Cahier des charges - Couze
Transcription
Cahier des charges - Couze
Marché public de services en procédure adaptée Articles 28 et 30 du Code des Marchés Publics Consultation : juillet 2013 ETUDE DE FAISABILITE REGROUPEMENT DES SERVICES : ADMINISTRATIF, ENFANCE-JEUNESSE ET CHANTIER D'INSERTION ESPACE D'EXPOSITIONS Puy-de-Dôme (63) CAHIER DES CHARGES 4, place de la Save – 63320 CHADELEUF Tel/ Fax : 04.73.96.63.31 – Courriel : [email protected] – Site Internet : couze-valdallier.fr SOMMAIRE ARTICLE 1 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION Page 2 1.1. Pouvoir adjudicateur Page 2 1.2. Objet du marché Page 2 1.3. Type de procédure Page 2 1.4. Délai de validité des offres Page 2 1.5. Langue et devises Page 2 1.6. Contenu de la proposition Page 2 1.7. Remise des offres Page 2 1.8. Jugement des offres Page 3 1.9. Acceptation des offres Page 3 1.10. Assurances Page 3 ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU MAITRE D'OUVRAGE Page 3 2.1. Contexte Page 3 2.2. Etat des lieux et objectifs pour chaque service Page 4 2.3. Objectifs d'un regroupement des services Page 6 2.4. Projet de création d'un espace d'expositions dans la maison Courmier Page 7 2.5. Scénarii Page 7 2.6. Besoins de chaque service et mutualisations possibles Page 8 ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION Page 13 3.1. Contenu Page 13 3.2. Méthodologie Page 13 ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION Page 13 4.1. Prise d'effet du marché Page 13 4.2. Délais et durée d'exécution de l'étude Page 13 ARTICLE 5 : PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT –CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE Page 13 5.1. Modalités de règlement des comptes Page 13 5.2. Cessions ou nantissement de créances Page 14 ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE Page 14 ARTICLE 7 : RESILIATION DU MARCHE – MESURES COERCITIVES – REGLEMENT DES DIFFERENTS Page 14 ET LITIGES ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Page 14 ANNEXES Page 15 1 ARTICLE 1 : REGLEMENT DE LA CONSULTATION 1.1. Pouvoir adjudicateur Communauté de communes Couze - Val d'Allier, représentée par son président Monsieur SAUVANT Jean-Pierre 4 place de la Save, 63320 Chadeleuf Tél : 04.73.96.63.31 – Fax : 04.73.89.25.14 Courriel : [email protected] 1.2. Objet du marché Le présent marché a pour objet la réalisation d'une étude de faisabilité d'un regroupement des services enfance-jeunesse, administratif et chantier d'insertion, et d'un espace d'expositions. 1.3. Type de procédure Le présent marché est passé en procédure adaptée en application des articles 28 et 30 du Code des Marchés Publics en vigueur. 1.4. Délai de validité des offres Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de réception des offres. 1.5. Langue et devises L'offre sera rédigée en français et en euros. 1.6. Contenu de la proposition En application des articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics, chaque candidat devra produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : la lettre de candidature (DC1), la déclaration du candidat (DC2), le présent cahier des charges daté, paraphé sur toutes les pages, et signé, une proposition d'honoraires, le mémoire technique du candidat permettant d'apprécier la valeur technique de l'offre et indiquant notamment : - les références du candidat en études de faisabilité similaires engagées au cours des cinq dernières années, - le calendrier d'intervention, - les moyens humains, - tous les éléments jugés utiles par le candidat pour apprécier la valeur technique de son offre. 1.7. Remise des offres La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 28 août 2013 à 12 h. Les dossiers devront être déposés contre récépissé au siège de la communauté de communes Couze – Val d'Allier ou adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception à : Communauté de communes Couze – Val d'Allier 4, place de la Save 63320 - Chadeleuf 2 La communication des offres par voie électronique n'est pas acceptée. Seules les offres transmises sous format papier seront acceptées. Les offres qui seraient remises ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limites ainsi que celles remises sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenues. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la remise des offres, des modifications de détails ou des compléments au dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. 