recto/verso intégré automatique en standard
2 bacs d’alimentation en standard
Taille de support A4, A4 rotated, A5, A6,
Langage d’impression : PCL 6, PCL 5e, émulation Postscript niveau 3, impression PDF
native
Connectivité, standard : 1 port USB 2.0 haut débit ; Ethernet 1 Gigabit ; 2 ports USB
hôtes externes (1 port autonome et 1 port externe accessible) ;
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows 7, Windows XP, Windows
Server 2003/2008
Câbles USB, câble d’alimentation et 1 toner supplémentaire
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
13
Prix 9. Imprimante Laser N/B 33 ppm
Vitesse d’impression 33 ppm
Format de support prise en charge : A4, A5 et A6
Mémoire RAM 128 Mo en standard
Vitesse du processeur 800 Mhz
Résolution : 1200 x 1200 ppp
Jusqu'à 50000 pages par mois
2 bacs d’alimentation en standard
Langage d’impression : PCL 6, PCL 5e, émulation Postscript niveau 3, impression PDF
native
Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft Windows 7, Windows XP, Windows
Server 2003/2008
Port USB 2.0 haut débit
Câbles USB, câble d’alimentation et 1 toner supplémentaire
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
Prix 10. Scanner Professionnel
Format : A4 Recto/Verso
Scanner en mode grande vitesse
Résolution optique allant jusqu'à : 600 dpi
Type de scanner : AAD ou ADF (alimentation automatique de document) à plat, recto
ou recto-verso, couleur/échelle de gris/monochrome+ lit de lecture à plat
Vitesse de numérisation : 30 ppm en300 dpi couleur et 40 ppm en 200 dpi couleur,
N/B et niveaux de Gris.
Vitesse de numérisation à plat : environ 2 secondes
Volumétrie (pages/jour) : 2000
Chargeur automatique : 50 feuilles
Détection automatique du format du papier / découpe au format du document.
Détection des doublons par ultrasons
Logiciels inclus : ScandAll PRO, Adobe Acrobat 8.0
Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 7 (32bit / 64bit), Windows Vista (32bit
/ 64bit), Windows Server 2003/2008(32bit / 64bit), Windows XP(32bit / 64bit)
Interface: USB 2.0
Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
Prix 11. Vidéo projecteur
Luminosité d'image : 3000 / 1700 Lumens
Rapport de contraste d'image : 2 000:1
Taille de l’écran : de 30 pouces à 300 pouces
Rapport de projection : 1,04 – 1,26
Résolution : WXGA – 1 280 x 800 (rapport hauteur/largeur 16:10) Jusqu’à 1 080p
Type de lampe : ETORL, 230 W, 4.000 h Longévité, 4.000 h Longévité (en mode
économique)
Langages : arabe, français et anglais
Technologie de projection : Technologie 3LCD 0,59 pouces avec MLA
Zoom Optique x 1,2
Durée de vie de la lampe (Normal / Eco): 4 000 / 4 000 heures
14
Correction des trapèzes : Verticale automatique ±30°, Horizontale automatique ±20°
Fonctions avancées :
Port de verrouillage Kensington, protection par mot de passe, Fonction Screen Fit
automatique, mise en marche automatique, arrêt instantané, démarrage rapide, USB
Display 3 en 1 (Windows et Mac), EasyMP sans PC, projection du réseau EasyMP, A/V
mute
Connectivité :
- Entrée vidéo : 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x composantes (via D-sub 15 broches)
- Entrée audio : 1 x mini jack stéréo
- Entrée contrôle : 1 x USB 2.0 type B
- Entrée clef USB : 1 x USB 2.0 type A
- Sans fil : 1 x connexion sans fil
Son : 1 x 1 W
Accessoires:
- Câble d’alimentation
- Câble informatique de 1,8 m
- Câble USB
- Télécommande avec piles
- Sacoche de transport souple
- Pack de logiciels
- Clé USB Quick Connect
- Module Wifi
Poids : 1,7 kg
Garantie 1 an pièce et main-d’œuvre.
Prix 12. Disque dur SAS 146 Go 15K
Il s’agit de fournir des disques durs SAS, pour serveurs HP DL 380 G7, dont les caractéristiques
minimales sont les suivantes :
Capacité : 146 GB
Format : 2.5 in SFF
Type : Disque dur - échangeable à chaud
Vitesse de rotation : 15000 tours/min
Vitesse de transfert des données : 6 Gbit/s
Interface du disque dur : Série Attachée SCSI (SAS)
Garantie 1an.
Prix 13. Kit de processeur pour Serveur DL 380 G7
Il s’agit de fournir un kit Processeur pour serveur HP DL 380 G7, dont les caractéristiques
minimales sont les suivantes :
Type : Intel Xeon X5677 / 3.46 GHz ou équivalent
Vitesse interne de l'horloge processeur: 3.46 GHz
Nombre de cœurs : 4 cœurs
System bus de processeur : 1333 Mhz
Mémoire cache : 12 Mo.
Maximum RAM supporté : 288 Go
Garantie 1an.
15
ARTICLE 30 : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
APPEL D’OFFRES N° 12/2012
OBJET : ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
ARTICLE
DESIGNATION
UNITE DE
COMPTE
QUANTITE
PRIX UNITAIRE
(EN DHS HORS TVA)
EN CHIFFRE
1
SERVEUR LAME
UNITE
1
2
ORDINATEUR DE BUREAU
UNITE
50
3
ORDINATEUR PORTABLE
UNITE
10
4
ECRAN LCD 22’’
UNITE
1
5
IMPRIMANTE LASER COULEUR R/V A3 40 PPM
UNITE
1
6
IMPRIMANTE LASER COULEUR R/V 35 PPM
UNITE
1
7
IMPRIMANTE LASER N/B R/V A3 35 PPM
UNITE
1
8
IMPRIMANTE LASER N/B R/V 43 PPM
UNITE
8
9
IMPRIMANTE LASER N/B 33 PPM
UNITE
6
10
SCANNER PROFESSIONNEL
UNITE
1
11
VIDEO PROJECTEUR
UNITE
1
12
DISQUE DUR SAS 146 GO 15K
UNITE
6
13
KIT DE PROCESSEUR POUR SERVEUR DL380 G7
UNITE
1
TOTAL HORS TVA TAUX DE LA TVA (20 %) TOTAL TTC -
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE ………………………………………….DH TTC
16
EN LETTRE
PRIX TOTAL
(EN DHS HORS
TVA)
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
APPEL D’OFFRES N° 12/2012
ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE
POUR LE COMPTE DU MINISTÈREDE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
PREPARE PAR
VERIFIE PAR
ORDONNE PAR
FOURNISSEUR
(lu et accepté manuscrite)
17