Intempéries
Transcription
Intempéries
bâtiment actualité # 1 – 18 janvier 2011 6 marchés Intempéries Quelles conséquences pour les marchés en cours ? Pour plus d’informations, adressez-vous à votre fédération Les précautions à prendre concernent les demandes de prolongation de délai et d’indemnisation des dommages causés par les intempéries. Prolongation des délais d’exécution Marchés publics – Interruption des travaux Le délai d’exécution est prolongé lorsque l’arrêt de travail résulte d’intempéries, c’est-à-dire de conditions atmosphériques rendant le travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir 1. Cette prolongation doit normalement faire l’objet d’un ordre de service du maître d’œuvre notifié à l’entrepreneur qui précise la durée de la prolongation, égale au nombre de journées d’intempéries pendant lesquelles le travail a été effectivement arrêté, en défalquant s’il y a lieu le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP. Après la fin des intempéries, le chantier peut demeurer impraticable, il faut donc faire constater par le maître d’œuvre l’impossibilité de reprendre l’exécution des travaux et demander une prolongation du délai d’exécution. – Réquisition ou travaux d’urgence Lorsque vous êtes appelé d’urgence pour réparer les dégâts causés par la neige, et que vous ne pouvez intervenir sur vos chantiers en cours, vous devez prévenir le maître d’œuvre et lui demander une prolongation des délais, par lettre recommandée avec AR. Cette prolongation est expressément prévue par l’article 19.4 du CCAG-Travaux de 2009 : « Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence ». Marchés privés Marchés se référant à la norme Afnor NF P 03-0012 – Interruption des travaux Le délai d’exécution est prolongé : . des journées d’intempéries au sens de l’article L 5424-8 du code du travail (conditions atmosphériques rendant effectivement l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir) ; . des journées d’intempéries pour lesquelles une impossibilité technique à poursuivre les travaux a été constatée par le maître d’œuvre 3. Marchés ne se référant pas à la norme Afnor NF P03-001 Dans l’hypothèse de marchés qui ne se réfèrent pas à cette norme, la prolongation du délai d’exécution pourrait être demandée en invoquant la force majeure et notamment l’article 1148 du code civil qui précise : « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Vous n’êtes donc pas tenu d’exécuter les travaux pendant toute la période que dure l’événement qui rend cette exécution impossible et les délais d’exécution se trouvent prorogés d’autant. Dans tous les cas, un courrier avec accusé de réception doit être fait immédiatement au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre. Indemnisation au titre du marché des dommages subis En l’espèce, dans de nombreux cas, les intempéries de ces derniers jours seront considérées comme des événements de force majeure. Marchés publics Vous pouvez prétendre à une indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages provoqués sur vos chantiers 4 sous réserve que : • vous ayez pris toutes dispositions utiles pour que vos approvisionnements, votre matériel, vos installations de chantier et les ouvrages en construction ne soient pas endommagés ; • vous ayez signalé au maître d’œuvre, immédiatement, par écrit, la nature et l’importance des dommages subis et demandé l’application de l’article 18.3 du CCAG-Travaux. Le calcul du nombre de journées d’intempéries Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés, compris dans la période d’intempéries, sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution. Les CCAG-Travaux de 1976 et de 2009 1 indiquent que la durée de la prolongation « est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles indiqué au CCAP ». La date d’expiration du délai d’exécution prolongé du fait des intempéries est donc arrêtée de la manière suivante : – constater le nombre exact de jours ouvrés (hors samedis, dimanches et jours fériés) pendant lesquels le chantier a été arrêté ; – soustraire, le cas échéant, le nombre forfaitaire de jours d’intempéries prévus au CCAP ; – ajouter les jours normalement non travaillés (samedis, dimanches et jours fériés ou chômés) de la période qui suit la date d’expiration initiale du marché. bâtiment actualité # 1 – 18 janvier 2011 7 © Moustyk - Fotolia marchés Modèle de courrier de réclamation téléchargeable sur le site internet de votre fédération, espace adhérents Lettre recommandée Avec avis de réception Ultérieurement (et au plus tard pendant le délai de réclamation suivant la notification du décompte général), vous présenterez votre demande d’indemnité, chiffrée et assortie de toutes les justifications nécessaires. Marchés privés Vous êtes responsable de vos ouvrages, approvisionnements, matériaux et matériels de chantier jusqu’à la réception des travaux ou jusqu’à ce que vous ayez mis le maître de l’ouvrage en demeure de les recevoir (article 1788 du code civil). En conséquence, et sauf clause contraire du marché, vous devez supporter, avant la réception des travaux, les frais nécessités par la réparation des dommages subis et devez assumer les risques sur les matériaux approvisionnés et la réparation éventuelle de votre matériel. En marchés privés, vos demandes ne pourront concerner que la prolongation du délai d’exécution et devront être adressées, dans les plus brefs délais, au maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec AR. Vous enverez aussi au maître d’œuvre une copie de cette demande de prolongation du délai. 1. Article 19.22 du CCAG-Travaux de 1976, article 19.2.3 du CCAGTravaux de 2009 et article L. 5424-8 du code du travail. 2. Édition décembre 2000. 3. Article 10.3.1.1.2. de la norme. 4. Article 18.3 du CCAGTravaux de 1976 ou de 2009. à adresser : Marchés publics au maître d’œuvre Marchés privés au maître de l’ouvrage et copie au maître d’œuvre Monsieur, Les intempéries exceptionnelles ont rendu impossible l’exécution des travaux de ‥‥‥............................................‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (nature du corps d’état) faisant l’objet de mon marché n° ‥‥‥‥‥‥.. du ‥‥‥‥‥‥‥‥.. au................................ en raison de la neige. (Dans les marchés publics) Ces intempéries constituant un cas de force majeure, nous faisons, par la présente, les plus expresses réserves, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du CCAG-Travaux, sur : ou (Dans les marchés privés) Ces intempéries constituant un cas de force majeure, nous faisons, par la présente, les plus expresses réserves sur : (Dans tous les cas) 1° la prolongation du délai contractuel d’exécution d’une durée égale à celle des intempéries signalées ci-dessus ; 2° les dommages causés par la neige aux ouvrages exécutés, aux approvisionnements rendus sur chantier, aux matériels et installations et ceux qui pourraient se révéler ultérieurement ; 3° le préjudice résultant de la désorganisation des chantiers, de l’augmentation des frais généraux de notre entreprise corrélative à la prolongation du délai d’exécution. Le délai et le montant de ces réclamations vous seront indiqués dès qu’il aura été possible d’apprécier toutes les conséquences dommageables du cas de force majeure faisant l’objet de nos réserves. La présente notification est faite sous réserve de tous nos droits et moyens et, en particulier, des dommages de toute nature qui pourraient se révéler ultérieurement. (Dans les marchés privés) Une copie de la présente lettre recommandée est adressée pour information à M. ‥‥‥...........‥‥., maître d’œuvre. Nous vous prions d’agréer, Monsieur‥. Signature de l’entrepreneur