1.8. Jugement des offres Les offres seront appréciées selon les critères énumérés ci-dessous avec leur pondération : aptitudes professionnelles et techniques 30 % expériences similaires 30 % prix 30 % délais d'intervention 10 % Avant de procéder au choix du prestataire attributaire du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à une phase de négociation avec les différents candidats. Celle-ci pourra porter sur certains éléments d’appréciation de la valeur professionnelle et technique de l’offre ou encore les niveaux de prix proposés par les candidats. 1.9. Acceptation des offres Le candidat retenu devra transmettre l'état annuel des certificats reçus (NOTI2) dans un délai de 10 jours. La notification de l'offre retenue sera diffusée dix jours après la notification du rejet des candidats dont l'offre n'a pas été retenue. 1.10. Assurances Dans un délai de 10 jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire du marché ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils sont titulaires d’une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité. ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU MAITRE D'OUVRAGE 2.1. Contexte Située à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand et à une dizaine d'Issoire, la communauté de communes Couze - Val d'Allier est constituée de 6 communes (Chadeleuf, Coudes, Neschers, Parent, Plauzat et Sauvagnat Sainte Marthe – cf annexe Cartes du territoire). La commune de Montpeyroux rejoindra le territoire le 1er janvier 2014. La communauté de communes ne possède pas de bourg centre mais 2 communes qui sont les plus peuplées et regroupent la majorité des services et des commerces : Coudes, à proximité de l'autoroute A75, et Plauzat, excentrée par rapport au reste du territoire. Cette bipolarité est particulièrement importante dans la compréhension des enjeux du projet de regroupement des services de la communauté de communes. La communauté de communes Couze – Val d'Allier compte une population de 5 280 habitants et est en forte hausse démographique (+ 38 % par rapport au recensement de 1999). La proximité de Clermont-Ferrand et Issoire, la bonne desserte autoroutière (A 75 avec 2 échangeurs) et ferroviaire (gare de Parent-Coudes-Champeix) en fait un territoire attractif, particulièrement pour les jeunes ménages (+ 33 % pour les 20-39 ans). En découle une forte augmentation des moins de 20 ans 3 (+ 53 %) qui représente 27,8 % de la population du territoire. La communauté de communes est donc amenée à se développer, son service enfance-jeunesse à avoir une demande de plus en plus forte et à accueillir de plus en plus d'enfants. 2.2. Etat des lieux et objectifs pour chaque service Service administratif Depuis 2002, la communauté de communes dispose de ses propres locaux dans une ancienne loge du fort villageois de Chadeleuf, locaux adaptés à l'équipe administrative d'alors : un bureau commun servant également de tisanerie et un espace ouvert avec, en mezzanine, une salle de réunion. Au fil des ans, les compétences de la communauté de communes se sont élargies et, avec elles, le personnel. L'équipe est désormais constituée de trois personnes, présentes en permanence, et de 5/6 personnes, présentes ponctuellement dont le président de la communauté de communes : - en permanence : - encadrante pédagogique (20h) / secrétaire comptable (15h) - agent de développement (35h) - coordonnatrice enfance-jeunesse (31h) - de façon ponctuelle : - encadrant technique (travail avec encadrante pédagogique) - responsable du Relais Assistantes Maternelles (RAM) (travail avec coordonnatrice enfance-jeunesse) - directeur de l'ALSH (travail avec coordonnatrice enfance-jeunesse) - responsable du secteur adolescents (travail avec coordonnatrice enfance-jeunesse) - président de la communauté de communes - stagiaires. Les locaux ne sont donc plus adaptés au personnel de la communauté de communes. De plus, la salle de réunion est devenue trop petite. Elle est également le seul lieu pour recevoir en rendez-vous individuel, mais sans confidentialité puisqu'un autre bureau et la zone d'attente ont été installés dans le même espace. Ainsi, il est indispensable d'améliorer l'accueil du public (locataires, porteurs de projets, ...) en permettant la confidentialité, la lisibilité, la fonctionnalité et l'efficience du service (bureaux individualisés, espaces dédiés...). Service enfance-jeunesse RAM Pour aider les assistantes maternelles à se professionnaliser, la communauté de communes a créé un Relais Assistantes Maternelles (RAM) le 1er avril 2007, géré par l'association Léo Lagrange puis en gestion directe à partir de 2008. Ce service est un lieu d'information, de rencontres et d’échanges pour les parents, les assistantes maternelles et gardes d’enfants à domicile. Il a pour vocation d’améliorer la qualité de l’accueil à domicile et de favoriser l’épanouissement de l’enfant en enrichissant son environnement. Ce service est situé à Coudes, dans des locaux loués à la commune composés du bureau de la responsable du RAM qui est également utilisé lors des permanences et d'une salle d'activités qui accueille des ateliers d'éveil et sert de salle d'attente pour les permanences. Les locaux manquent d'espace d'accueil et d'attente et d'une salle de sieste. De plus, la commune de Coudes va utiliser à partir de septembre 2013 la salle d'activité dans le cadre des activités périscolaires en lien avec la réforme des rythmes scolaires. La cohabitation entre ces deux activités n'est pas optimale (problème de nuisances sonores, de préparation d'activités...) et d'autres locaux sont recherchés en attendant le regroupement des services. Le RAM étant itinérant, une permanence est également assurée à Plauzat et des ateliers d'éveil à Neschers, Parent, Plauzat et SauvagnatSainte-Marthe dans des locaux prêtés par les communes. Des passerelles sont organisées chaque trimestre pour assurer un lien entre le RAM et l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). 4 La responsable du RAM occupe un emploi à 31h et le RAM accueille lors des ateliers d'éveil environ une vingtaine de personnes dont 5 à 6 assistantes maternelles. Les élus de la communauté de communes souhaitent maintenir le service avec la qualité actuelle, en préservant l'équité du service à tout le territoire. Il serait donc souhaitable que les locaux soient plus grands et à proximité de l'ALSH et du bureau de la coordonnatrice enfance jeunesse pour une meilleure lisibilité du service enfance-jeunesse. ALSH Lors de la définition du projet de territoire de la communauté de communes en 2009, le constat a été fait que la communauté de communes ne proposait pas une offre de loisirs à tous les enfants de la tranche 3-11 ans puisque les deux Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) existants (Plauzat et Chadeleuf/Sauvagnat-Sainte-Marthe) ne couvraient pas tout le territoire intercommunal et aucune action à destination des adolescents n'était mise en place. Le Pays d'Issoire Val d'Allier Sud a élaboré un schéma d'organisation des services enfance jeunesse à l'échelle de son territoire. Le diagnostic prévoit sur la période 2007 à 2015 pour la communauté de communes Couze – Val d'Allier une augmentation de la tranche 3-11 ans de plus de 65 % et de la tranche 12-17 ans de plus de 46 %. La communauté de communes Couze – Val d'Allier a donc décidé de réfléchir à la mise en place d'une véritable politique enfance-jeunesse à l'échelle de son territoire. Le schéma d'organisation des services enfance jeunesse à l'échelle du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud a permis de dessiner des pistes d'actions en direction des différentes tranches d'âge (0-6 ans, 7-12 ans, adolescents). La communauté de communes Couze-Val d’Allier s’est dotée, à partir du 1er septembre 2011, de la compétence "organisation d’activités extrascolaires de 3 à 18 ans dans le cadre de la création et la gestion d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) intercommunal". En fonctionnant sur les 2 sites existants à Plauzat et Sauvagnat-Sainte-Marthe, les moyens financiers et humains ont été mutualisés afin de donner une meilleure cohérence à l’offre (en termes de qualité de l’offre, de tarifs, …) et de permettre une équité d'accès au service (tarifs, transport, ...). Depuis le 1er janvier 2013 et afin de proposer des activités plus adaptées à chaque tranche d'âge, les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis par 6 animateurs sur un lieu unique à Plauzat tous les mercredis, en période scolaire, et durant toutes les vacances, sauf celles de Noël et au mois d’août (capacité d’accueil de 60 enfants : 24 moins de six ans et 36 de 6 à 11 ans, avec des animations dédiées pour chaque tranche d'âge). Toutefois, les locaux sont dispersés, la principale salle pour la tranche 6-12 ans est très sonore et sert également de réfectoire pour le repas de midi, les deux salles aux étages sont difficiles d'accès et la mise à disposition de salles de l'école est assez contrainte. Le nombre de demandes d'inscription pour les vacances de juillet est supérieure aux nombres de places disponibles et a amené les élus à ouvrir 20 places supplémentaires pour les vacances d'été 2014. Toutefois, il sera nécessaire d'avoir à disposition une salle supplémentaire de l'école pour les petits et une autre salle pour les grands. Il est envisagé de pouvoir accueillir, à moyenne échéance, 100 enfants (40 moins de 6 ans et 60 de 6 à 11 ans), soit 10 animateurs. Certaines salles ne sont également pas adaptées aux normes accessibilité des personnes à mobilité réduite. Enfin, l'emplacement géographique, à l'extrémité de la communauté de communes, ne fait pas l'unanimité auprès des élus. Actions ados A partir du 1er septembre 2013, la communauté de communes souhaite mettre en place, en s'appuyant sur la création d'un poste d’animateur ados 28h hebdomadaires et l’extension de la direction de l’ALSH jusqu’à 17 ans, deux types d'actions à destination des adolescents : un accueil libre itinérant dans 2 ou 3 communes en soirée et les mercredis après-midi pendant les semaines scolaires, des stages à thème de 2 ou 3 jours et des séjours en autonomie pendant les vacances scolaires avec l'intervention d'un animateur supplémentaire. Les locaux seront mis à disposition par les communes pour l'itinérance et une salle devra être prévue à l'ALSH pour les mercredis après-midi et les stages des vacances. Une demande 5 d’extension DDCS a été présentée pour la tranche 12-17 ans pour 12 places sur les locaux actuels qui commencent à être saturés. 12 places supplémentaires pourraient ensuite être envisagées. Ainsi, il est important d'envisager un même bâtiment pour une meilleure lisibilité du service enfance-jeunesse qui proposerait pour les différentes tranches d'âge des salles adaptées et un réfectoire différencié. Cela permettrait aussi une baisse des coûts de fonctionnement en optimisant les locaux et le personnel et, avec un meilleur service, une augmentation de la fréquentation et une fidélisation des usagers afin d'aller vers une pérennisation du service. ACI Dans le cadre du Plan Départemental d'Insertion, la communauté de communes conduit un Atelier Chantier d’Insertion (ACI). Un encadrant technique d'insertion (ETI) et une accompagnatrice socioprofessionnelle (ASP) encadrent l'équipe de 8 emplois aidés afin de leur donner des outils pour une réinsertion professionnelle. Après avoir occupé des locaux mis à disposition par les communes, l'ACI a aménagé début 2013 dans un local dédié, propriété de la communauté de communes. Toutefois, ce local pourrait être revendu avec le bâtiment dont il dépend. Les élus souhaitent pérenniser cette action et il est donc indispensable d'avoir un local adapté pour l'ACI et de réfléchir à la mise en œuvre du travail conjoint de l'ETI et l'ASP. 2.3. Objectifs d'un regroupement des services L'éclatement (cf annexe Cartes du territoire) et l’inadéquation des locaux utilisés ont conduit les élus à envisager un regroupement des services dans un même immeuble neuf respectant au minimum la RT 2012, voire à énergie positive, afin de : Réaliser des économies d'échelle - en améliorant la performance énergétique : construction exemplaire favorisant les performances énergétiques, les énergies renouvelables, la qualité environnementale (Travail sur isolation, mode de chauffage, d'éclairage, production d'eau chaude sanitaire, récupération eau de pluie, ...) - en baissant les coûts de fonctionnement sur les contrats de maintenance de matériel, les abonnements téléphonique et Internet, les frais de déplacement... - en mutualisant les locaux et en optimisant leur utilisation (cf tableau des besoins de chaque service et des mutualisations possibles). Un point de vigilance devra être apporté sur certains éléments qui ne pourront pas être mutualisés en raison des différents publics accueillis (nécessité de prévoir deux entrées distinctes pour le service enfance-jeunesse et pour le reste des services...), - en respectant les normes accessibilité dans un Etablissement Recevant du Public (ERP) sans avoir à mettre aux normes tous les bâtiments utilisés. Améliorer le service rendu - en ayant des locaux adaptés aux différents publics accueillis puisque spécifiquement créés pour ces usages, - en simplifierait les démarches administratives des usagers, - en améliorant la visibilité et l'identification de la communauté de commune et de ses services, notamment par une construction exemplaire en terme de qualité environnementale. Améliorer la gestion du personnel - en offrant aux salariés de meilleures conditions de travail (meilleure communication, cohérence dans leur travail, locaux plus adaptés, - en améliorant leur efficience. 6 2.4. Projet de création d'un espace d'expositions dans la maison Courmier La communauté de communes a reçu en donation de M. Robert COURMIER un immeuble bâti situé 8 avenue de la Gare, à Parent. En contrepartie, la communauté de communes s'est engagée à aménager un espace d'expositions au rez-de-chaussée de ce bâtiment pour valoriser la riche collection de M. COURMIER sur l'histoire locale : minéraux, fossiles, silex taillés, mobilier archéologique gallo-romain, insectes, écrits sur l’histoire locale, livres, documentations et objets sur le château de Chadieu, dessins et carnets de croquis... Cet espace sera donc un espace de conservation et de réserve des collections et un espace d'expositions temporaires pendant la période estivale. Des manifestations ponctuelles seront également proposées en dehors de ces périodes : animations scolaires, conférences... Une stagiaire a travaillé de février à juillet 2013 pour inventorier les collections, proposer une valorisation autour de plusieurs thématiques d'expositions, un aménagement et un mode de fonctionnement de cet espace qui se veut un lieu vivant (cf annexes Situation et état des lieux de la Maison Courmier et Proposition d'aménagement de la Maison Courmier). La Maison Courmier possède trois niveaux d'environ 81 m² ainsi qu'une partie en combles (pigeonnier et grenier). Le rez-de-chaussée dispose de 36 m² supplémentaires (bâtiments rajoutés et garage attenant). Cet ancien commerce (café-hôtel-restaurant) de la fin du XIXe siècle a été divisé verticalement pour en faire deux maisons d'habitation et, à cette occasion, la façade a été modifiée au rez-de-chaussée. L'une des deux parties n'est plus habitée depuis 1992 et l'autre depuis 2010. Toutefois, une partie du rez-de-chaussée est abandonnée depuis les années 1970 et l'ensemble du bâtiment est dans un état vétuste où il n'est pas envisageable de garder les pièces en l'état. Un premier projet d'aménagement des 2 étages supérieurs en logements sociaux n'a pas été validé pour l'instant. 2.5. Scénarii Premier scénario Il correspond aux objectifs mentionner dans le 2.3 : tous les services regroupés dans un même bâtiment Bâtiment neuf exemplaire en terme de performance énergétique et de qualité environnementale. Il pourra être envisagé sur 2 niveaux avec des parties non accessibles aux PMR ou la mise en place d'un ascenseur (la solution la moins coûteuse - investissement et fonctionnement - sera retenue). aménager l'espace d'expositions au rez-de-chaussée de la Maison Courmier Aucun aménagement ne sera prévu dans les étages si ce n'est la possibilité d'entreposer les réserves. Un accès aux étages devra être proposé. Deuxième scénario La bipolarité du territoire de la communauté de communes, l'antériorité de l'activité enfancejeunesse sur Plauzat ainsi que l'opportunité d'un terrain sur la commune de Plauzat et des espaces laissés vacants dans la maison Courmier ont amené les élus à envisager un deuxième scénario : le service enfance-jeunesse Dans un bâtiment neuf exemplaire en terme de performance énergétique et de qualité environnementale sur une partie du plateau sportif de la commune de Plauzat. Une salle des fêtes de 300 à 400 m² sera réalisée à côté ou en prolongement par la commune de Plauzat (cf annexe Plan de situation du plateau sportif de Plauzat). Le parking et les voiries seront envisagés en commun. Un système de chauffage commun peut être proposé s'il répond aux besoins des deux structures. 7 l'ACI Dans un bâtiment neuf exemplaire en terme de performance énergétique et de qualité environnementale. le service administratif et l'espace d'expositions dans la Maison Courmier Deux variantes seront envisagées : - 1ère variante : le service administratif dans un bâtiment neuf exemplaire en terme de performance énergétique et de qualité environnementale et l'espace d'expositions dans la Maison Courmier comme dans le 1er scénario - 2ème variante : le service administratif et l'espace d'expositions dans la Maison Courmier avec deux options envisagées : 1ère option : travailler de manière horizontale sans relation entre les deux activités : l'espace d'exposition au rez-de-chaussée (idem premier scénario) et le service administratif aux étages (seule la salle de réunion serait mutualisée avec la salle de conférences) 2ème option : travailler de manière transversale afin d'avoir des liens entre les deux activités pour créer un lieu vivant (cf annexe Proposition d'aménagement de la Maison Courmier) : • au rez-de-chaussée : accueil/bureau commun pour les visiteurs de l'espace d'expositions et le service administratif, et salles d'expositions, • aux étages : service administratif qui doit être réfléchi sur un plan horizontal pour permettre une meilleure communication dans le service, salle de réunion mutualisée avec salle de conférence (également, espace de consultation de livres anciens) et réserves. 2.6. Besoins de chaque service et mutualisations possibles Préconisations générales D'autres mutualisations pourront être proposées en option si elles répondent aux objectifs de regroupement des services. 8 SALLES ENFANCEJEUNESSE TYPE ESPACE DE CONVIVIALITE ALSH/RAM/ADOS HALL ALSH/RAM LOCAL A POUSSETTES ALSH/RAM HALL D'ACCUEIL ENFANTS RAM BUREAU RAM ALSH BUREAU ALSH ADOS BUREAU ADOS NIVEAU RDC RDC RDC RDC RDC RDC UTILISATIONS EQUIPEMENT mobilier d'assise + présentoir UTILISATEURS parents, enfants, assistantes maternelles (AM), visiteurs AGE NOMBRE PERIODE portes manteaux 1 bureau + rangement 1 bureau + rangement 1 bureau + rangement 24 lits dont 2 lits à barreaux / casiers enfants responsable RAM directeur ALSH + visiteurs responsable ados + visiteurs 0 à 12 jusqu'à 100 1 + visiteurs 1 + visiteurs 1 + visiteurs à l'année enfants 0à6 jusqu'à 24 ALSH/RAM DORTOIR RDC ALSH/RAM ACTIVITES 0-6 ans / MOTRICITE RDC rangements + mobilier responsable RAM + AM directeur ALSH + animateurs 0à6 jusqu'à 40 ALSH ACTIVITES 6-12 ans RDC rangements + mobilier animateurs + enfants 6 à 12 jusqu'à 60 ADOS SALLE ADOS RDC responsable ados + ados 12 à 18 jusqu'à 24 ALSH REFECTOIRE RDC animateurs + enfants 3 à 12 jusqu'à 100 ALSH CUISINE RDC SANITAIRES : - personnel H/F/PMR - enfants - douche - lange RDC ALSH/RAM/ADOS SALLE DE REUNION RDC ALSH/RAM/ADOS TISANERIE RDC ALSH/RAM/ADOS BUANDERIE RDC ALSH/RAM/ADOS VESTIAIRE ALSH/RAM/ADOS LOCAL MATERIEL RDC RDC ALSH/RAM/ADOS PREAU RDC ALSH/RAM/ADOS ESPACE EXTERIEUR RDC ALSH/RAM/ADOS PARKING ordinateurs + TV + consoles de jeux + babyfoot + rangement tables + chaises équipement pour liaison froide toilettes + petits toilettes + lavabos + douche + table à langer tables + chaises tables + chaises + kitchenette lave-linge + sèche-linge + évier + rangement casiers personnel de service COMMENTAIRES MUTUALISATION SCENARIO 1 coin infirmerie à l'année sauf mercredis et vacances (RAM) / mercredis et vacances (ALSH) préconisations PMI préconisations PMI salles modulables ou salles séparés pour avoir plusieurs espaces jusqu'à 100 personnel + AM + enfants + visiteurs préconisations PMI responsable RAM + AM directeur ALSH + animateurs responsable ados + ados jusqu'à 25 personnel jusqu'à 15 à l'année avec service administratif avec service administratif et ACI personnel de service personnel responsable RAM + AM animateurs + enfants jeux + espace vertpotager responsable RAM + AM animateurs + enfants range vélos personnel + AM + parents + visiteurs jusqu'à 100 à l'année sauf mercredis et vacances (RAM) / mercredis et vacances (ALSH) à l'année avec service administratif et ACI 9 SERVICE ADMINISTRATIF SALLES TYPE ESPACE DE CONVIVIALITE - HALL BUREAU AGENT DE DEVELOPPEMENT BUREAU COORDONNATRICE UTILISATION NIVEAU EQUIPEMENT UTILISATEURS RDC/ 1er étage mobilier d'assise + photocopieuse+ présentoir visiteurs bureau + rangement agent de développement 1 + visiteurs bureau + rangement coordonnatrice 1 + visiteurs RDC/ 1er étage RDC/ 1er étage BUREAU SECRETAIRE COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE ET ENCADRANTE PEDAGOGIQUE RDC/ 1er étage bureau + rangement secrétaire comptable/administrative encadrante pédagogique BUREAU ELU/RENDEZ-VOUS RDC/ 1er étage bureau + rangement élus, visiteurs SALLE DE REUNION TISANERIE LOCAL D'ENTRETIEN VESTIAIRE SANITAIRES : - personnel H/F/PMR ARCHIVES - STOCKAGE PARKING RDC/ 1er étage tables + chaises + vidéoprojecteur + écran RDC/ 1er étage RDC/ 1er étage RDC/ 1er étage RDC/ 1er étage RDC/ 1er étage tables + chaises + kitchenette personnel + élus + partenaires personnel NOMBRE 1 + visiteurs COMMENTAIRES MUTUALISATION SCENARIO 1 si au 1er étage sans ascenseur, espace d'attente au RDC si au 1er étage sans ascenseur, bureau en RDC pour recevoir PMR prévoir plus d'espace pour mettre un bureau supplémentaire si besoin MUTUALISATION SCENARIO 2 VARIANTE 2 si option 2, avec espace d'accueil de l'espace d'expositions confidentialité jusqu'à 40 jusqu'à 10 avec services enfance-jeunesse et ACI avec salle de conférence/ bibliothèque de l'espace d'expositions personnel de service toilettes + lavabo personnel + élus + visiteurs avec service enfance-jeunesse personnel + élus + visiteurs avec service enfance-jeunesse et ACI placards / rayonnage range vélos déjà existant 10 SALLE NIVEAU RDC RDC RDC/ BUREAU ENCADRANT 1er TECHNIQUE étage RDC/ SALLE DE REUNION/ 1er ATELIER PEDAGOGIQUE étage RDC/ TISANERIE 1er étage RDC/ LOCAL D'ENTRETIEN 1er étage RDC/ VESTIAIRE 1er étage SANITAIRES (WC H/F + douches) RDC TYPE LOCAL STOCKAGE ATELIER PARKING ATELIER CHANTIER D'INSERTION UTILISATION EQUIPEMENT UTILISATEURS véhicules personnel matériel personnel NOMBRE 100 m² 20 m² bureau + rangement encadrant technique 1+ visiteurs tables + chaises + ordinateurs personnel + partenaires jusqu'à 15 tables + chaises + kitchenette personnel jusqu'à 10 MUTUALISATION SCENARIO 1 avec services enfance-jeunesse et administratif personnel de service toilettes + lavabo range-vélos personnel jusqu'à 10 avec services enfance-jeunesse et administratif 11 ESPACE D'EXPOSITION MAISON COURMIER SALLES TYPE UTILISATION NIVEAU EQUIPEMENT UTILISATEURS RDC bureau ou banque d'accueil + mobilier d'assise personnel + visiteurs ACCUEIL SUPERFICIE ESPACE D'EXPOSITION RDC meubles-vitrines d'expositions +cimaises + éclairages visiteurs RDC toilettes + lavabo personnel + élus + visiteurs RESERVES étage placards / rayonnage SALLE DE CONFERENCE/ BIBLIOTHEQUE étage tables + chaises + vidéoprojecteur + écran + meubles bibliothèque vitrés visiteurs RDC bancs + plantations visiteurs Espace Robert Courmier 100 m² Salles d'expositions temporaires SANITAIRES : - H/F/PMR JARDIN PERIODE COMMENTAIRES MUTUALISATION SCENARIO 2 VARIANTE 2 si option 2, avec service administratif l'ensemble devra être séparé par des cloisons réelles ou des cloisons amovibles pour permettre d'avoir plusieurs espaces et ainsi créer période plusieurs ambiances (espace dédié à estivale et de M. Courmier en permanence et 3 manière espaces d'expositions) ponctuelle hors saison 30 m² 40 m² à supprimer dans le scénario 1 avec service administratif Préconisations / Besoins Le coût des travaux devra intégrer les démolitions nécessaires. La possibilité de garder les planchers devra être étudiée dans le 2ème scénario. Une dalle béton devra être prévue au 1er étage dans le 1er scénario. La conservation ou la repose du carrelage ancien dans une partie du rez-de-chaussée devra être proposée. L'escalier d'accès au 1er étage en pierres de Volvic ainsi que l'accès à l'escalier de la cave (trappe ?) devront être conservés ou une autre solution d'accès aux étages proposée. Un ascenseur devra être proposé pour le 2ème scénario. Une modification de la façade devra être proposée pour recréer la façade du XIXème siècle : percement d'une grande baie vitrée à la place d'une porte d'entrée et d'une fenêtre et agrandissement d'une fenêtre pour retrouver les dimensions des autres fenêtres (photos à disposition). La conservation des collections amène certaines mesures préventives : vitres recouvertes d'un film solaire anti-UV, traitement xylophage des toitures et planchers si conservés, décontamination des surfaces si nécessaires... 12 ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION 3.1. Contenu Au vu des objectifs et besoins de chaque service, des objectifs du regroupement des services, du projet de création d'un espace d'expositions et des deux scénarii proposés, l'étude de faisabilité devra, pour chaque scénario : déterminer une estimation détaillée du coût d'investissement, réaliser une étude énergétique pour comparer plusieurs solutions techniques et déterminer le meilleur système de chauffage, d'isolation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage... faire une simulation du coût du fonctionnement lié aux consommations d'énergie. Pour chaque scénario, deux options seront étudiées : INTITULE OPTIONS IMPLANTATION DEMARCHE BATIMENT NEUF standard sur un terrain plat / parcelle YE 39à Plauzat HQE BATIMENT EXISTANT parcelle AD 219 à Parent 1ère OPTION REGLEMENTATION + LABELS RT 2012 RT pour les Bâtiments Existants 2ème OPTION REGLEMENTATION + LABELS RT 2012 + label BEPOS Effinergie 2013 + label THPE RT pour les Bâtiments Existants + Haute Performance Energétique Rénovation Chaque proposition devra être argumentée. 3.2. Méthodologie Des réunions intermédiaires et une réunion finale de présentation au comité de pilotage (élus, techniciens, partenaires, usagers) auront lieu pour valider la proposition. Le document final sera remis en trois exemplaires imprimés et en un exemplaire informatisé. ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION 4.1. Prise d'effet du marché La notification du marché entraîne prise d'effet de ce dernier. La date de démarrage sera notifiée par ordre de service. 4.2. Délais et durée d'exécution de l'étude Le début de l'étude est prévu en septembre 2013. La durée de l'étude est fixée à 2 mois. ARTICLE 5 : PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT –CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 5.1. Modalités de règlement des comptes Le règlement sera effectué à la remise du document final, dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. Conformément à l'article 98 du Code des Marchés Publics, le paiement interviendra par virement bancaire au compte indiqué dans l’Acte d’Engagement après émission de mandat administratif dans 13 le délai légal en vigueur de 30 jours à compter de la réception de la facture au siège administratif de la communauté de communes. En cas de dépassement de ce délai, il sera fait application de l’article 98 du Code des Marchés Publics. Des pénalités de retard fixées à 1/100ème du marché seront appliquées par jour ouvré de retard d'exécution. 5.2. Cessions ou nantissement de créances Il est fait application des articles 106 à 109 du Code des Marchés Publics. ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE L'étude et tous les documents produits en exécution du présent marché seront propriété du maître d’ouvrage. Le titulaire ne pourra utiliser tout ou partie des résultats de l’étude faisant l’objet du marché qu’avec l’accord préalable du maître d’ouvrage. ARTICLE 7 : RESILIATION DU MARCHE – MESURES COERCITIVES – REGLEMENT DES DIFFERENTS ET LITIGES Il sera fait application des articles 45 à 50 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux. Tout litige afférent au présent marché devra être porté devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. ARTICLE 8 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES Les renseignements complémentaires d'ordre administratif ou technique pourront être obtenus jusqu'au 9 août 2013 et du 26 au 28 août 2013 auprès de l'agent de développement : Sophie David au 04.73.96.63.31 ou par courriel [email protected]. Fait à Chadeleuf Le .................................. Le représentant du pouvoir adjudicateur Accepté à .................................... Le .................................. Le candidat (signature et cachet) 14 ANNEXES CARTES DU TERRITOIRE Situation géographique et administrative CC CouzeCC – Val Couze – Val d'Allier Sudd'Allier Pays d'Issoire Val d'Allier Sud Source : Pays d'Issoire Val d'Allier Sud Services de la communauté de communes Couze – Val d'Allier Légende Service administratif RAM RAM itinérant ALSH ACI Maison Courmier 15 SITUATION ET ETAT DES LIEUX DE LA MAISON COURMIER Plan de situation 16 Etat des lieux Rez-de-chaussée 17 1er étage 2ème étage 18 PROPOSITION D'AMENAGEMENT DE LA MAISON COURMIER 2ème scénario aménagement transversal (stagiaire Mélodie Couret) – plans à l'échelle 1/75 à disposition Salle d'expositions 3 Ascenseur Escalier de secours Salle d'expositions 2 Accueil Espace Robert Courmier Salle d'expositions 1 Ascenseur Escalier de secours Hall d'attente Bureau Tisanerie Bureau Bureau Ascenseur Escalier de secours Archives Salle de conférence/réunion 19 PLAN DE SITUATION PLATEAU SPORTIF 20